监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化复习题及参考答案[94]

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化复习题及参考答案[94]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化复习题及参考答案[94]（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A2.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承

2、包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A3.【真题】标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【正确答案】A4.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A5.合同当事人之间出

3、现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C6.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D7.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发

4、包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C8.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C9.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【正确答案】A10.如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及

5、时通知委托人。此时合理的处理方法是（）。A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金【正确答案】D11.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B12.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A

6、.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B13.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C14.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B15.施工中发生持

7、续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B16.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B17.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C18.设计合同示范文本规

8、定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A.施工方案B.合理使用年限C.竣工验收的标准D.设计变更的期限【正确答案】B19.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C20.【真题】根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【正确答案】

9、B21.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B22.【真题】材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【正确答案】D23.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人

10、同意，并通知发包人【正确答案】C24.【真题】某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【正确答案】D25.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D26.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11

11、月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B27.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A28.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁

12、协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D29.【真题】关于设计招标内容的说法，正确的是（）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【正确答案】A30.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D31.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格

13、及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D32.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D33.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计【正确答案】A34.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A35.采用FIDIC施工合同条件的建设

14、工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C36.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D37.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法【正确答案】A38.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D39.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主

15、体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B40.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选【正确答案】B41.【真题】根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【正确答案】C42.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D43.根据标准施工招标文

16、件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B44.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C45.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B46.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁

17、B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C47.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C48.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【正确答案

18、】C49.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书【正确答案】C50.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D51.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说

19、法中，正确的说法是（）。A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要承担违约责任【正确答案】C52.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B53.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C54.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承

20、包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A55.关于债权转让的表述中，不正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让【正确答案】D56.设

21、计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度【正确答案】C57.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A58.【真题】采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【正确答案】A59.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（）

22、给予补偿。A.工程师B.承包商和业主共同C.承包商D.业主【正确答案】C60.以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.模板工程【正确答案】B61.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A62.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C63

23、.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.5B.15C.21D.28.【正确答案】D64.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A65.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D66

24、.2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日【正确答案】B67.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C68.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义

25、务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C69.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C70.下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。A.极坐标法B.套绘断面法C.经纬仪扫描法

26、D.坡度尺法【正确答案】A71.按照FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C.不受限额限制D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额【正确答案】C72.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D73.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效

27、力的行为【正确答案】D74.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D75.【真题】根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【正确答案】D76.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B77.FIDIC施

28、工合同条件规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】A78.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于（）。A.额外工作B.附加工作C.正常工作D.限额工作【正确答案】B79.【真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C80.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求

29、的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A81.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B82.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定

30、代表人的签字和盖章【正确答案】A83.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C84.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D85.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更

31、指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C86.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D87.在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分【正确答案】D88

32、.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C89.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A90.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无

33、须备案【正确答案】C91.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间【正确答案】D92.【真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

34、【正确答案】B93.【真题】某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【正确答案】C94.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D95.因包装不符合规定而造

35、成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A96.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C97.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议【正确答案】B98.单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验

36、收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.勘察设计单位【正确答案】C99.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D100.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主

37、要权利的，该条款有效【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD2.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE3.招标文件中，对项

38、目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE4.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC5.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行

39、债务【正确答案】ABCE6.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波【正确答案】ACDE7.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE8.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化

40、的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括（）。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款【正确答案】ABCD9.施工、监理招标时，属于废标的情况有()A.投标书逾期送达B.投标书未按要求密封C.投标书未按要求提供投标担保D.投标书未按规定格式填写E.投标价高于或低于标底【正确答案】ABCDE10.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD11.下列属于材料采购合同条款内容的

41、有（）。A.产品名称、商标、型号B.交（提）货地点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE12.按索赔的合同依据分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.工期索赔【正确答案】CD13.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE14.建筑工程施工合同履行过程中，应由

42、发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE15.【真题】根据标准施工合同，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【正确答案】BCD16.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【正确答案】BCE17.勘察投标

43、书主要评审的方面包括（）。A.勘察方案是否合理B.勘察技术水平是否先进C.勘察进度快慢D.各种所需勘察数据能否准确可靠E.报价是否合理【正确答案】ABDE18.合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料【正确答案】BD19.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】AC20.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受

44、的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD21.设计方案评审内容主要有（）。A.设计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.建筑标准是否合理D.勘察方案是否合理E.“三废”治理方案是否有效【正确答案】ABE22.【真题】招标代理机构应具备的条件有()。A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【正确答案】BCDE23.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.

45、对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE24.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有（）。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE25.机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括（）。A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联C.必须在法律上独立D.不必财务上独立E.合法运作并独立于招标人和招标机构【正确答

46、案】ABCE26.根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE27.在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货【正确答案】ABE28.【真题】根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理

47、所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【正确答案】ACE29.建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查（）单位提供的工程档案资料。A.勘察B.设计C.施工D.监理E.预算【正确答案】ABCD30.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【正确答案】ABD31.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确

48、答案】ABDE32.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）。A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明【正确答案】BCDE33.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD34.工程设计资质分为（）。A.工程设计综合资

49、质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD35.FIDIC施工合同条件规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（）等工作内容发包给指定分包商实施。A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理【正确答案】ABD36.【真题】中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【正确答案】BD37.【真题】关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲

50、裁员只能由仲裁委员会主任指定【正确答案】AB38.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD39.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE40.按索赔目的分类施工，索赔可分为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同

51、中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】AB41.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失【正确答案】ABCE42.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】A

52、BD43.FIDIC施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A.有权批准承包商的进度计划B.有权发布开工令C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的义务E.有权控制施工进度【正确答案】ABC44.根据施工合同(示范文本)通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（）。A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必

53、要的进场试验报告【正确答案】BCDE45.仲裁协议包括如下内容()A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的进仲裁委员会【正确答案】ACE46.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC47.工程承包活动中采用的（）均属于固定价格合同。A.单价合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】AB48.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项

54、许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE49.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止【正确答案】CE50.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE51.“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏【正确答案】ABCD52.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证