初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第48期）

《初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第48期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第48期）（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级经济师建筑经济试题（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.债发生的原因不包括（）。A.侵权B.无因管理C.紧急避险D.不当得利【正确答案】C2.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【正确答案】C3.格式合同是与（）相对而言的。A.附和合同B.商议合同C.定式合同D.标准合同【正确答案】B4.【真题】施工质量不符合要求的检验批经返工或返修后，该检验批()A.可视同验收合格B.应视同验收合格

2、C.可重新进行验收D.应重新进行验收【正确答案】D5.【真题】关于工程质量特点的说法，正确的是()A.工程质量的波动大而变异小B.工程质量的波动小而变异大C.工程项目最终验收时容易发现隐蔽的质量缺陷D.工程项目最终验收时难以发现隐蔽的质量缺陷【正确答案】D6.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任，这是法律有关（）的规定。A.不安抗辩权B.缔约过失责任C.先履行抗辩权D.预期违约【正确答案】D7.采用综合单位法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用（）为基数

3、计算分项工程的间接费。A.人工费、材料费、机械费合计B.人工费和机械费合计C.人工费D.材料费【正确答案】A8.某大型机械原值25元，折旧年限规定为8年，预计月平均工作210小时，预计净残值率3，该机械某月实际工作270小时，则用工作量法计算的该月折旧额为（）元。A.2400B.2880C.3000D.3248【正确答案】D9.本题考查职业责任保险的概念33我国招标投标法规定，可以不进行招标的项目是()。A.不涉及国家安全的项目B.不涉及国家秘密的项目C.抢险求灾项目D.开发商的商品房建设项目【正确答案】C10.【真题】工程进度计划编制的土要步骤有：编制的初始进度计划；划分工作过程；确定进度目

4、标；确定各项工作；进度计划的调整与优化；计算各项工作的工程量。其中正确的顺序是()A.?一一B.?一一C.?一一D.?一?一一【正确答案】B11.甲公司得知乙公司在与丙公司进行一个项目的商谈，甲公司向乙公司发函，表示愿以更高的价格购买。乙公司遂中断了与丙公司的谈判。但甲公司反悔，拒绝与乙公司进行谈判。后查明，甲公司根本不需要该项目，其目的只是排挤丙公司，则甲公司应承担（）。A.侵权责任B.缔约过失责任C.违约责任D.行政责任【正确答案】B12.关于一般纳税人缴纳增值税的说法，正确的是（）。A.增值税的基本税率为13%B.应纳税额等于销售额乘以适用税率C.当期进项税额等于销售额乘以适用税率D.增

5、值税在零售环节实行价内税【正确答案】D13.【真题】扩大结构定额是指()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】C14.【真题】关于建筑业的说法，正确的是()。A.建筑业是基本建设投资的消费部门B.建筑生产活动是消费活动C.建筑业是国民经济中的一个独立的物质生产部门D.建筑业的生产活动只能以施工总承包形式进行【正确答案】C15.在不兑现的信用货币制度下，货币发行权主要集中于（）。A.中央银行B.贸易部门C.财政部门D.投资银行【正确答案】A16.下列品牌策略中，宣传促销费用最高的是（）策略。A.统一品牌B.延伸品牌C.分类品牌D.多品牌【正确答案】D17.年利率为6，设每

6、季度复利一次，若10年内每季度都能得到500元，则现在应存款（）元。A.12786B.15697C.14958D.13469【正确答案】C18.组织中的职权一般可分为直线职权、参谋职权和（）。A.职能职权B.层次职权C.跨度职权D.部门职权【正确答案】A19.某地区拟建收费的高速公路，所需资金：现时点为4亿元，此后第1、2、3年年末各需2亿元（3年内合计投资10亿元），修成后每隔5年维修一次，每次修理费用1000万元。若基准收益率为8%，则该道路自开通（3年后）起维持40年所需总投资额（包括初期投资和维修费在内）的现值为（）亿元。已知：（P/A，8%，3）=2.577，（A/F，8%，5）=0

7、.17046，（P/A，8%，40）=11.925，（P/F，8%，3）=0.7938。A.12.426B.10.325C.9.315D.11.428【正确答案】C20.【真题】下列选项中，不属于HSE（健康.安全.环境）管理子系统基本功能的是()A.安全保障体系B.风险控制及危险点分析C.应急内容管理D.提供和选择标准的合同文本【正确答案】D21.【真题】工程进度管理的主要环节是工程进度计划的()。A.编制和优化B.编制和实施控制C.实施和检查D.检查和纠偏【正确答案】B22.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当

8、于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.16275，(A/F，10%，10)=0.06275，(P/F，10%，10)=0.38550A.3.462B.2.855C.2.946D.2.628【正确答案】D23.在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。A.自由时差：总时差B.自由时差总时差C.自由时差总时差D.自由时差总时差【正确答案】D24.【真题】直线职能制组织结构的缺点是()。A.容易引起多头领导，指令不一B.不易发挥专业管理职能作用C.降低了管理工作效率D.各专业分工的职能部门之间的横向联系较差【正确答案】D25.关于材料预付款，下列说法错误的有（）。A.对承包商买进

9、并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款B.材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款C.材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除D.在支付材料设备预付款时，承包商需提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件【正确答案】B26.优先股资金成本率Kp的计算公式为（）。A.Kpi（1T）（1f）B.Kpi（1T）C.Kpi（1f）+gD.Kpi（1f）【正确答案】D27.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C28.下列方案中，适于采用最小公倍数法进行

10、方案评价的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.单一投资方案D.混合方案【正确答案】B29.【真题】关于我国工程项目管理信息化应用现状的说法，正确的是()A.我国工程项目管理信息化程度依然不高B.我国工程项目管理信息化应用水平比较高C.我国工程项目管理信息化总体上处在全面应用水平D.我国工程项目管理普遍依靠信息化手段进行科学决策【正确答案】A30.根据我国合同法的规定：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，（）有权主张违约责任。A.该第三人B.债权人C.该第三人或债务人D.该第三人和债权人【正确答案】B31.某产品的实际成本为5000

11、元，它由若干个零部件组成。其中一个零部件的实际成本为1800元;功能指数为0.238。该产品的目标成本为4500元，则该零部件成本改进的期望值为（）元。A.729B.456C.119D.267【正确答案】A32.对建设期较短的项目进行财务评价时所命名用的价格均为（）。A.国家指导价B.影子价格C.差价D.时价【正确答案】D33.价值工程活动的核心是（）。A.对象选择B.功能评价C.方案评价D.功能分析【正确答案】D34.【真题】凡由本核算期负担面尚未支出的成本费用，应计入本期成本的()列表。A.预备费用B.预提费用C.待摊费用D.摊销费用【正确答案】B35.以下各项税种中，属于流转税的是（）。

12、A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B36.公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为（）。A.银行信用B.商业信用C.国家信用D.消费信用【正确答案】B37.【真题】建设项目建设全过程的最后一个程序是()A.建设项目竣工验收B.建设项目投入使用C.建设项目决算D.建设项目后评估【正确答案】A38.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔【正确答案】D39.【真题】建设单位在编制工程概算时，应当确定()的费用。A.购置施工用起重机械B.用于工程安全作业环境

13、和施工安全措施C.购置施工用周转材料D.流动资产投资【正确答案】B40.评标委员会完成评标后，应向（）提出书面评标报告。A.设计单位B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B41.【真题】建设工程安全生产事故隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.监督机构【正确答案】B42.【真题】关于施工劳务企业资质的说法，正确的是()A.施工劳务企业不需要资质B.施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级C.施工劳务企业资质设若干个类别但不分等级D.施工劳务企业资质不设类别和等级【正确答案】D43.甲向乙借10万元钱，双方约定年利率为5%，按复利方式计息，2年后归还，届时甲应

14、向乙支付利息（）元。A.10000B.10250C.10500D.10750【正确答案】B44.【真题】因材料原因造成的工程质景缺陷应由该工程的()负责维修更换。A.建设单位B.勘察设计单位C.施工单位D.监理机构【正确答案】C45.在国际金融领域。最大的多边开发机构是（）。A.世界银行B.亚洲开发银行C.国际开发协会D.国际金融公司【正确答案】A46.建设工程监理行为的主体是（）。A.建设单位B.工程质量监督站C.工程监理企业D.施工单位技术负责人【正确答案】C47.当工作任务和工作方法不明确时，途径目标理论认为应采用（）领导方式。A.“高关系”B.“低关系”C.“低工作”D.“高工作”【正

15、确答案】D48.金本位制度下的汇率制度属于（）。A.自发的固定汇率制B.认为的不可调整的固定汇率制C.自发的浮动汇率制D.认为的可调整的固定汇率制【正确答案】A49.【真题】建筑产品根据经济用途分为()A.已完工程和未完丁程B.房屋建筑和构筑物C.民用建筑和工业建筑D.生产性建筑和非生产性建筑【正确答案】D50.投标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指（）。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价D.按“基础标价一(预期盈利修正系数)”计算后的最高报价【正确答案】C51.【真题】建筑产品的技术寿命也称为()

16、。A.物理寿命B.预期使用寿命C.经济寿命D.法定使用寿命【正确答案】A52.【真题】工程成本消耗计算期的起讫日期，必须与()的起讫日期一致。A.工程预算收入B.工程实际收入C.项目资金收入D.项目资金支出【正确答案】A53.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于（）所需资金。A.购买设备B.搭设临时设施C.发放资金D.储备主要材料、结构件【正确答案】D54.【真题】编制工程项目总进度计划在工程项目的()进行。A.可行性研究被批准后B.初步计划被批准后C.施工图设计阶段D.施工准备阶段【正确答案】D55.【真题】关于建筑工业化的说法，正确的是()A.建筑工业化仅仅是建筑业生产关系上的变

17、革B.建筑工业化的重点是应用现代信息技术C.建筑工业化的内容包括建筑生产的标准化.工厂化和机械化D.建筑工业化足建筑业实现转型升级的唯一途径【正确答案】C56.布雷顿森林体系所实行的汇率制度属于（）。A.自发的可调整的固定汇率制B.人为的不可调整的固定汇率制C.自发的不可调整的固定汇率制D.认为的可调整的固定汇率制【正确答案】D57.【真题】下列建筑物的组成部分中，应按一层计算建筑面积的是()。A.建筑物内的室内楼梯间B.建筑物内的管道井C.建筑物的门厅D.建筑物内的电梯井【正确答案】C58.为了有效地控制投资，最好采用成本加酬金合同价中的（）。A.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价B.成

18、本加固定百分比酬金确定的合同价C.成本加固定金额确定的合同价D.成本加奖罚确定的合同价【正确答案】A59.以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.追加投资收益率【正确答案】C60.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成面积中，不计算建筑面积的足()A.结构层高2.1m的管道层B.结构层高2.5m的地下室C.结构净高2.1m的有顶盖的采光井D.结构层高3m的门厅【正确答案】A61.下列关于内部收益率，表述错误的是（）。A.采用任何一种形式定义内部收益率，其结果都是相同的B.使现金流量的净年值为零时的利率即是该方案的内部收益率C.内

19、部收益率，就是使方案寿命期内现金流量的净将来值等于零时的利率D.所谓内部收益率，是指方案寿命期内使现金流量的净现值小于零时的利率【正确答案】D62.【真题】下列评价指标中，不属于绿色建筑评价标准指标的是()。A.建筑成本降低率B.节地与室外环境C.节能与能源利用D.室内环境质量【正确答案】A63.家庭联产承包责任制并未改变农村土地的集体所有制性质，只是改变了农村土地的（）。A.种植结构B.经营方式C.分配方式D.管理模式【正确答案】B64.综合单价法使用的分部分项工程量的单价为（）。A.完全费用单价B.全费用单价C.部分费用单价D.工料单价【正确答案】B65.将财政支出分为补偿性支出、积累性支

20、出和消费性支出，是按财政支出（）所作的分类。A.最终结果B.功能C.发生时间D.在经济上是否直接获得补偿【正确答案】A66.【真题】工程项目成本控制的主要作用是()A.确定生产消耗B.核算工程成本C.考核成本管理水平D.落实工程成本计划【正确答案】D67.绝对地租形成的原因（）。A.土地经营权的垄断B.土地肥沃程度的差别C.土地地理位置的差别D.土地私有权的垄断【正确答案】D68.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B69.下列关

21、于合同解除说法正确的是（）。A.协议解除的当事人协商一致可以解除合同B.约定解除与协议解除差不多是一样的C.合同解除的类型只包括法定解除和约定解除D.基于解除权解除合同的属于合同的双方解除【正确答案】A70.下列关于盈亏平衡点的生产负荷率与建设项目风险随能力的关系，说法不正确的是（）。A.生产负荷率越小，则风险越小B.生产负荷率越小，即承受风险的能力越差C.生产负荷率越大，则风险越大D.生产负荷率越小，可以承受较大的风险【正确答案】B71.【真题】采用按实计算分级编制方法编制工程项目成本计划时，应要求()。A.施工企业先下达项目成本控制目标B.施工企业制定工程成本控制标准C.项目各成本责任部门

22、先提出分管成本项目的降低成本计划D.项目各成本责任部门按项目成本计划提出各自降低成本措施【正确答案】C72.【真题】下列工人工作时间中，属于有效工作时间的足()A.辅助工作时间B.休息时间C.多余时间D.偶然时间【正确答案】A73.【真题】根据现行建筑业企业资质标准，不被纳入建筑业企业资质分类序列的是()A.施工总承包B.施工劳务C.EPC总承包D.专业承包【正确答案】C74.【真题】关于施工平行发包特点的说法，正确的是()A.业主用于招标的时间缩短B.不利于对投资的早期控制C.符合质量控制上的“自己控制”原则D.企业不用负责对多个合理的跟踪管理【正确答案】B75.企业在做出促销决策时，首先应

23、当（）。A.选择信息传播媒体B.手机市场反馈C.确定目标受众D.涉及促销信息【正确答案】C76.【真题】建筑工程设计文件（图纸）有效的必备条件是必须经主持该项目()A.监管的建设行政主管部门领导签字并加盖公章B.建造的注册建造师签字并加盖其职业专业章C.监理的注册监理丁程师签字并加盖其职业专用章D.设计的注册建筑师签字并加盖其职业专用章【正确答案】D77.【真题】工程成本控制标准规定了各项成本开支和各种资源消耗的()A.计算规则B.核算规则C.责任界限D.数量界限【正确答案】D78.下列税率中，能够与纳税人的负担能力相适应、具有自动调节功能、可以体现税负公平的是（）。A.固定税率B.累进税率C

24、.比例税率D.平均税率【正确答案】B79.根据专业化的原则，应按照（）划分组织中的部门。A.人数B.顾客C.职能D.设备【正确答案】C80.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D.货币流通速度【正确答案】C81.下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的是（）。A.向投资者支付的利息、红利B.无形资产摊销费C.赞助支出D.当期购置的固定资产原价【正确答案】B82.和他人以订立合同为目的的意思表示，称为（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同【正确答案】B83.【真题】下列计量单位中，属于建筑施工单位

25、产品人工时间定额的单位是(A.小时B.工时C.工日D.台班【正确答案】C84.矩阵制组织结构是按职能划分部门和按（）划分部门两种方法结合使用所形成的。A.地区B.顾客C.过程D.项目【正确答案】D85.某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元（折算至年末），除初期建设费用外，其余捐款（用于维护的费用）以6的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是（）万元。A.66.67B.68.67C.76.65D.80.67【正确答案】A86.下列建设项目经济评价指标中，属于静态指标的是（）。A.经济净现值B.利息备付率C.财务内部收益率D

26、.财务挣现值【正确答案】B87.某项目贷款100万元，要求在3年内每年年末等额偿还40万元，则该笔贷款的利率是（）。己知：(P/A，8%，3)=2.5770，(P/A，10%，3)=2.4870。A.8.56%B.8.69%C.9.54%D.9.71%【正确答案】D88.经济评价应遵循的基本原则，不包括（）。A.“有无对比”原则B.效益与费用计算口径对应一致的原则C.收益与风险权衡的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则【正确答案】D89.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用中，应列入规费项目清单的是()A.总承包服务费B.计日工C.住房公积金D.暂估价【正确答案】

27、C90.下列费用中，在进行国民经济评价时不计为项目费用的是（）。A.税金B.土地使用费C.工程保险费D.引进技术费【正确答案】A91.因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，债权人可以（）。A.向债务人表示撤销其行为B.向工商行政管理机关请求撤销债务人的行为C.请求人民法院撤销债务人的行为D.要求第三人返还财产【正确答案】C92.【真题】某分部工程可划分为甲.乙.丙三个施工过程，其流水节拍分别为6周.12周和9周，若组织成倍节拍流水施工，其流水步距是()周。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C93.国债偿债率是指当年到期还本付息的国债总额占（）的比例。A.历年财政收入B.

28、当年财政收入C.历年财政支出D.当年财政支出【正确答案】B94.【真题】采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时，应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。A.预算收入计划和实际支出计划B.资金收入计划和用款计划C.工程量计划和实际支出计划D.工程进度计划和用款计划【正确答案】B95.【真题】建设项目管理目标能占实现的决定性因素足项目管理的()A.组织B.计划C.指挥与协调D.控制【正确答案】A96.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为（）。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】C97.人类行为模式的基本结论显示，人类行为的根源是（

29、）。A.理想B.愿景C.动机D.需要【正确答案】D98.【真题】建筑企业开展全面质量管理活动四个阶段的正确顺序是()A.计划阶段.执行阶段.处理阶段.检查阶段B.计划阶段.执行阶段.检查阶段.处理阶段C.计划阶段.检查阶段.执行阶段.处理阶段D.计划阶段.处理阶段.执行阶段.检查阶段【正确答案】B99.组织是实现一定目标，经由分工协助而组成的具有特定职责、职权关系的（）。A.系统B.层次C.职位D.机制【正确答案】A100.【真题】下列监理工作任务中，属于施工阶段质量控制主要任务的是()。A.审查施工单位选择分包单位的资质B.审核施工单位申报的月度和季度计量表C.监督施工单位严格按照施工合同规

30、定的工期组织施工D.对隐蔽工程在隐蔽前进行检查和签证【正确答案】D二.多选题(共70题)1.按索赔目的的不同，工程索赔可分为（）。A.工期索赔B.施工企业管理费用的索赔C.盈利损失索赔D.费用索赔E.材料费用的索赔【正确答案】AD2.【真题】砌筑Im2空心砌块墙的时间定额为()工日/平方米。A.0.105B.0.115C.0.125D.0.135【正确答案】C3.提高顾客认知价值的途径有（）。A.提高产品质量B.加强售后服务C.节省顾客购买时间D.提高顾客对产品效用的期望值E.加大产品销售时的价格折扣【正确答案】ABCE4.建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现

31、值为-200万元，平均资金成本率为13.2%，基准收益率为10%，则该项目（）。A.内部收益率在1215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC5.对产业进行分类时，经常采用的方法有（）。A.投资规模分类法B.两大部类分类法C.消费结构分类法D.三次产业分类法E.生产要素密集程度分类法【正确答案】BDE6.施工企业对下列哪种情况的固定资产可计提折旧（）。A.以经营租赁方式租入的固定资产B.提前已估价单独入账的土地C.季节性停用的施工设备D.未使用的公司管理用房屋E.以融资租赁方式租入施工设备【正确答案】CD7.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企

32、业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD8.在计划工作的任务中，除应该明确工作重点和目标宗旨之外，还要筹划安排工作的（）等。A.时间进度B.实施地点C.薪酬标准D.承担人员E.措施方法【正确答案】ABDE9.我国现行规定，预备费的内容包括（）。A.引进技术和进口设备其他费B.基本预备费C.涨价预备费D.不可预见准备金E.生产准备费【正确答案】BC10.下列关于品牌资产的说法中，正确的有（）。A.所有品牌都有资产

33、价值B.品牌是一种无形资产C.品牌资产能够为企业带来长期利益D.对品牌忠诚的顾客愿意为该品牌支付较高的价格E.资产价值高的品牌可以保护拥有该品牌的企业少受竞争的伤害【正确答案】BCDE11.资本公积金的来源包括（）。A.资本（或股本）溢价B.外币资本C.接受现金捐赠D.股权投资准备E.拨款转入【正确答案】ACDE12.下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。A.追加投资收益率B.净现值C.差额的净现值D.内部收益率E.差额的内部收益率【正确答案】BD13.分销渠道能够完成的功能包括（）。A.生产加工B.物流储运C.市场调研D.风险承担E.资金融通【正确答案】BCDE14.国际货

34、币体系的主要内容包括（）。A.确定国际储备资产B.确定经济政策协调方式C.确定汇率制度D.确定国际金融机构职责E.确定国际收支调节方式【正确答案】ACE15.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，可以上诉的判决有（）。A.地方各级人民法院适用普通程序审理后作出的第一审判决B.地方各级人民法院适用简易程序审理后作出的第一审判决C.按照第一审程序对案件再审作出的判决D.第二审法院的判决E.第二审法院发回重审后的判决【正确答案】ABCE16.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选择中常采用差额法E.回收期指标可

35、以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE17.下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有（）。A.具有中等以上的企业规模B.具有独立订立合同的权力C.具有履行合同的能力D.具有持续盈利的能力E.最近三年内没有重大工程质量问题【正确答案】BCE18.在企业流动负债中，商业信用包括（）。A.预收账款B.应付票据C.预付账款D.应收账款E.应付账款【正确答案】AB19.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE20.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和

36、现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE21.【真题】劳动定额的表现形式有()。A.概算指标B.时间定额C.产量定额D.预算定额E.概算定额【正确答案】BC22.【真题】下列费用中，属于工程成本范围的有()。A.周转材料摊销费B.周转材料租赁费C.施工机械购置费D.施工机械台班费E.银行贷款利。【正确答案】ABD23.在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有（）。A.构成工程实体的材料费B.生产工人的工资C.施工机械使用费D.职工教育经费

37、E.安全施工费【正确答案】ABCE24.下列各项中，属于无效民事法律行为的有（）。A.无民事行为能力人实施的B.违反法律的C.违反社会公共利益的D.限制行为能力人接受赠与的E.以合法形式掩盖非法目的的【正确答案】ABCE25.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD26.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生

38、产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE27.【真题】砌筑lrri2空心砌块墙的时间为()分钟。A.33B.60C.66D.70【正确答案】B28.【真题】在建筑企业的管理制度体系中，企业生产管理制度包括()。A.质量管理制度B.安全管理制度C.企业战略管理制度D.企业财务管理制度E.技术管理制度【正确答案】ABE29.按计税依据分类，税收分为（）。A.从价税B.从量税C.流转税D.所得税E.财产税【正确答案】AB30.【真题】下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()A.编制项目建议书和可行性研究报告B.建设用地规划许可C.建设工程规划许可和施工许可D.建设项目相关专业普查E.建设项目

39、公司行政审批【正确答案】ABC31.【真题】砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。A.1.324B.1.424C.2.075D.3.075【正确答案】D32.建设项目竣工决算内容组成包括（）。A.竣工决算报告说明书B.竣工决算报表C.竣工项目后评估报告D.竣工工程平面示意图E.工程造价比较分析【正确答案】ABDE33.【真题】下列组织结构的特点中，属于直线制组织特点的有()A.责权分明.工作效率高B.有利于领导者培养未来的管理人员C.一般适用于生产简单.规模不大的建筑企业D.小利于领导者集中精力考虑企业的重大问题E.容易产生多头领导.指令不一的问题【正确答案】ACD34.【真题】施

40、工企业生产经营中发生的收益性支出包括()A.对外投资B.制造成本C.期间费用D.购置同定资产的支出E.营业外收支挣额【正确答案】BCE35.【真题】工程进度计划的土要作用有()A.为工程项目实施过程中的进度管理提供依据B.为编制项目建议书提供依据C.为编制项目可行性研究报告提供依据D.为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据E.为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据【正确答案】ADE36.固定资产投资估算的内容包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息等。固定资产投资估算的编制方法很多，包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费

41、用估算法D.系数估算法E.功能单元法以及造价指标估算法【正确答案】ABDE37.【真题】某单层现浇框架结构建筑的层高为4.6m(地面至梁顶的高度)，楼面为正方形，四角各设一根柱子，各方向的柱距均为6.6m，且各柱梁断面也相同，柱为450mm450mm，梁的宽高为500mm600mm。相邻框架柱间为空心砌块墙。有测试资料表明：完成Im2空心砌块墙要消耗基本工作时间45分钟，砌筑空心砌块墙的辅助工作时间.准备与结束工作时间.不可避免的中断时间和休息时间分别占作业时间的9%.8%.5%和3%。该建筑每面框架间填充墙的面积为()平方米。A.24.6B.25.6C.26.6D.27.6【正确答案】A38

42、.【真题】建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。A.项目定义B.设计原则和设计要求C.项目实施的技术大纲和技术要求D.材料和设施的技术要求E.项目设计建议书和报价文件【正确答案】ABCD39.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.上级主管部门组织招标E.委托工程招标代理机构代理招标【正确答案】BE40.【真题】该施工企业在安全生产许可证有效期届满前，可()。A.申请延期B.申请换证C.重新申领D.重新申办【正确答案】A41.多数建设项目应先进行财务评价，在此基础上对（）等进行调整后，进行国民经济评价。A.费用B.经营期C.效益D.价格E

43、.建设期【正确答案】ACD42.【真题】建设项目投资决策阶段形成的成果有()。A.项目总体规划设计B.建设工程规划许可C.项目建议书D.可行性研究报告E.项目设计任务书【正确答案】CD43.【真题】下列工程建设定额中，属于按生产要素内容分类的定额有()A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.材料消耗定额E.概算定额【正确答案】BD44.【真题】下列要素中，属于建筑市场基本运行要素的有()。A.市场交易场所B.市场交易主体C.市场交易组织D.市场交易机制E.市场交易规则【正确答案】BDE45.根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定，下列关于经营者义务的表述中，正确的有（）。A.经营者不得以店堂

44、告示的方式作出对消费者不公平的规定B.除确有需要，经营者不得搜查消费者携带的物品C.商品提供商品应当明码标价D.租赁他人柜台的经营者，应当标明真实名称和标记E.消费者索要服务单据的，经营者必须出具【正确答案】ACDE46.价值工程中，方案评价的内容应包括（）。A.技术评价B.对象评价C.经济评价D.功能评价E.社会评价【正确答案】ACE47.速动资产是指能随时或在较短时间内变现的资产，它包括（）。A.存货B.债券C.现金D.应收账款E.短期投资【正确答案】CDE48.【真题】安全生产许可证颁发管理机关在2013年8月监督检查过程中，发现该施工企业不再具备安全生产条件，管理机关根据具体情况，可对

45、该施工企业实施()安全许可证的处罚。A.没收B.暂扣C.注销D.吊销【正确答案】BD49.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B50.【真题】可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。A.给予罚款B.暂扣执业资格证书C.停止执业D.吊销执业资格证书【正确答案】ACD51.FIDIC合同条件下，承包商可索赔条款的规律有（）。A.既可以索赔工期又可以得

46、到利润补偿B.各项索赔条款中，均可索赔成本C.利润的补偿可以单独进行D.可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本E.可以索赔成本，但不能补偿利润【正确答案】BD52.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE53.我国证券法规定，股份有限公司申请其股票上市，必须符合以下条件（）。A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B.公司股本总额不少于人民币3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上E.公司最近二年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载【正确答

47、案】ABCDE54.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()A.露台B.室外专用消防钢楼梯C.变形缝D.室内电梯井E.骑楼【正确答案】ABE55.依照建设工程价款结算暂行办法规定，以下关于编审工程竣工结算的说法中不正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查B.实行总承包的工程，单位工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由具有相应资质的工程造价咨询机构编制，发包人进行审查D.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人签字盖章后即可有效E.政府投资项目，由同级财政部门审查【正确答案】BCD56.财

48、政购买性支出的特点包括（）。A.有偿性B.无偿性C.等价性D.非等价性E.营利性【正确答案】AC57.【真题】解决工程计价争议的常用方法有()A.审讣B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【正确答案】BCDE58.承包商方风险因素包括（）。A.不可抗力风险B.业主拖延付款C.没收保函D.技术规范不合理E.业主所在国由于内战、革命、暴动、军事政变或篡夺政权等原因，引起了特殊风险【正确答案】BCD59.【真题】下列条件中，属于领取建筑工程施工许可证必备条件的有()A.已经委托监理B.已经进行公开招标确定施工企业C.已经办理工程用地批准于续D.已经取得工程规划许可证E.已经落实建设资金【正确答案】ACD6

49、0.若基准收益率等于方案的内部收益率，则有（）。A.投资回收期等于方案的寿命周期B.方案的净现值大于零C.方案的净现值等于零D.方案的净现值小于零E.投资回收期大于方案的寿命期【正确答案】AC61.存款货币银行的主要职能有（）。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放【正确答案】ABC62.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为（）。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差

50、为8周【正确答案】CD63.建筑单位工程概算包括（）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电器设备及安装工程概算E.特殊构筑物工程概算【正确答案】ABCE64.直接做国民经济评价的项目，首先应识别和计算项目的（），并在此基础上计算项目的国民经济评价指标。A.社会折现率B.间接效益C.直接费用D.直接效益E.间接费用【正确答案】BCDE65.【真题】在工程施工过程中，施工单位不得()A.分包工程B.租赁施工机械C.使用未经检验的建筑材料D.自行进行隐蔽工程验收E.擅自修改工程设计【正确答案】CDE66.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产

51、生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE67.【真题】关于砌筑lrr12空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法，正确的为()。A.时间定额与产量定额互为倒数B.产量定额单位为平方米/工时C.产量定额是劳动定额的一种表现形式D.时间定额是预算定额的一种表现形式【正确答案】ABC68.企业发行债券筹资有如下优点（）。A.与股票筹资相比，债券的利息率较低，可降低资金成本B.债券利息可作为费用列支，这会降低企业所缴纳的所得税C.发行债券筹资不会影响企业所有者对企业的控制权D.当企业投资报酬率大于债券利息率时，由于财务杠杆的作用，企业自有资金收益率会得到提高E.发行债券筹资会提高企业的负债比率，降低企业的财务信誉【正确答案】ABCD69.主要的人性假设理论有（）假设。A.“经济人”B.“社会人”C.“复杂人”D.“功利人”E.“自我实现人”【正确答案】ABCE70.在下述索赔原因中，属业主方面原因的是（）。A.合同论述含糊不清B.提供不正确的数据C.发生不可抗力事件，如战争等D.没有施工所需足够大的现场E.未及时支付已完工程款项【正确答案】CD