二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第96次）

《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第96次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第96次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.绿色施工导则规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【正确答案】C2.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C3.下列关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为具有不可裁量性B.行政行为的主体是法定的C.实施行政行为具有单方意志性D.行政行为多属于无偿行为【正

2、确答案】A4.陈某于2011年6月20日取得注册执业证书，由于工作单位变动，陈某于2012年9月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，陈某的注册有效期应当截至于（）。A.2014年6月20日B.2015年6月20日C.2015年9月20日D.2016年9月20日【正确答案】A5.招标投标法对开标进行了规定，下列说法错误的是()。A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投

3、标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【正确答案】A6.如果以近5年承担过的施工总承包单体工程层高来衡量企业的业绩，符合二级企业资质法定条件的已完工程单体层高为()层以上。A.6B.12C.25D.30【正确答案】B7.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C8.执行程序，是指人民法院的执行机构依照法定的程序，对（）的法律文书。以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使具有给付义务的当事人履行其给付

4、义务的行为。A.裁决书B.生效的并具给付内容的法律文书C.法院的判决书D.生效的仲裁裁决书【正确答案】B9.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A10.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.终审判决前D.举证期限届满前【正确答案】A11.下列关于保险合

5、同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【正确答案】C12.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C13.下列关于违约金的说法，错误的是()。A.违约金和解除合同不可以并用B.违约金的数额是预先确定的C.违约金是违约后生效的责任方式D.违约金都是由当事人协商确定的【正确答案】D14.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配

6、件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要有相关的专业人员签字【正确答案】B15.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C16.【真题】关于财产保险合同的说法，正

7、确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【正确答案】C17.某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为()。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【正确答案】C18.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）。A.

8、施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D19.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【正确答案】B20.某工程项目的投标截止时间为6月12日，某投标人于6月8日提交了投标文件。6月10日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（）。A.该投标文件不能修改，该函件有效B.该投投标文件可以修改，修改后的投标报价有效C.该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能

9、修改D.该投标文件不能修改，但在招标人同意接受的情况下有效【正确答案】B21.仲裁庭调解达成协议的，调解书自（）即发生法律效益。A.仲裁庭制作完成后B.当事人签字后C.人民法院确认后D.当事人签收后【正确答案】D22.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提前行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由（）强制执行。A.第一审法院B.第二审法院C.被告住所地法院D.甲公司住所地法院【正确答案】A23.下列国家

10、标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求【正确答案】C24.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D25.我国招标投标法规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B26.【真题】下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人

11、的名称【正确答案】B27.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。A.6个月B.12个月C.36个月D.60个月【正确答案】D28.工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。A.2年B.3年C.4年D.5年【正确答案】D29.【真题】关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D.某单位易燃易爆品存

12、放地点与员工宿舍在同一建筑物内【正确答案】A30.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同【正确答案】D31.关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是()。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿

13、权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【正确答案】C32.【真题】在合同法中，要约生效的时间是（）。A.要约人发出要约时B.要约达到受要约人时C.受要约人作出承诺时D.受要约人承诺到达时【正确答案】B33.我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备B.具有先进的自有机械设备C.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【正确答案】A34.【真题】根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造

14、成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【正确答案】C35.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。这里所指的安全警示标志一般由()制定。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.国家有关部门【正确答案】D36.我国对建筑业企业的资质管理模式是()。A.国务院建设主管部门集中管理B.分级实施与有关部门相配合C.国务院建设主管部门统一管理D.省、市人民政府建设主管部门管理【正确答案】B37.某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方分期付款解除买受人未支付到期价款的金额达到全部价款

15、的()的，出卖人有权要求支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.2/5C.3/5D.4/5【正确答案】A38.工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指（）。A.工程建设中不能约定采用推荐性标准B.工程建设活动不得违反强制性标准C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合现行强制性标准规定的，不得采用D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外标准【正确答案】B39.关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是()。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设

16、备总容量在50kW以下【正确答案】A40.甲为某房地产项目的开发商，下列应由甲承担的安全责任是()。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.对建设单位供应的材料进行检验C.对涉及主体结构变动的装修工程提出设计方案D.提供安全施工措施所需费用【正确答案】D41.关于证据保全制度，说法正确的是()。A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【正确答案】D42.甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司

17、负责安装在商场外墙。某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列（）是正确的。A.甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任B.乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任C.甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿D.乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任【正确答案】C43.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7?B.14?C.28?D.30?【正确答案】B44.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B.投保应实行实名制C.投保应计工程项目施工人数

18、D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理【正确答案】D45.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m?以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B46.工程建设单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.安全部门负责人C.生产负责人D.安全事故当事人【正确答案】A47.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11

19、月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A48.王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【正确答案】C49.当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括()。A.存在有效的仲裁协议B.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.属于仲裁委员会的管辖【正确答案】D50.关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

20、B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料【正确答案】B51.某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。A.向原发证机关声明作废并申请补办B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C.由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办【正确答案】D52.根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核没有明确约定，且国家没有相关规定时，可认为约定期限的约定期限为（）日。A.14B.15C.28D.30【正确答案

21、】C53.施工单位应对（）每年至少进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的不得上岗。A.施工人员B.管理人员和作业人员C.现场危险作业人员D.特种作业人【正确答案】B54.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.责令限期改正，降低企业资质等级D.责令限期改正，处罚款【正确答案】D55.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承

22、担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【正确答案】C56.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据民法典的规定，其转移债务的必要条件是()。A.通知设备租赁公司乙B.须经设备租赁公司乙同意C.与开发商达成转让协议D.要为设备租赁公司提供担保【正确答案】B57.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日

23、应为（）A.2005年10月10日?B.2005年10月20日?C.2005年12月1日?D.2006年5月1日【正确答案】C58.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【正确答案】B59.阳光工程公司提出与公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工

24、资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动合同法的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【正确答案】B60.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C61.下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投

25、标办法【正确答案】A62.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D63.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B64.某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()。A.

26、质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修【正确答案】B65.关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【正确答案】A66.以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（）。A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元

27、以上；具有一级建造师50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上【正确答案】B67.【真题】劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为()。A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【正确答案】A68.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当()。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保

28、修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【正确答案】D69.下列承担违约的责任类型不能与解除合同方式并用的是()。A.继续履行B.支付定金C.支付违约金D.赔偿损失【正确答案】A70.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、供应商等要求进行了详细交待C.水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色

29、甲方可以改变，但必须使用耐碱【正确答案】B71.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【正确答案】D72.甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是()。A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法

30、院提起诉讼D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决【正确答案】D73.【真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【正确答案】B74.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B75.下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代

31、为诉讼【正确答案】C76.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C77.某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标，情节特别严重，则（）。A.只需要承担民事责任B.只需要承担民事责任和行政责任C.应该承担刑事责任D.应处以罚款【正确答案】C78.下列证据不能单独作为认定案件事实的依据的是()。A.未成年人所作的证言B.视听资料C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言【正确答案】C79.根据企业安全生产

32、费用提取和使用管理办法的要求，施工单位安全费用不可用于()。A.临时安全防护设施支出B.应急演练支出C.新建项目安全评价D.安全生产宣传支出【正确答案】C80.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A.认定基本事实不清B.严重违反法定程序C.违法缺席判决D.适用法律错误【正确答案】D81.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A82.根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）。A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予

33、警告C.处项目合同金额5以上10以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B83.劳动者解除劳动合同，应当提前()以书面形式通知用人单位。A.7日B.10日C.30日D.60日【正确答案】C84.在建设工程活动中，可能不具有法人资格的活动主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.监理单位【正确答案】A85.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒

34、、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C86.王某与某银行签订了小额借款合同，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B87.【真题】建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.房屋销售许可证D.建设工程施工许可证【正确答案】D88.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】C89.甲公司拖欠李某劳动报

35、酬，于2013年3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【正确答案】C90.房屋建筑工程施工总承包二级企业法定的专业技术人员中，应具有二级资质以上项目经理()人以上。A.50B.30C.15D.12【正确答案】D91.取得建造师资格证书的张某2010年3月

36、受聘并注册于甲公司，由于工作单位变动于2011年6月变更注册到乙公司，其变更后注册有效期的截止时间为()。A.2013年3月B.2013年6月C.2014年3月D.2014年6月【正确答案】A92.某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【正确答案】D93.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准【正确答案】A

37、94.【真题】表见代理的法律后果应该由()承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人【正确答案】B95.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2019年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2021年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2022年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2020年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B96.经人民法院判决，建设单位应最

38、迟于2020年5月10日向承包商支付工程款，但是到期却仍没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2020年5月10日B.2021年5月10日C.2021年10月10日D.2022年5月10日【正确答案】D97.采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序()。A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判【正确答案】B98.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合

39、开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B99.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B100.甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司、乙公司连带D.乙公司、丙公司连带【正确答案】D二.多选题(共70题)1.当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状

40、副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E第一审判决作出前【正确答案】BC2.【真题】工程监理单位的主要安全责任有（）。A.采取措施保护施工现场峨邻区域内地下管线B.审查专项施工方案C.对施工安全事故隐患要求整改D.及时报告生产安全事故E.组织抢救生产安全事故【正确答案】BCD3.下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【正确答案】CD4.建筑法规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。A.责令改正，处以罚款B.情节严重

41、的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C.吊销营业执照，退出建筑市场D.对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE5.依照建设工程质量管理条例的规定，下列情形中属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成C.分包单位将其承包的工程再分包D.未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业E.施工总承包人将承包工程的主体结构的施工分包给了具有先进技术的其他单位【正确答案】ACE6.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30

42、日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（?）。A.严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【正确答案】BDE7.当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公证【正确答案】ABCD8.生产安全事故的分类包括()。A.特别重

43、大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【正确答案】ABCD9.工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选项中，正确的有()。A.生活护理费由工伤保险基金支付B.生活护理费由所在单位支付C.生活护理费按月支付D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级E.生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的50%【正确答案】ACE10.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD11.关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单

44、位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【正确答案】ADE12.下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正确的有()。A.施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维修并承担经济责任D.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施工单位向监理单位索赔E.因不可抗拒原因

45、造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具体政策分担经济责任【正确答案】ACE13.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D.接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【正确答案】BCE14.建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的B.违反国家工程建设强制性

46、标准的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【正确答案】ABDE15.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【正确答案】ABCE16.施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A.脚手架B.楼梯口C.孔洞口D.施工企业入口处E.基坑边沿【正确答案】ABCE17.安全生产中从业人员的权利包括()。A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防

47、范措施和事故应急措施B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品D.接受安全生产教育培训E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告【正确答案】ABC18.运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE19.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位

48、隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD20.根据民法典的规定，担保中的质押包括（）。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.固定资产质押E.无形资产质押【正确答案】AC21.根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复

49、杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位【正确答案】ABDE22.【真题】生产安全事故等级划分的主要因素有()。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济【正确答案】CE23.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标【正确答案】ABD24.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B

50、.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC25.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD26.仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有()。A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解B.调解不成的，应当及时作

51、出裁决C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书D.调解书不具备强制约束力E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决【正确答案】ACD27.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除【正确答案】AD28.某施工单位在某工程项目的施工中

52、，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位对建设单位承担责任的方式应包括（）。A.停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.吊销资质证书【正确答案】BD29.关于级别管辖的说法，正确的有（）。A.只有第一审民事案件涉及到级别管辖?B.我国法院分为三级，分别是：基层人民法院中级人民法院和高级人民法院?C.婚姻关系的案件一般情况下由基层人民法院管辖?D.对于群体性纠纷案件，一般由中级人民法院受理?E.最高人民法院只受理二审案件?【正确答案】AC30.建筑施工企业负责人应带班实施对工程项目质量安全生产状况进行检查，建筑施工企业负责人可以是企业的()。A.法定代表人、总经理B

53、.主管质量安全的副总经理C.总工程师和副总工程师D.主管生产工作的副总经理E.主管财务工作的副总经理【正确答案】ABCD31.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE32.发明创造是指()。A.科学发现B.发明C.实用新型D.创新E.外观设计【正确答案】BCE33.国务院关于加强安全生产监管执法的通知规定,国有大中型企业安全生产委员会主任可以南(?)担任.A.董事长B.总经理C.党委书记D.

54、主管安全的副总经理E.总工程师【正确答案】AB34.我国招标投标法规定，投标文件有下列（）情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【正确答案】ABDE35.下列选项中，对我国固体废物污染环境防治法论述正确的是（）。A.城市生活垃圾收集、贮存应符合环境保护和环境卫生规定B.产品应采取易回收的包装，有关部门应加强包装物的回收利用工作C.危险物的处置场所必须设有识别标志D.船舶贮运油类必须有防溢液、防渗流措施E.转移危险废物必须填写【正确答案】ABCE36.【真题】民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。A.不违反

55、法律B.不违背社会公德C.不与强制性标准相抵触D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突【正确答案】ABE37.甲公司和乙公司联合投标竞争丙房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于甲公司的主要施工力量正在国外进行工程施工，无法完成标书所载工作，甲公司退出联合体拒绝与丙公司签订工程承包合同。因此给丙公司造成300万元的损失。在本案中丙公司享有（）。A.不退还甲公司100万元的投标保证金，但应退还乙公司100万元的投标保证金B.不退还甲公司和乙公司共计200万元的投标保证金C.向甲公司或乙公司要求赔偿100万元D.向甲公司要求赔偿100万元，不得向乙公司要求赔偿E.向甲公司和乙公司各自索赔50万元【正确答案】BCE38.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是()。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的