中级经济师《建筑经济》试题测试强化卷及答案10

《中级经济师《建筑经济》试题测试强化卷及答案10》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题测试强化卷及答案10（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A2.【真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C3.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（）。A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B4

2、.【真题】编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和.这种编制预算的方法是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.全费用单价法D.实物单价法【正确答案】A5.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D6.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用条件下最低保修期限为2年的是()。A.屋面防水B.基础设施C.装修工程D.供热系统【正确答案】C7.【真题】下

3、列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D8.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A9.下列各项中，不属于普通股筹资优点的是（）。A.资金成本较高B.融资风险较低C.投资属于永久性质，公司不需为偿还资金而担心D.可降低公司的负债比率【正确答案】A10.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔

4、偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C11.装运港船上交货价，习惯上称为（）。A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格【正确答案】A12.如果被保险人在投保时按照保险合同规定的工程概算总造价确定投保金额，那么被保险人在保险期间内必须调整保险金额。其中，如果保险工程的建造期超过3年，必须从保单生效日起每隔()个月向保险人申报调整后的工程总造价。A.1B.3C.6D.12【正确答案】D13.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工

5、期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A14.下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D15.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D16.下列关于主动控制的说法中，错

6、误的是（）。A.主动控制是一种事前控制B.主动控制是一种前馈控制C.主动控制通常是一种开环控制D.主动控制通常是一种闭环控制【正确答案】D17.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D18.贷款10万元，要求在3年内均等偿还，每年年末偿还4万元，则该笔贷款的利率是()。已知；(P/A，8%，3)=2,5770，(P/A，10%，3)=2,4870A.8,64%B.9,71%C.9,91%D.10,12%【正确答案】B19.【真题】某项目初期投资

7、为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是（）万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C20.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.竣工验收合格C.交付使用D.工程结算完成【正确答案】B21.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A22.（）为

8、合同法律关系主体的权利义务关系所共同指向的对象。A.合同关系的主体B.合同关系的内容C.合同关系的客体D.合同关系的原则【正确答案】C23.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C24.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D25.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影

9、响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A26.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B27.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D28.

10、下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。A.应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请【正确答案】D29.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C30.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A31.【真题】投标人在其他项目清单报价时，

11、须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A32.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D33.【真题】下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C34.【真题】某建设项目

12、生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C35.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C36.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D37.【真题】

13、下列工程实施过程发生的事件中,属于对合同价款不予调整的是()。A.招标工程量清单项目特征描述与图纸不符引起工程量增加B.工程量清单却想引起冮程量增加C.招标人出的江工程变更引起施项目发生化D.因承包人原因导致工程延误,在原定竣工时间后税收政策调整引起合同价款增加【正确答案】D38.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案

14、】D39.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A40.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B41.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质

15、量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B42.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C43.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D44.【真题】房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场.这种风险属于（）。A.恶劣现场条件带来的风险B.经济风险C.施工

16、组织设计不合理带来的风险D.人为风险【正确答案】B45.在某工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第29天，其持续时间为6天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第12天和第15天，则上作N的总时差为（）天。A.5B.6C.7D.8【正确答案】D46.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C47.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标

17、范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D48.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A49.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D50.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B51.【真题】建设工程监理工作的主要内容有：编制建设

18、工程监理规划；制定监理实施细则；确定总监理工程师和成立项目监理机构；开展监理工作；提交监理档案和工作总结；参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】B52.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C53.主持开标工作的应是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C54.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度

19、的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C55.【真题】某建设项目，当i1=25%时，其净现值为200万元；当i2=30%时，其净现值为-60万元.该建设项目的内部收益率为（）。A.26.65%B.27.42%C.27.96%D.28.85%【正确答案】D56.【真题】股份有限公司股本溢价应计入（）。A.资本公积金B.股本C.法定盈余公积金D.任意盈余公积金【正确答案】A57.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D58.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币

20、以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C59.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D60.建筑工程合同形式中，()的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就承包项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。A.可调值总价合同B.单价合同C.不可调值总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】C61.下列风险损失中，属于建筑工程保险物质损失部分的除外责任的是()。A.由于洪水造成的物质损失B.由于设计错误引起的损失和费用C.由于火灾和爆炸造成的物质损失D.由于地

21、震引起的机械或电气装置本身的损失【正确答案】B62.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B63.安装工程保险一般包括试车考核期。如果保险设备是旧的设备，则（）时，保险责任即告终止。A.预备试车B.试车开始C.试车运行D.试车结束【正确答案】B64.工程竣工结算的编制单位主要是()。A.设计单位B.施工单位C.建筑单位D.监理单位【正确答案】B65.下列方法中，可用于风险型决策的是（）。A.等概率法B.加权移动平均法C.德尔菲法D.敏感性分析【正确答案】A66.下列选项中，不属于建设

22、工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D67.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A68.某工程合同价为1000万元，合同中约定采用调值公式法进行工程价款动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素A、B、C在合同总价中所占比重分别为0.15、0.35、0.3。结算时，三项要素的价格指数分别增长了1

23、0%、15%、25%，则该工程的实际结算款是()万元。A.942.5B.1015.6C.1067.5D.1142.5【正确答案】D69.工作A有三项紧后工作B、C、D，其持续时间分别为5天、6天、7天，且B、C、D三项工作的最迟完成时间分别为第13天、第15天和第13天，则工作A的最迟完成时间是第()天。A.5B.6C.8D.9【正确答案】B70.【真题】下列装配式混凝土建筑结构中,预制率水平最高的结构方式是()。A.竖向承重结构现浇外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制件父B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构

24、件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分采用预制构件【正确答案】C71.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A72.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D73.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正

25、确答案】C74.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D75.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A76.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D77.【真题】

26、关于财务内部收益率的说法,正确的是()A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债能力【正确答案】B78.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D79.某土建工程1998年计划年产值为1200万元，主要材料和结构件金额占年产值的60%，预付备料款占年产值的25%，14季度实际完成产值分别为200万元、300万元、400万元和

27、300万元，当工程累计完成产值达到时，开始扣备料款()。A.500万元B.400万元C.600万元D.700万元【正确答案】D80.某旅游项目的盈亏情况预计有三种可能：旅游旺季游客多时预计将获得利润2000万元，游客数量一般时可获得利润800万元，旅游淡季时预计将亏损500万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该旅游项目的期望利润是（）万元。A.767B.733C.800D.689【正确答案】A81.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25C.0.35D.0.

28、38D.O.28【正确答案】D82.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A83.下列关于建设项目财务评价的说法中，正确的是（）。A.财务评价对投入物和产出物采用现行价格B.财务评价对投入物和产出物采用影子价格C.财务评价需计算项目的间接效益与费用D.财务评价也称为宏观评价【正确答案】A84.某永久性投资项目投资初始额为30万

29、元，从第一年起，每年年末可产生净收益5万元，假设基准收益率为10%，则项目的净现值为（）万元。A.-5B.5C.10D.20【正确答案】D85.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D86.实践证明合理的投标班子应包括（）。A.行政管理人员B.评标委员会成员C.招标代理机构成员D.经验丰富的工程专业技术人员【正确答案】D87.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于

30、每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C88.某建设项目投资500万元，运营期为10年，投资后自一年年末开始每年将有150万元的净收益，基准收益率为12%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(100万元/年)的偏差率为()。已知；(P/A，12%，10)=5,650。A.11,5%B.13,2%C.11,5%D.13,2%【正确答案】C89.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.

31、工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A90.关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算一般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A91.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B92.【真题】对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于（）。A.质量检查B.防患于未然C.事中控制D.进度纠偏【正确答案】B93.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第

32、16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D94.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C95.下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是()。A.流动资金投资B.建设期利息C.经营成本D.预备费【正确答案】D96.下列选项中，不属于非关键工作时差的调整方法的是（）。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C

33、.缩短工作的持续时间D.增、减工作项目【正确答案】D97.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A98.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D99.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.

34、投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D100.【真题】投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。A.变更合同B.履行合同C.组织施工D.组成联合体【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建设工程合同管理的特点()。A.建设工程项目的完成是一个渐进的过程B.由于工程价值量大、合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大C.工程合同管理工作极为复杂D.工程合同变动较为频繁E.合同风险比较小【正确答案】ABCD2.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所

35、有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD3.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD4.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进

36、行评价【正确答案】ADE5.下列关于建设工程施工阶段的特点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD6.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD7.建设投资估算的编制方法包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD8.【真题】在招标人自行组织工程项目招标

37、工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD9.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD10.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制

38、度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC11.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC12.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE13.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE14.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络

39、计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB15.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE16.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD17.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC18.【真题】下列费

40、用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE19.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC20.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D

41、.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE21.建设工程监理实施程序包括（）。A.参与验收，签署建设工程监理意见B.规范化地开展监理工作C.执行各专业监理实施细则D.编制建设工程监理规划E.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构【正确答案】ABDE22.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE23.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建

42、设项目总概算【正确答案】ACE24.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE25.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则应在监理规

43、划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE26.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE27.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE28.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有

44、权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC29.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB30.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】A

45、CD31.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB32.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE33.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE34.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正

46、确答案】ABCE35.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE36.风险分析包括以下主要步骤（）。A.采集数据B.完成不确定性模型C.对风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC37.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE38.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）

47、。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE39.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE40.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC41.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合

48、年度保险【正确答案】ABD42.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE43.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE44.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与

49、费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE45.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE46.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD

50、47.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC48.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE49.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE50.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，

51、工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD51.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD52.下列属于工程造价计价特点的有（）。A.单件性计价B.多次性计价C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价【正确答案】ABE53.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，

52、定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD54.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完整性【正确答案】ACDE55.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE56.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本总额不少于3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的

53、25%以上D.公司最近三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC57.【真题】运用财务对策进行风险处理的方法包括（）。A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险【正确答案】ACE58.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE59.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD60.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE61.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE62.国民经济评价与财务评价的区别在于（）。A.两种评价的角度不同B.两种评价的主要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义