造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（第69卷）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（第69卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（第69卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（）。A.质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素B.数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素C.质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素D.数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素【正确答案】C2.建设工程竣工决算的文件，在竣工建设项目办理验收使用()之内完成。A.10天B.15天C.1个月D.3个月【正确答案】C3.某公司建设厂房需要进口工程设备，装运港船上交货价10

2、0万美元，海运费80万元人民币，海上运输保险费3万元人民币，消费税率15%，关税税率20%，计算该公司进口工程设备的关税为（）。(外汇汇率：1美元：7元人民币)A.117.00万元人民币B.138.18万元人民币C.140.00万元人民币D.156.60万元人民币?【正确答案】D4.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【正确答案】B5.【真题】某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储

3、备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A.417B.500C.697D.833【正确答案】A6.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（）。A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间【正确答案】B7.招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A.5%10%B.5%15%C.10%15%D.15%20%【正确答案】C8.【真题

4、】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D9.【真题】某项目的某主要原料依靠进口，该原料牌竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为（）。A.到岸价影子汇率-进口费用B.到岸价市场汇率+进口费用C.到岸价市场汇率-进口费用D.到岸价影子汇率+进口费用【正确答案】D10.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费

5、用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【正确答案】B11.【真题】关于暂列金额，下列说法中正确的是()。A.用于必须要发生但暂时不能定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【正确答案】D12.有关国产非标准设备原价的表述，说法错误的是（）。A.通过询价可获取市场交易价格B.只能按订货要求并根据具体的设计图样制造C.只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格D.国产非标准设备无定型标准【正确答案】A13.下列不属于建设项目竣工

6、验收对象的是（）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收、【正确答案】B14.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）。A.开工试车费B.地方税C.土地征购费D.国内运输费【正确答案】C15.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF2011-0126)，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C16.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.自创或转让商标

7、权时均可将商标权计人无形资产内B.专利权转让价格按成本估价进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【正确答案】C17.因发包人原因造成工程暂停超过（）天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。A.45B.60C.72D.90【正确答案】A18.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的利润为（）万元。A.1.62B.

8、25.85C.1.86D.29.09【正确答案】A19.根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，初步评审标准中，（）包括的是未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，并且资质等级、类似项目业绩等，均符合规定。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】B20.关于施工图预算文件的组成，下列说法错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图

9、预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表【正确答案】B21.【真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【正确答案】C22.【真题】在如图所示的投资偏差类型图中，较为理想且不需采取纠偏措施的是（）区域的偏差类型。A.IB.IIC.IIID.IV【正确答案】C23.若投标人对某个工程量

10、清单项目的单价和合价未予填报，则（）。A.招标人应及时通知投标人补充填报B.表示投标人不负责该项任务C.表明投标人认为该分项工程数量有误需调整后再报价D.视此项费用已在其他单价和合价中考虑【正确答案】D24.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息，下列不包括（）。A.在建工程信息B.价格信息C.已完工程信息D.工程造价指数【正确答案】A25.按照生产能力指数法(=0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到3倍，投资额将增加（）。A.118.9B.158.3C.164.9D.191.5【正确答案】C26.在施工过程中。由于砖墙垒砌不符合

11、要求而进行重砌，则该时间应属于（）。A.违背劳动纪律损失的时间B.施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.偶然工作时间【正确答案】C27.某项目进口套加工设备。该设备的离岸价为100万美元。国外运费为5万美元。运输保险费为1万美元。关税税率为20，增值税率为17，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币(外汇汇率：1美元=6.50元人民币)。A.117.13B.140.56C.132.60D.139.22【正确答案】B28.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、施工机

12、具使用费、企业管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【正确答案】A29.拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用。但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用（）方法A.类似工程预算法B.概算指标法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【正确答案】A30.某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停

13、3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天【正确答案】D31.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【正确答案】A32.下列关于国际工程合同要求承包商递交建议书后再确定的变更，说法不正确的是()。A.工程师要求承包商递交实施变更的建议书B.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作C.承包商对变更估价的建议，提出变更费用要求

14、D.承包商在等待答复期间暂停所有工作【正确答案】D33.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）(GF-2011-0216)的规定，下列关于工程总承包合同预付款支付和抵扣的规定，说法正确的是()。A.合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内支付预付款金额B.合同未约定预付款保函的，发包人在开工前10天内支付预付款C.预付款抵扣方式、抵扣比例、抵扣时间，由合同双方在合同通用条款中约定D.在发包人签发履约证书或合同解除时，预付款未抵扣完时，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款【正确答案】A34.以下事件中，承包方要求的索赔事件不成立的是（）。A.业主要求暂停全部工作B.建设方

15、未能及时给出图纸C.施工单位因机器损坏而导致停工D.监理人指令承包人加速施工【正确答案】C35.下列说法错误的是（）。A.经批准的设计概算是建设工程项目投资的最高限额B.设计概算一经批准不得调整C.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D.设计概算是考核建设项目投资效果的依据【正确答案】B36.设计概算是以（）为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。A.初步设计文件B.施工图设计文件C.可行性研究文件D.前期阶段设计文件【正确答案】A37.砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(240mm115mm53mm)的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖

16、的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D38.关于国际工程施工合同条件下的竣工结算款，下列表述正确的是（）。A.承包商在收到工程接收证书后84天内向工程师提交竣工报表及证明文件B.在业主收到结算支付款证书后56天内支付结算款C.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28内，工程师应当签发履约证书D.不及时支付工程结算款的承包商还有权拍卖该工程【正确答案】C39.评标委员会提交中标候选人的人数应当不超过（）人。A.3B.5C.7D.9【正确答案】A40.关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A

17、.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【正确答案】C41.设备安装工程费概算的编制方法中，常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】D42.下列费用中属于勘察设计费的是（）。A.编制可行性研究报告的费用B.进行设计模型制作的费用C.新产品试制费D.为建设项目提供和验证设计参数的费用【正确答案】B43.下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A

18、.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法更方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【正确答案】D44.在竣工财务决算表编制过程中，属于资金来源项目的是（）。A.应收生产单位投资借款B.交付使用资产C.待核销基建支出D.待冲基建支出【正确答案】D45.在工程造价资料积累时，下列内容中属于单位工程造价资料的是（）。A.建设规模B.新技术分部分项工程的人工工日C.投资估算D.建筑结构特征【正确答案】D46.对于仓库、工业窑炉砌筑工程

19、的投资估算，通常采用的方法是()。A.单位长度价格法B.单位面积价格法C.单位容积价格法D.单位功能价格法【正确答案】C47.下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.环境绿化工作的费用【正确答案】B48.和定额单价法相比，实物法的工作内容不同主要体现在()阶段。A.熟悉图纸和预算定额B.划分工程项目和工程量C.套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D.计算其他费用【正确答案】C49.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发

20、包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C50.编制定额时，需对施工过程进行分解。对比与工作过程的特点，工序过程还具有的特征是（）。A.人员编制不变B.劳动工具不变C.材料不变D.工作时段不变【正确答案】B51.编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是()。A.工程量清单综合单价=（定额项目合价）/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等

21、法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【正确答案】A52.下列适合采用固定单价合同的是（）。A.工程量不太大且能精确计算的项目B.工期较短，对工程要求十分明确的项目C.设计条件不太明确。技术条件明确且拟在以后增加工程内容的项目D.技术不太复杂、风险不大的项目【正确答案】C53.【真题】下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【正确答案】A54.关于建设工程竣工图的说法中，正确

22、的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C55.【真题】根据标准施工招标文件，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失【正确答案】

23、A56.施工单位在生产经营中允许消耗的最高标准，并作为评价施工企业工作的重要标准和目标的是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A57.适用于废气污染治理的方法是（）。A.重力分离法B.活性炭吸附法C.蒸发结晶法D.离心分离法【正确答案】B58.FIDIC合同条件下在工程师删减原定工作后对承包商的补偿过程中，以下说法正确的是（）。A.直接费部分也受到了损失B.摊销在该部分的间接费实际可以合理回收C.摊销在该部分的利润和税金实际可以合理回收D.工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金直接加入到合同价内【正确答案】D59.工程招标中规定投标准备时间不得少于()天。A.20B

24、.30C.45D.60【正确答案】C60.属于民用建设项目竣工验收标准的是（）。A.有必要的生活设施，并已按设计要求建成合格B.建设项目各单位工程和单项工程，均已符合项目竣工验收标准C.设计和施工质量已经过质量监督部门检验并做出评定D.环境保护设施，劳动、安全、卫生设施，消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用【正确答案】B61.当初步设计达到一定深度。建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时。编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算定额法C.预算单价法D.综合单价法【正确答案】B62.【真题】为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。A.

25、招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天【正确答案】A63.某高校教学楼工程项目，建设期为3年，建设期第1年贷款2000万元、第2年贷款2000万元1500万元，第3年贷款2000万元，建设期内只计息不支付，贷款年利率为6%，则在建设期期间的利息为（）万元。A.328.72B.480.O0C.497.32D.657.43【正确答案】C64.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【正确答案】A65.砌筑10m3砖墙需基本

26、用工20个工日、辅助用工为5个工日、超运距用工2个工日、人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日10m3。A.27.7B.29.0C.29.2D.29.7【正确答案】D66.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C67.当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【正确答案】D68.【真题】编制工程量清单出现计算规范附录中未包括

27、的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【正确答案】C69.工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。A.正常的施工条件B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平D.定时期的物价平均水平【正确答案】D70.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）d作为基准日，对于

28、不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第（）d作为基准日。A.30，30.B.28，28.C.14，30.D.7，28.【正确答案】B71.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）A.对区域内基准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C72.当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【正确答案】B73.按照工程概预算的编制方法和程序

29、，单项工程概预算造价的计算公式为（）。A.各单位工程预算价格之和B.各单位工程概预算价格之和+间接费+利润+税金C.各单位工程概预算价格之和+规费D.各单位工程概预算价格之和+设备、工器具购置费【正确答案】D74.下列关于投标文件修改与撤回的说法。正确的是（）。A.投标人在投标有效期内若修改招标文件，应书面形式通知招标人B.投标人在投标有效期内可以撤回已递交的投标文件，退出投标C.投标人在规定的投标截止时间前，可以修改或撤回已递交的投标文件D.投标人在投标准备期撤回递交的投标文件，投标保证金不予返还【正确答案】C75.对于生产或使用易燃、易爆、辐射产品的项目，建设地点(厂址)应（）。A.靠近燃

30、料提供地B.远离城镇和居民密集区C.建在城市的下风口D.远离居民区并设置绿化带【正确答案】B76.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法中正确的是（）。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【正确答案】B77.【真题】某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超

31、过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【正确答案】A78.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【正确答案】A79.下列不属于流动资产的是（）。A.货币性资金B.应收及预付款项C.股票、债权、基金D.商标权【正确答案】D80.【真题】下列材料损耗

32、，应计入预算定额材料损耗量的是()A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗【正确答案】D81.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延?【正确答案】A82.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是()。A.措施项目发生调整的，按双方确认调整的金额计算B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算

33、C.暂列金额按实际发生费用计算，如有余额归发包人D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算【正确答案】B83.【真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【正确答案】A84.起着控制劳动消耗、材料消耗和机械台班使用的作用，进而起着控制建筑产品价格的作用的是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标?【正

34、确答案】A85.【真题】根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（）。A.监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约B.因政策法令的变化不能提出索赔C.机械停工按照机械台班单价计算索赔D.监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔【正确答案】D86.【真题】设计成果中包括各分部分项工程验收标准和方法，详细程度能够满足非标准设备的设计与加工制作的设计阶段是（）。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【正确答案】D87.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.金属结构工程的安装工程费B.总装车间的工艺设计费C.土建工程的建筑工程费D.弱电工程安装工程费【正确答案】

35、B88.下列不是施工图预算对投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程招标控制价格的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程款的依据【正确答案】C89.下列关于缺陷责任期的描述，说法正确的是（）。A.对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应从最后一个交工日期算起B.缺陷责任期是发承包双方在工程质量保修书中约定的期限C.缺陷责任期实质上就是指预留质保金的一个期限D.发包人要求承包人延长缺陷责任期时，最长可超过2年【正确答案】C90.对工程造价信息进行分类必须遵循的原则中。下列（）是对可扩展性的描述。A.以分类对象最稳定的本

36、质属性和特征作为分类的基础和标准B.满足不同项目参与方高效信息交换的需要C.分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类D.综合考虑项目的实施环境和信息技术工具【正确答案】C91.【真题】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【正确答案】B92.1m3一砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm115mm53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A

37、.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【正确答案】D93.计时观察法中，在我国采用较广的编制定额方法是（）。A.选择测试法B.接续测试法C.工作日写实法D.写实记录法【正确答案】C94.下列关于土地补偿费用的说法中，正确的是（）A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的610倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】A95.某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运

38、费是（）元。A.100B.150C.200D.250【正确答案】C96.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成。其中，勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费为（）万元。A.1800B.1920C.1600D.1840【正确答案】A97.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）。A.征用耕地的补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的46倍B.每一个需安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的46倍C.地

39、上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】B98.【真题】某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D99.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无

40、效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【正确答案】A100.关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.以建筑面积、体积或成套设备装置的个或件为计量单位B.概算指标通常是以单位工程为对象C.人工、材料、机械台班的消耗量标准和市场指标D.概算指标通常是以单项工程为对象【正确答案】B二.多选题(共70题)1.某建设项目的进口设备采用CFR交货价。则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的清关手续E.办理出口手续【正确答案】CD2.安装

41、工程定额安装专业分为()。A.电气设备安装工程定额B.机械设备安装工程定额C.通信设备安装工程定额D.公路工程定额E.工业管道安装工程定额【正确答案】ACD3.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目【正确答案】ADE4.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或

42、自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE5.按我国现行投资构成，下列费用中，构成工程建设其他费用中固定资产其他费用的是（）。A.可行性研

43、究费B.施工降水费C.工程保险费D.联合试运转费E.生产准备及开办费【正确答案】ABCD6.【真题】制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策【正确答案】ADE7.项目间接建设成本包括（）等。A.项目管理费B.服务性建筑费用C.业主的行政性费用D.开工试车费E.生产前费用【正确答案】ACDE8.下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是（）。A.折旧费B.大修理费C.安拆费及场外运费D.驾驶员及配合机械施工人员的人工费E.燃料动力费【正确答案】ABCE9.关于工程承包条件下工程师签发期中支付证书的

44、说法正确的是（）。A.在业主收到并批准承包商的履约保证之后，工程师不得开具任何支付证书或支付承包商任何款项B.在收到承包商的支付申请报表和证明文件后28天内，工程师应向业主签发期中支付证书C.如果承包商所提供的已完成工程不符合合同要求，则可扣发相应的修复或重置的费用，直至修正或重置工作完成D.如果承包商未能按照合同规定进行工作或履行义务并且工程师已经通知承包商，则可扣留该工作或义务的价值，直至承包商履行该工作或义务E.工程师可在任何期中支付证书中只能对当期的期中支付证书给予恰当的改正或修正【正确答案】ABCD10.下列构成设计变更的是（）。A.设计错误，必须对设计图纸进行修改B.新的技术和知识

45、，有必要改变原设计、实施方案或实施计划C.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性D.为完成工程追加的额外工作E.不可抗力导致的工期变化【正确答案】ABCD11.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，属于工程总承包投标文件承包人实施计划的内容有（）。A.设备方案B.项目实施要点C.总体实施方案D.分包方案E.项目管理要点【正确答案】BCE12.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费【正确答案】BCD13.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外

46、贸手续费【正确答案】ABC14.在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有（）。A.作为暂列金额B.组成分部分项单价C.单独列项D.作为候选方案E.分摊进单价【正确答案】BCE15.基本建设项目竣工决算报表包括（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE16.概算指标主要用于投资估价、初步设计阶段，其作用主要有（）。A.概算指标中的主要材料指标可以作为匡算主要材料用量的依据B.概算指标可以作为编制投资估算的参考C.概算指标是编制固定资产投资计

47、划，确定投资额和主要材料计划的主要依据D.概算指标是编制决算书的依据E.概算指标是设计单位进行设计方案比较、设计技术经济分析的依据【正确答案】ABCE17.挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网【正确答案】ABC18.下列选项内容属于初步评审中响应性评审标准的是()。A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【正确答案】ACD19.【真题】下列费用项目中，计算施工机械台班

48、单价时应考虑的有（）。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【正确答案】BC20.施工图预算对建筑施工企业的作用包括（）。A.建筑企业投标报价的基础B.是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据C.施工企业控制工程成本的依据D.是确定工程招标控制价的依据E.拨付工程款进度款的基础【正确答案】ABC21.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发

49、包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE22.用清单综合单价编制施工图预算，预算单价综合了（）。A.人工费、材料费、施工机械使用费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ABD23.工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【正确答案】BCE24.【真题】进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算公式是（）。A.进度偏差=实际工程量(实际单价-计划单价)B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价(拟完工程量-实际工程量D.进度偏差=(拟

50、完工程量-实际工程量)-实际单价E.进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【正确答案】BC25.【真题】关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有()。A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算D.场地准备和临时设施费=工程费用费率+拆除清理费E.委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中【正确答案】ABCD26.【真题】建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有()。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成

51、本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【正确答案】ABC27.预算单价法编制施工图预算，其构成内容包括（）。A.分项工程工料单价B.分部工程量C.利润D.企业管理费E.税金【正确答案】ACDE28.设计概算编制方法中，设备安装工程概算的编制方法包括()。A.概算定额法B.预算单价法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【正确答案】BD29.下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【正确答案】BDE30.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删减任何合同约

52、定的工作内容，并且删减的工作不交由他人实施B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE31.国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括()。A.材料费B.辅助材料费C.加工费D.非标准设备设计费E.外购配套件费【正确答案】ABCE32.建筑安装工程预算定额编制原则包括（）。A.按照社会平均水平确定的原则B.满足项目可行性研究的需要的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合的原则E.贯彻动态和静态相结合的原则【正确答案】ACD33.工程量清单综合单价包括（）。A.人

53、工费B.材料费C.机械台班费D.企业管理费E.运输费【正确答案】ABCD34.【真题】按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【正确答案】ADE35.项目规模合理化的制约因素有（）。A.技术因素B.经济因素C.市场因素D.环境因素E.人才因素【正确答案】ACD36.能够作为流动负债的计算项目是（）。A.应

54、收账款B.预付账款C.库存现金D.应付账款E.预收账款【正确答案】DE37.人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失，内容包括（）。A.班组操作地点转移用工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.半成品场内水平搬运用工D.劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工E.施工中不可避免的其他零星用工【正确答案】ABE38.企业定额必须具备的特点有（）。A.能够体现本企业的技术优势B.能够体现本企业的管理优势C.其人工平均消耗高于社会平均水平D.其机械平均消耗低于社会平均水平E.以分项工程为对象编制【正确答案】ABD39.【真题】为

55、有利于措施费的确定和调整,根据现行工程量计算规范。适宜用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【正确答案】CDE40.【真题】关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算【正确答案】BCE41.下列各选项中属于项目直接建设成本的有（）。A.设备供应商的监理费用B.总部人员的薪金及福利费C.工艺操作必需的机动设备零件费用D.对特殊项目征收的税金E.机动设备税金【正确答案】AC