二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第47卷）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第47卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第47卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指（）。A.工程建设中不能约定采用推荐性标准B.工程建设活动不得违反强制性标准C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合现行强制性标准规定的，不得采用D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外标准【正确答案】B2.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致

2、工程现场机械损坏【正确答案】D3.建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关备案D.重新审查审批条件【正确答案】A4.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D5.投标人的下列行为中，除()以外都属与违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自

3、己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。【正确答案】C6.关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.可以与供货单位签订物资采购合同【正确答案】C7.工程项目验收存在（）的，应重新组织建筑节能工程验收A.未完成建筑节能工程设计内容B.参加验收人员不具备相应资袼的C.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕【正确答案】B8.某建筑施工企业与某钢模板租赁公司签订了一份模板租赁

4、合同。建筑施工企业的义务不包括()。A.妥善保管钢模板B.支付租用钢模板租金C.交付出租钢模板D.按约定方法使用钢模板【正确答案】C9.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的投资估算C.施工单位编制的投标报价D.施工单位编制的工程预算【正确答案】A10.中华人民共和国招标投标法属于（）。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】A11.根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除（）之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【正确答案】D12.【真题】根据国务

5、院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【正确答案】D13.某工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。A.监理单位总工程师B.施工单位总工程师C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C14.某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。A.2013年2月

6、20日B.2013年4月20日C.2013年7月20日D.2014年1月20日【正确答案】C15.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A.10?B.15?C.30?D.60?【正确答案】B16.下列招标人的行为中，除()以外都属于串通投标人投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C17.陈某于2011年6月20日取得注册执业证书，由于工作单位变动，陈某于2012年9月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，陈某的注册有效期应当截至于（）。A.2014年6月20

7、日B.2015年6月20日C.2015年9月20日D.2016年9月20日【正确答案】A18.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B19.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()。A.2013年6月30日B.2013年8月1日C.2013年12月1日D.2014年6月1日【正确答案】C20.工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明

8、材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【正确答案】B21.某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由事故发生地()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府【正确答案】B22.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D23.【真题】根据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完

9、全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保【正确答案】A24.在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（）。A.原告住所地B.被告人亲属住所地C.合同签订地D.标的物所在地【正确答案】B25.2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（）。A

10、.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【正确答案】B26.某建筑公司与材料商于A地签订材料采购合同，合同中未约定管辖，材料运至B地工地时检验发现存在质量问题产生纠纷（后查明材料商注册在C地，但主要营业地在D地），建筑公司欲提起诉讼，应由（）法院管辖A.A地B.B地C.C地D.D地【正确答案】D27.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B28.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上

11、B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B29.用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【正确答案】A30.关于中标人违法行为应承担的法律责任，下列表述错误的是()。A.中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5以上10以下的罚款B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿C.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其5年

12、至8年内参加投标的资格并予以公告D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还【正确答案】C31.建筑地面设计规范GB50037-96中，GB代号表示此规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】A32.【真题】关于履约保证金的说法，正确的是（）A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D33.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，

13、因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A34.根据劳动法的规定，以下情形不属于用人单位不得解除劳动合同情形的是（）A.职工患病在规定的医疗期内?B.职工非因公负伤，伤愈出院?C.女职工在孕期的?D.在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄还有2年【正确答案】B35.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得

14、其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D36.根据建设工程安全生产管理条例的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.钢筋工D.起重信号工【正确答案】C37.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救

15、出后24小时【正确答案】A38.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。于本案正确的表述应是（）。A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B39.根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.5年B.2年C.1年D.6个月【正确答案】C40.某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产安全事故报告和

16、调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C41.在建设工程法律体系中，建筑法的法律部门是()。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】B42.【真题】超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行【正确答案】D43.关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是()。A.以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%【正确答案】D44.按照物权法的规定

17、，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。A.抵押B.质押C.留置D.保证【正确答案】B45.【真题】在民事诉讼中，一般授权所行使的诉讼权利为（）。A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.变更诉讼请求D.法庭辩论【正确答案】D46.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【正确答案】B47.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产

18、管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.建设单位负主要责任【正确答案】B48.根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【正确答案】B49.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法

19、院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B50.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A51.【真题】根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。A.60%B.90%C.70%D.80%【正确答案】B52.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚

20、款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【正确答案】B53.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是()。A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有法定任意解除权D.定作人具有法定任意解除权【正确答案】C54.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.违约责任B.行政处分C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】A55.根据仲裁法的规定，仲裁裁决不予执行的情形不包括（）。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的C.仲裁庭的组成或

21、者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所依据的证据是伪造的【正确答案】A56.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失【正确答案】A57.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B58.某建筑公司

22、与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的（）。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D59.【真题】施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查()。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况【正确答案】C60.建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）规定，安全文明施工

23、费不包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.临时设施费D.安全措施费【正确答案】D61.【真题】生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产法的规定，自刑期执行完毕之日起()A.2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B.3年内不得担任监理单位的主要负责人C.5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人【正确答案】C62.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）A.施工人员对工程涉及结构安全的试块试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块试件和材料见证取样和送检比

24、例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A63.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【正确答案】D64.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危

25、险性较大工程专项施工方案的落实【正确答案】D65.【真题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【正确答案】A66.按照绿色施工导则的规定，下列关于施工企业节能措施说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌

26、混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【正确答案】C67.【真题】根据建筑法，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B68.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【正确答案】C69.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有

27、关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B70.绿色施工导则规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【正确答案】C71.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【正确答案】A72.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累

28、计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B73.【真题】根据合同法，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B74.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A.北京市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法B.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、北京市建设工程房屋

29、拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法【正确答案】B75.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。A.没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解C.申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C76.【真题】关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【正确答案

30、】A77.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国民法典规定，租赁期限不得超过（）年。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D78.标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【正确答案】A79.【真题】劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C80.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）。A.应当受理B.无资质承包主体签订

31、的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A81.根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押【正确答案】D82.下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A83.根据建设工程质量管理条例的规定，组织竣工验收的主体是（）。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B84.执行

32、政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【正确答案】A85.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C86.承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于()。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任【正确答案】B87.某医院为了节约建设投

33、资，将建筑面积为3万的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到的处罚是：责令改正，并处以罚款。罚款的数额应为()。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】D88.对（）有转包.违法分包.挂靠.转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。A.3个月内发生1次B.6个月发生1次C.2年内发生2次D.2年内发生3次【正确答案】D89.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取了下列做法，其中正确

34、的做法是()。A.按照建设单位的要求，放宽了质量标准B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商C.简要描述了建筑材料、设备的性能D.注明了建筑材料、设备的规格、型号【正确答案】D90.关于证据，以下说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示B.书证只能提交原件C.16岁以下的未成年人不得作为证人D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据【正确答案】A91.下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【正确答案】C92.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道

35、所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B93.【真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B94.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位重点审查

36、()。A.安全生产投入是否充足B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实【正确答案】B95.【真题】根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【正确答案】B96.建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，()。A.整改期限最长不超过1年B.整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请C.整改期间不能承揽新的工程D.逾

37、期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请【正确答案】C97.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C98.在我国法律体系中，侵权责任法属于()。A.民法商法B.社会法C.经济法D.诉讼法【正确答案】A99.甲乙发生合同纠纷，甲向丙法院提起诉讼。乙认为丙法院不具有管辖权而提出管辖权异议。针对此案，下列表述错误的是()。A.乙对该案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.乙应当在开庭审理时提出管辖异议C.丙对乙提出的异议应当审查。异

38、议成立的，裁定将案件移送有管辖权的法院D.丙应当在受理异议之日起15日内作出裁定【正确答案】B100.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2005年10月10日?B.2005年10月20日?C.2005年12月1日?D.2006年5月1日【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

39、A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【正确答案】ABE2.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE3.从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的（）等条件，划分为不同的资质等级。A.注册资本B.专业技术人员C.咨询服务人员D.已完成的建筑工程业绩E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

40、【正确答案】ABD4.建设工程领域常见的行政处罚有（）。A.降低资质等级B.责令停止施工C.罚款D.记过E.裁决损害赔偿【正确答案】ABC5.关于第一审程序和第二审程序的审限要求，下列说法正确的有（）。A.人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3个月C.在适用普通程序审理案件的第一审程序中，已因特殊情况延长后，还需延长的，报请上级人民法院批准D.人民法院审理对原审判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结E.人民法院审理对裁定的上诉案件，应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定

41、【正确答案】ACD6.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有()。A.资质不良行为认定标准B.承揽业务不良行为认定标准C.工程质量不良行为认定标准D.企业注册不良行为认定标准E.工程安全不良行为认定标准【正确答案】ABCE7.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【正确答案】BE8.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承

42、包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD9.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD10.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的

43、说法中，正确的有（）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【正确答案】ABE11.【真题】不能作为民事诉讼证人的有（）。A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理人D.无民事行为能力人E.当事人亲属【正确答案】ABC12.工程监理企业不得（）A.与被监理工程的承包单位有隶属关系B.以任何理由，要求建筑设计单位在工程设计中，降低工程质量C.与设备生产单位有隶属关系D.转让

44、工程监理业务E.在开工前对承包商的施工组织设计进行审定【正确答案】ABCD13.承包单位（），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。A.将建筑工程肢解发包的B.将承包的工程转包的C.违反建筑法规定进行分包的D.在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E.在工程承包中有索贿、受贿和行贿的【正确答案】BCE14.下列情形致使合同无效的是（）A.甲施工单位采购员擅自以单位名义订购了一批水泥?B.甲施工单位以欺诈的手段承揽某重大市政管网工程?C.甲施工单位与乙建设串通骗取中标，损害了其他投标人的利益?D.甲施工单位以欺诈的手段与某采购商订立合同?E.甲施工

45、单位超越其资质等级承揽工程，竣工前取得相应资质【正确答案】BC15.某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B.写字楼业主主要关心装修的工作成果C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理【正确答案】BD16.符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择管辖法院有（）。A.被告住所地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷

46、发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E合同签订地人民法院【正确答案】ABD17.下列属于施工单位资质不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.超越本单位资质等级承揽工程C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.未在规定期限内办理资质变更手续E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务【正确答案】BCD18.【真题】项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有()。A.ISO质量管理体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE19.关于工程质量检测的说法正确的有（）。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报

47、告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE20.在工程招标中，如在开标过程中发现（）情况之一时，投标书将被宣布为废标A.未交投标保证金或保函B.内容不全，字迹辨认不清C.投标单位未参加开标会D.无单位和法定代表人或代理人的印章E.报价高于或低于一定的限额【正确答案】ABCD21.用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A.女职工在孕期、产假、哺乳期内的B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者在试用期被证

48、明不符合录用条件的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行E.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【正确答案】ABE22.招标人有（）行为的，根据情节将被处以10万元以下的罚款。A.依法应当公开招标而采用邀请招标的B.招标文件不符合招标投标法的C.接受未通过资格预审的个人参加投标D.接受应当拒收的投标文件E.收受投标人行贿为其谋取中标的【正确答案】ABCD23.【真题】关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原

49、因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金【正确答案】BDE24.关于投标保证金，下列说法正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当

50、及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【正确答案】ABDE25.民事法律行为书面委托代理的授权委托书应当载明()。A.代理人的姓名或者名称B.代理人的资质C.代理事项、权限和期间D.委托人的姓名或者名称E.委托人签名或者盖章【正确答案】ACE26.招标投标法对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有()。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5以上10以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重

51、的，取消其2至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【正确答案】BD27.施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A.脚手架B.楼梯口C.孔洞口D.施工企业入口处E.基坑边沿【正确答案】ABCE28.施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理【正确答案】ABCD29.某施工

52、企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE30.建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引起的装备损毁B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失【正确答案】ABCD31.下列属于“委托代理”与“法定或者指定代理”终止相同原因的有（）。A.被代理人死亡B

53、.代理人死亡C.被代理人取得民事行为能力D.被代理人恢复民事行为能力E.代理丧失民事行为能力【正确答案】BE32.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE33.质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的（），针对证据证明

54、力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A.可靠性B.全面性C.关联性D.真实性E.合法性【正确答案】CDE34.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE35.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC36.根据建设工程质量管理条例规定，建设单位有下列(

55、)行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工D.未实行工程监理E.未按照国家规定办理工程质量监督手续【正确答案】ABCE37.申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。A.吊销资质证书B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.有违法所得的，予以没收【正确答案】ABE38.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理【正确答案】ABCD39.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁