二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（63）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（63）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（63）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A2.【真题】根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是()。A.材料检验不严引发的质量事故B.采用不适宜施工方法引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【正确答案】A3.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二

2、类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A4.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B5.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C6.

3、组织结构模式可用组织结构图来描述，在组织结构图中矩形框表示（）。A.工作关系?B.组织模式?C.工作部门?D.指令关系?【正确答案】C7.【真题】关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择【正确答案】D8.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4

4、-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A9.在工程项目开工前，监督机构接受（）有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发相关质量监督文件。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A10.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程费用的完整组成是()。A.直接费+间接费+计划利润B.直接费+间接费+利润+税金C.直接费+企业管理费+利润+税金D.直接工程费+间接费+利润+税金【正确答案】B11.竣工清场费用由（）承担A.业主?B.承包人?C.专业分包人?D.劳务分包人

5、【正确答案】B12.比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。A.本期实际指标与上期目标指标对比B.上期实际指标与本期目标指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.上期目标指标与本期目标指标对比【正确答案】C13.下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业保险费【正确答案】A14.监督机构在工程项目开工前，首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行（）。A.第一次监督会议B.第一次分配监督任务C.第一次监督培训D.第一次监督检查工作【正确答案】D15.某建设工程项目采取施工总承

6、包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C16.下列工程的专项施工方案必须专家论证的是（）。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.拆除、爆破工程D.地下暗挖工程【正确答案】D17.【真题】下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是()。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D18.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企

7、业负责整个项目的施工组织与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D19.【真题】关于建筑总承包模式特点的说法，正确的是（）A.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平B.业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调C.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制.控制.协调D.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早起控制【正确答案】D20.某工程在建楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失900万元人民币。根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，该生产安全事故类型属于（）。A.特别重大事故

8、B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C21.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A22.合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的（）作为预付款；供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的（）；剩余的（）作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。A.10%70%20%B.20%70%10%C.10%80%10%D.15%70%15%【正确答案】C23.编制施工组织总设计时，施工准备工作计划的编制

9、应在完成()后确定。A.施工准备工作计划B.施工总平面图C.资源需求量计划D.主要技术经济指标【正确答案】C24.具有防治污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经（）验收合格。A.项目所在地的建设主管部门B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门C.审批设计文件的建设主管部门D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门【正确答案】D25.【真题】下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。A.单位工程成本计划额B.设计预算成本计划降低率C.设计预算成本计划降低额D.材料计划成本额【正确答案】B26.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部（分项）施工组织设计

10、均包含的内容是（）。A.施工总进度计划B.各项资源需求量计划C.全场性施工总平面图设计D.施工方法和施工机械的选择【正确答案】B27.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是()。A.增加安全系数B.设置安全监控系统C.消除危险源D.加强员工的安全意识教育【正确答案】C28.【真题】采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。A.工程量优先B.总价优先C.单价优先D.风险均摊【正确答案】C29.概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，这是指()。A.概算定额的适用范围

11、比预算定额大B.概算定额的子目比预算定额多C.概算定额的消耗量比预算定额少D.概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额的子目【正确答案】D30.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成12人死亡，60人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故【正确答案】D31.根据安全生产法的规定，发生安全事故后，事故现场有关人员立即报告（）A.建设单位负责人?B.总监理工程师?C.本单位负责人?D.安全监管部门【正确答案】C32.指导性成本计划是以（）为依据编制的。A.合

12、同标书B.企业的施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A33.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。A.房产税、车船使用税、土地使用税、印花税B.营业税、房产税、车船使用税、土地使用税C.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加D.房产税、土地使用税、营业税【正确答案】A34.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因

13、素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B35.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B36.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是()。A.支付给生产工人的工资B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A37.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（

14、）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.管理措施【正确答案】A38.某工程采用单价合同，施工工程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是()。A.发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场?B.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量?C.发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量?D.发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量【正确答案】A39.【真题】施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。A.工序B.分部工程C.分项工程D.整个建筑物【正确答案】A40.下列属于施工企业的施工生产计划的是（）

15、。A.施工总进度计划B.月度生产计划C.项目施工的季度施工计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】B41.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A42.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间【正确答案】A43.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A.承包人负责办理，并承担有关费用B.承包人负责办理，发包人承担有关费

16、用C.发包人负责办理，并承担有关费用D.发包人负责办理，承包人承担有关费用【正确答案】C44.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C45.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可

17、调整C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【正确答案】D46.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C47.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承

18、担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D48.根据工程建设项目施工招标投标法，工程施工项目招标信息发布时，正确的是（）。A.指定媒介可以酌情收取费用B.招标文件售出后不予退还C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人不得对招标文件所附的设计文件向投标人押金【正确答案】B49.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点到次日早

19、6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D50.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。A.环境能够服务于人类经济社会的发展B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治C.环境污染不致于造成人类生存基本条件的破坏D.社会经济的发展与人类生存环境相协调【正确答案】D51.浇筑混凝土时，因振捣疏漏造成混凝土质量事故，这属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故【正确答案】B52.下列施工质量控制点中，属于从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的是（）。A.液压滑模施工时支承杆稳定控制B.混凝土的外加剂掺量控制C.抹灰层干燥后才能

20、刷浆D.砌体的砂浆饱满度控制【正确答案】A53.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B54.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A55.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A56.根据标准施工招标文件，下列关于重新检验的表述正确的是（）。A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验

21、时，承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延【正确答案】C57.工序施工条件控制就是控制工序活动的各种（）。A.合同条件和法规条件B.工艺顺序和组织条件C.投入要素质量和环境条件质量D.工期条件与赶工措施【正确答案】C58.某工程采用施工总承包模式，施工过程中某分包工程发生生产安全事故，则负责将该事故向建设主管部门和有关部门上报的单位是（）。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C59.【真题】对各

22、种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D60.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。A.2B.3C.4D.5【正确答案】C61.某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时应（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】D62.施工成本核算的对象一般是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B63.施工职业健康安全与环境管理的复杂性，是由建筑产品受外部环境影响因素多以

23、及产品的（）所决定的。A.单一性和生产的流动性B.单一性和生产的连续性C.固定性和生产的流动性D.固定性和生产的连续性【正确答案】C64.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001，对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()。A.按验收程序重新进行验收B.按技术处理方案和协商文件进行验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收【正确答案】A65.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包

24、人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B66.下列有关最终结清的说法正确的是（）。A.发包人应在收到最终结清申请单后的7天内完成审批，并向承包人颁发最终结清证书B.发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单C.发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付D.发包人逾期支付超过30天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金【正确答案】B67.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总

25、的工作持续时间最短的线路C.一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D68.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A69.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为（）。A.BCWPACWPBCWSB.BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP【正

26、确答案】C70.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A71.危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。A.德尔菲法B.危险与操作性研究法C.安全检查表法D.事故树分析法【正确答案】A72.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。A.质量问题整改通知书B.局部暂停施工指令单

27、C.工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D73.下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是()。A.施工方项目管理的目标主要包括建设项目施工的工期、质量、成本目标B.施工方项目管理的目标包括项目的投资目标和进度、质量目标C.施工方项目管理主要服务于本身的利益D.施工总承包方一般不承担具体的施工任务【正确答案】A74.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B75.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过()天，超过者，招标

28、人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.30B.45C.60D.90【正确答案】C76.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，下列措施项目适合采用分包法计价的是（）。A.混凝土模板B.垂直运输C.冬雨期施工D.室内空气污染测试【正确答案】D77.【真题】施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。A.施工项目负责人B.施工技术负责人C.施工单位质检员D.项目总监理工程师【正确答案】A78.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（），以扩大的分部分项工程定额编制的是（）。A.概算定额，预算定额B.预算定额，

29、概算定额C.概算指标，概算定额D.预算定额，投资估算指标【正确答案】B79.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，因病而按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付给工人的工资属于()。A.津贴补贴B.特殊情况下支付的工资C.医疗保险费D.劳动保险和职工福利费【正确答案】B80.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C81.【真题】政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（）。A.

30、全部暂停施工指令单B.临时收缴资质证书通知单C.吊销资质证书通知单D.质量问题整改通知单【正确答案】D82.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C83.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元

31、A.-30?B.-25?C.-22?D.-20【正确答案】B84.下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（）。A.施工现场周围设置半封闭围挡B.项目周围连续设置1.5m封闭围挡C.集体宿舍与办公区分隔处理，临时堆放材料至宿舍区D.现场主要道路硬化处理【正确答案】D85.【真题】某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m?，合同单价为90元/m?；3月份实际开挖土方量38000m?，实际单价为80元/m?，则至3月滴，该工程的进度偏差为（）万元A.18B.-16C.-18D.16【正确答案】C86.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起

32、的合同价款调整，应该()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C87.某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A88.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。A.风险评估B.风险监控C.风险识别D.风险预测【正确答案】B89.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进

33、行该分项工程计量时应()。A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算【正确答案】C90.【真题】根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人【正确答案】D91.【真题】施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【正确答案】C92.根据标准施工招标文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某

34、项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人D.发包人与承包人【正确答案】B93.【真题】某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为()万元。A.1.2B.24C.25.2D.26.4【正确答案】C94.（）是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.监理制度B.安全生产责任制C.项目法人责任制D.施工许可制【正确答案】B95.关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是（）。A.设计单位应按照有关规

35、定和要求，进行安全保护设施的设计B.分包单位服从管理导致生产安全事故的，不承担责任C.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理D.总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担独立责任【正确答案】C96.分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位【正确答案】D97.如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是（）。A.分析合同错误，提出不同意见B.抓对方的失误，向对方提出索赔C.说明自身难处，赢得对方理解D.抓住客观原因，说明双方有责【正确答案】B98.【真题】根据标准施工招标文件，关于发包

36、人责任和义务的说法，错误的是()。?A.按通?用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失?【正确答案】C99.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（）小时内向事故发生地有关部门报告。A.1B.5C.12D.24【正确答案】A100.某工程承包合同约定：工程桩280根，单价为1.4万元/根；经确认承包商实际完成的工程桩为260根，实际单价为1.6万元/根。则费用偏差（CV）为（）万元。A.-28B.28C.52D.-5

37、2【正确答案】D二.多选题(共70题)1.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施【正确答案】ABCD2.对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中

38、约定重大变更或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。A.定义重大变更的含义B.特殊条件的含义C.项目设计变更次数D.合同价格不受通货膨胀影响E.累计工程变更的幅度【正确答案】ABE3.【真题】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。A.第一次制造时的材料消耗量B.每周转使用一次材料的损耗C.周转使用次数D.材料损耗量的测算方法E.周转材料的最终回收及其回收折扣【正确答案】ABCE4.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.

39、参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC5.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE6.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工

40、组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD7.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD8.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE9.信息存储数字

41、化和存储相对集中有利于()。A.项目信息的检索和查询B.提高数据传输的抗干扰能力和保密性C.数据和文件版本的统一D.项目的文档管理E.提高数据处理的精确性【正确答案】ACD10.下列费用中属于夜间施工增加费的有()。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜班施工照明设备采购E.夜间安全施工费【正确答案】AC11.根据标准施工招标文件合同条款规定，下列各种情况中，可以合理补偿承包人索赔费用的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求承包人提前竣工D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】BCDE12

42、.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施【正确答案】ABDE13.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE14.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境

43、?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE15.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确

44、答案】AB16.【真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有()。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间【正确答案】CD17.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表【正确答案】CDE18.某设计单位通过设计竞赛的方式承担了一项高层住宅的设计任务，则该设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投

45、资目标【正确答案】ABCE19.有下列情形之一的，应急预案应当及时修订（）。A.生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化，形成新的危险源的C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的D.应急预案管理部门要求修订的E.应急预案演练评估报告要求修订的【正确答案】ACDE20.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，以下行为中，可对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的有（）。A.谎报或者瞒报事故B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料C.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证D.转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料E.计量器未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用【正确答案】

46、ABCD21.建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE22.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD23.某工程发生费用偏差，在引起偏差的原因中，属于业主原因的有()。A.图纸提供不及时B.施工方案不当C.建设手续不全D.未及时提供场地E.材料代用【正确答案】CD24.建设工程项目对环境保护的基本要求为（）A.建设工程应当采用节能.节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案.建筑和装

47、修材料.建筑物配件及设备B.拟采取的污染防治措施应确保污染物排放未达到国家和地方规定的排放标准?C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声?D.防止污染的设施必须经县及以上环境保护主管部门验收合格后，该建筑工程方可投入生产或者使用E.禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备【正确答案】ACE25.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理的权限有()。A.向外筹集项目建设资金B.自主选择分包人C.参与组建项目经理部D.制定项目内部计酬办法E.主持项目经理部工作【正确答案】CDE26.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程

48、履行期间，发生下列（）事项，承包人可以向发包人索赔利润。A.法律变化引起的价格调整B.发包人原因导致的工程损失C.发包人原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.发包人要求承包人提前竣工【正确答案】BCE27.下列属于承包商可索赔的材料费包括（）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.索赔事件引起的材料用量增加C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.停工损失费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【正确答案】BE28.【真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A.项目结构的编码B.工

49、作任务分工表C.管理职能分工表D.工作流程图E.项目结构图【正确答案】AE29.编制控制性施工进度计划的主要目的有()。A.对进度目标进行分解B.确定施工的总体部署C.确定承包合同目标工期D.安排施工图出图计划E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】ABE30.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，下列说法正确的有（）。A.综合单价的组成应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定的风险费用B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价D.措施项目均可以作

50、为竞争性费用E.规费和税金不得作为竞争性费用【正确答案】ABE31.【真题】关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。A.项目开始至项目完成包括了项目的决策、实施阶段B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义D.项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标E.项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作【正确答案】CDE32.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE33.地铁工程可以分为车站工程和区间隧道工程。针对该项目的特点，进行项

51、目结构分解应考虑的因素和原则有（）。A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目的组成C.结合项目管理的组织结构D.有利于工程竣工验收E.有利于项目目标控制【正确答案】ABCE34.根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失E.5000万元以上1亿元以下直接经济损失【正确答案】AE35.（）是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划E.协调与沟通【正确答案】ABD36.承包人根据已办

52、理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C.累计已扣除的各种款项金额D.发包人应支付承包人的合同价款E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE37.根据建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD38.与施工总承包模式相比较，平行承

53、发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD39.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE40.下列建筑材料中，需要材料供货商实施

54、建筑节能材料备案登记的有（）。A.内墙内保温B.内墙外保温C.外墙外保温D.屋面保温E.外墙内保温材料【正确答案】CE41.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC42.合理的进度计划应体现（）。A.资源的合理使用B.工作面的合理安排C.有利于提高建设质量D.有利于文明施工E.有利于不惜代价缩短建设周期【正确答案】ABCD43.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的是（）A.最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升B.如果已完工作实际费

55、用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题C.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点D.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的E.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重【正确答案】ABC44.施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。A.事故原因没有查清不放过B.事故损失未挽回不放过C.责任人员没有受到处理不放过D.职工群众没有受到教育不放过E.防范措施没有落实不放过【正确答案】ACDE45.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工，管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成，则下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A.明确加快