监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（第6期）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（第6期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（第6期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D2.【真题】根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【正确答案】D

2、3.以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括（）。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】B4.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A5.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A6.在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是（）。A.提供设计依据资

3、料B.提交勘察设计成果C.进行设计技术交底D.不可抗力事件的影响【正确答案】A7.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C8.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A9.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分

4、双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C10.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【正确答案】A11.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C12.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（

5、）天内，通知供货方办理解除合同手续。A.10B.15C.20D.25【正确答案】B13.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D14.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代

6、理机构与行政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定【正确答案】A15.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A16.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之

7、日起转移给第三人【正确答案】C17.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点【正确答案】C18.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B19.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵

8、押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A20.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D21.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会【正确答案】D22.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类。A.建设工程监理合

9、同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D23.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B24.施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.定金C.质押D.保证【正确答案】D25.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A26.设计招标中，对人员技术力量审查的说

10、法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D27.履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后【正确答案】B28.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C29.

11、按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】B30.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D31.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正

12、确答案】C32.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.承诺B.要约C.反要约D.要约邀请【正确答案】B33.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C34.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D35.FIDIC施工合同条件

13、规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表【正确答案】C36.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】B37.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为

14、（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B38.【真题】建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【正确答案】A39.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（）。A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给

15、付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务【正确答案】A40.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A41.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D42.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正

16、确的是（）。A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C43.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D44.【真题】

17、根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A45.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C46.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A47.【真题】某

18、工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B48.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工

19、期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A49.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A50.工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商【正确答案】C51.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料

20、说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【正确答案】C52.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A53.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B54.建设工程监理

21、招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力【正确答案】B55.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B56.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C57.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C58.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人

22、支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C59.按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底【正确答案】B60.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B61.在调价公式

23、中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C62.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D63.根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括（）。A.未能按合同约定交付货物B

24、.产品的质量缺陷C.货物交接地点错误的责任D.供货方的运输责任【正确答案】C64.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C65.【真题】根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【正确答案】B66.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中除明确规

25、定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【正确答案】C67.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A68.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退货D.换货后要求甲公司支付电视机货款【正确答案】A69.下列各项中，符合代理特征的

26、是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D70.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B71.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C72.【真题】根据标准施工招标文件，关

27、于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件【正确答案】B73.下列关于设备采购招标的特点，说法错误的是（）。A.招标签订合同属于购买合同B.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差C.投标人可以是生产厂家或贸易公司D.采购标的包括设备和伴随服务【正确答案】A74.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价

28、分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B75.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计

29、费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D76.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B77.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D78.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C79.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，

30、应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间【正确答案】D80.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B81.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A

31、.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】D82.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D83.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B84.设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至（）。A.缺陷责任期结束B.竣工之日止C.完成保修义务日止D.颁发工程接收证书日止【正确答案】D85.【真题】根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招

32、标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【正确答案】C86.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D87.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B88.下列关

33、于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A89.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B90.下列选项中，属于无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.分包商

34、擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【正确答案】B91.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C92.【真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施

35、工时间【正确答案】B93.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C94.在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B95.【真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是

36、()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C96.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B97.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D98.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料【正确答案】D99.

37、材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则（）。A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任【正确答案】C100.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。A.3B.5C.7D.9【正确答案】B二.多选题(共70题)1.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师在认为必要时，可以就（）发布变更指令。A.改变原定的施工

38、顺序B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABC2.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC3.法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所【正确答案】ABDE4.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。

39、A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD5.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE6.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（

40、）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学实验E.直方图法【正确答案】ACD7.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人【正确答案】CD8.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC9.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协

41、议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE10.【真题】FIDIC施工合同条件中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE11.施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括（）。A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

42、D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理【正确答案】ABDE12.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【正确答案】ABD13.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监

43、理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE14.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD15.【真题】关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括

44、合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用【正确答案】BD16.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE17.担保法规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A.留置B.定金C.保证D.抵押E.动产质押【正确答案】CDE18.依据代理权产生的依据不同可将代理权分为

45、（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理E.无权代理【正确答案】ABC19.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学分析法E.直方图法【正确答案】ACD20.仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（）。A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示【正确答案】CDE21.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE22.【真题】关于抵押的说法，正确的

46、有()。A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【正确答案】AE23.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

47、【正确答案】CDE24.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD25.下列属于发包人违约责任的是（）。A.设计错误B.设计工作暂停C.审批工作延误D.发包人延误支付定金E.设计人员受不可抗为影响延误完成【正确答案】CD26.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列

48、关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC27.决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告【正确答案】ACD28.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【正确答案】BCE29.无处分权人处分他人

49、财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在（）情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的【正确答案】DE30.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人

50、审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB31.按索赔的合同依据分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.工期索赔【正确答案】CD32.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【正确答案】BCD33.不进行资格预审的项目，招标人要发布招标公告，其内容一般包括（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.招标人资格要求D.招标文件的

51、获取E.投标文件的递交【正确答案】ABDE34.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担【正确答案】ABDE35.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE36.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合

52、同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE37.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】ABD38.【真题】下

53、列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同【正确答案】ABCD39.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE40.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与

54、所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【正确答案】ACD41.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求【正确答案】ACDE42.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【正确答案】ADE43.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）。A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE44.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB45.“建筑工程一切险”的保险责任范围包