一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案（61）

《一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案（61）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案（61）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C2.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C3.【真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C

2、.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告【正确答案】A4.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C5.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、

3、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C6.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【正确答案】C7.【真题】某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定

4、。关于该案鉴定的说法，正确的是()。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限【正确答案】C8.某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D9.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【正确答案】D10.某工程施工过程中，承包

5、人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议【正确答案】D11.下列行为中，属于招标投标法明令禁止的限制和禁止的招标行为是()。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证【正确答案】B12.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司

6、均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C13.【真题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】A14.对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其上一年年收入的（）A.40%B.50%C.80%D.100%【正确答案】C15.【真题】借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【正确答案】A16.按照建筑施工企业负责人及项目负责

7、人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【正确答案】D17.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B18.【真题】在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施

8、倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【正确答案】A19.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B20.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D21.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.

9、1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C22.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【正确答案】C23.【真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返

10、还垫资并双倍支付利息【正确答案】C24.?建设项目的环境影响评价文件的报批单位是（）。A.施工单位?B.环评单位?C.设计单位?D.建设单位?【正确答案】D25.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B26.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价

11、格D.市场的平均价格【正确答案】B27.下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权【正确答案】A28.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权【正确答案】C29.根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目投标D.办理工程竣工验收【正确答案】B30.根据绿色施工导则，为有效防治扬尘大气污染，施工单位在土方施工作业过程中，采取的下列措施中，错误的是()A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口应设置洗车槽C.土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施D.结构施工阶段，作

12、业区目测扬尘高度控制在2m以下【正确答案】D31.下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【正确答案】D32.【真题】下列合同中，属于实践合同的是()。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【正确答案】A33.建筑业企业资质有效期届满，企业需要继续从事建筑施工活动的，应当在资质证书有效期届满()个月前，申请资质延续。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C34.按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告()，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.之前B.之后C.同时D.之前或同时【正确答案】A3

13、5.根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知【正确答案】A36.当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地【正确答案】A37.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。A.申请延期开工B.重新核验C.重新办理批准手续D.备案【正确答案】C38.【真题】在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()A.

14、只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【正确答案】B39.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D40.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材

15、料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B41.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B42.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失

16、信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【正确答案】C43.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C44.【真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者

17、专有技术的建设工程项目可以不进行招标【正确答案】C45.建设工程安全监督机构是()。A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B46.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A47.关于劳动争议仲裁

18、，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C48.建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【正确答案】B49.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D50.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同

19、承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C51.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【正确答案】D52.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%

20、D.10%【正确答案】B53.根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）A.与合同工期一致?B.与实际工期一致?C.自开工之日起至竣工验收合格之日止?D.自进场之日起至验收撤场之日止【正确答案】C54.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C55.

21、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【正确答案】B56.【真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D57.抵

22、押担保与质押担保的区别是（）A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【正确答案】B58.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【正确答案】D59.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C60.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5

23、000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A61.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C62.在，买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立C.合同生效

24、D.支付价款【正确答案】B63.?电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为（）。A.6个月?B.1年?C.2年?D.5年?【正确答案】C64.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A65.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B66.某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.

25、200C.240D.300【正确答案】A67.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D68.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20【正确答案】C69.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商

26、由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A70.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B71.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A72.施工单位为获取不当的利益，未对污水进行无害化处理，超标排污，影响周围居民正

27、常生活，施工单位的行为构成()A.违约B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】B73.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C74.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）A.按约定由分包单位自行承担

28、全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D75.在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。A.论证通过后可使用B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定D.报工程监理机构批准【正确答案】C76.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个

29、月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D77.下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证的担保人只能是第三人【正确答案】A78.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001

30、年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A79.某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构【正确答案】B80.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【正确答案】B81.运输合同中托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A

31、82.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【正确答案】A83.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用

32、权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C84.杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付费【正确答案】C85.按照劳动合同法的规定，在下列

33、选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D86.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B87.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法

34、，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B88.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C89.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门

35、组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B90.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C91.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正

36、，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D92.关于施工图报审和审查合格的时间，应为()。A.基础及结构部分在开工前报审及完成审核B.建筑部分开始施工前完成报审C.根据工程进度可以边报审边施工D.设计文件应在开工前完成报审和审核【正确答案】D93.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B94.属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【正确答案】C95.企业

37、首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【正确答案】A96.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D97.发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经

38、营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C98.某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【正确答案】C99.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.

39、收益权D.地役权【正确答案】A100.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权【正确答案】BE2.【真题】建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。A.应当以合同约定的竣

40、工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC3.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?【正确答案】ACD4.根据我国合同法的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）A.在履

41、行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.对方迟延履行合同，经催告后履行的C.有违约行为致使不能实现合同目的D.发生不可抗力导致合同无法履行E.对方不适当履行合同【正确答案】ACD5.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE6.【真题】建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文【正确答案】ACDE7

42、.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A.设计采购施工(EPC)B.设计施工(D-B)C.设计采购(E-P)D.采购施工(P-C)E.项目管理(PM)【正确答案】ABCD8.环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【正确答案】DE9.根据注册建造师管理规定的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有()。A.原注册证书B.注册建造师延续注册申请表C.注册证书复印件D.申请人注册有效期内达到继续教育

43、要求的证明材料E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件【正确答案】ABDE10.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更【正确答案】DE11.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律

44、确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围【正确答案】BCDE12.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD13.下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续

45、工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年【正确答案】BE14.根据下列材料，回答以下5道题问题：?某建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：小张大学毕业刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同，公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后仍然不能胜任工作

46、；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人；赵某在公司连续工作了15年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作2年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是（）。A.小张?B.孙某?C.李某?D.刘某E.朱某?【正确答案】CE15.注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚B.依法被撤销注册C.依法被

47、吊销注册证书D.年龄超过55周岁E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年【正确答案】ABC16.施工图设计文件审查单位主要是对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划B.勘察C.设计D.施工E.监理【正确答案】BC17.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合的要求包括（）A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC18.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔

48、尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE19.【真题】下列情形中，发

49、包人应当承担过错责任的有()。A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷【正确答案】ABCE20.?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款，这些行为是指（）。A.未组织竣工验收，擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?【正确答案】

50、AD21.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?【正确答案】ABCD22.下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤【正确答案】ABDE23.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的

51、行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE24.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别【正确答案】BDE25.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说

52、法，正确的有（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】BDE26.某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【正确

53、答案】CD27.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出【正确答案】BCD28.施工作业人员的主要安全生产义务有()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全事故隐患报告D.紧急避险E.拒绝违章指挥【正确答案】ABC29.在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽

54、工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理【正确答案】BDE30.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证【正确答案】CDE31.【真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC32.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当

55、晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD33.下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有()A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴问使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.用于承重结构的连接接头试件【正确答案】BCE34.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()。A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经受让人许可E.告知受让人【正确答案】AE

56、35.【真题】关于建设工程保险的说法，正确的有()。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【正确答案】BE36.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE37.合同法中规定可以使用于标的物提存的情形是()。