造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（8）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（8）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化练习题及参考答案（8）（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【正确答案】B2.费用索赔的计算方法包括（）。A.实际费用法、修正的总费用法、总费用法B.网络图分析法、比例计算法C.标准差法D.价格对比法【正确答案】A3.应用定额单价法编制施工图预算时，在工料分析后，紧接的工作

2、是()。A.计算材料价差B.计算主材费并调整人材机费C.计算措施费D.计算间接费【正确答案】B4.【真题】关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的是（）。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【正确答案】C5.【真题】关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质【正确答案】C

3、6.某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运费是（）元。A.100B.150C.200D.250【正确答案】C7.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94?【正确答案】B8.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料为1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（）。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23

4、%【正确答案】D9.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（）。A.占地面积、功能分区、运输方式B.占地面积、功能分区、工艺设计C.占地面积、运输方式、工艺设计D.运输方式、功能分区、工艺设计【正确答案】A10.在下列时间中，承包方不能向发包方要求索赔的是（）。国家政策、法律、法令的变更图纸设计的变更监理人指令承包人更换某些材料承包单位自行延长工期【正确答案】D11.【真题】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷

5、在工作的时间【正确答案】B12.关于进口设备的交易价格，下列说法中正确的是（）。A.CIF(Cost，InsuranceandFreight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(CostandFreight)，意为成本加保险费、运费，习惯称为到岸价格C.FOB(FreeOnBoard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格D.FOB(FreeOnBoard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格?【正确答案】A13.根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，初步评审标准中，（）包括的是未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，并且资质等级、类似项目业绩等，均符合规

6、定。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】B14.某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10B.20C.25D.30【正确答案】B15.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法。关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（）A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料分析C.定额单价法反映市场价格水平D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐【正确答案】B16.工程总承包企业按照

7、合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式是（）。A.设计采购施工(EPC)总承包B.交钥匙总承包C.阶段性总承包模式D.工程项目管理总承包【正确答案】A17.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A.材料费B.税金C.专用工具费D.包装费【正确答案】B18.【真题】关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的610倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补

8、助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】B19.【真题】措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是()。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费【正确答案】A20.按照建设程序，建设项目的（）的任务是严格按照批准的可行性研究报告的内容进行工艺技术方案的设计，确定具体的工艺流程和生产技术。A.施工阶段B.施工准备阶段C.设计阶段D.验收阶段【正确答案】C21.分部分项工程量清单应包括有（）。项目编码、项目名称、计量单位和工程数量工程量清单表和工程量清单说明措施项目一览表和其他项目清单项目名称、项目特征、工作内

9、容等【正确答案】A22.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【正确答案】B23.工程量清单计价模式所采用的综合单价不含（）。A.管理费B.利润C.措施费D.风险费【正确答案】C24.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理?B.对施工单位支付垫资利息的请求不

10、予支持?C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息?D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【正确答案】B25.关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.以建筑面积、体积或成套设备装置的个或件为计量单位B.概算指标通常是以单位工程为对象C.人工、材料、机械台班的消耗量标准和市场指标D.概算指标通常是以单项工程为对象【正确答案】B26.【真题】根据标准施工招标文件，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成

11、的第三者财产损失【正确答案】A27.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日之前，工程各个重要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.预备费B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【正确答案】B28.下列属于建筑工程概算指标的是()。A.机械设备工程概算指标B.电气设备及安装工程概算指标C.采暖工程概算指标D.器具及生产家具购置费概算指标【正确答案】C29.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价，且一个招标项目只能有一个标底D.招

12、标人不编制标底时应规定最低投标限价【正确答案】B30.住宅小区规划的核心问题是（）。A.降低占地面积B.提高土地利用率C.合理布置建筑群体形式D.合理设计户型比【正确答案】B31.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（）时，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C32.住宅设计中的四居室比三居室工程造价一般会降低（）。A.2.0%B.2.5%C.3.0%D.3.5%【正确答案】D33.纳税地点在县、镇的某县建筑公司承建某市政府办公楼施工项目，工程不含税造价为2000万元，则该施工企业应缴纳的教育费附加税额为（）万元。

13、A.4.34B.3.10C.1.87D.0.62【正确答案】C34.在项目招投标过程中，中标通知书发出后，签订合同前需要中标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B35.某建筑工程钢筋综合用量为1200t，施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据价格处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价为2500元/t，投标期、施工期间造价管理结构发布的钢筋综合基准价格为2200元/t、2800元/t，则调整后的钢筋的费用为（）万元A.332B.300C.321D.264【正确答案】C36.在建设项目竣工验收程序中，整个项目建设

14、完成后，按照规定向负责验收的单位提出竣工申请报告的单位是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.发包人【正确答案】D37.【真题】根据建设工程工程量清单规范(GB2013)，下列关于计价日的说法中正确的是()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【正确答案】C38.（）是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.

15、运营阶段【正确答案】A39.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）。A.开工试车费B.地方税C.土地征购费D.国内运输费【正确答案】C40.【真题】关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是()。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【正确答案】C41.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计【正确答案】D42.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入

16、材料单价的是()。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【正确答案】B43.竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物，特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是（）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表【正确答案】B44.【真题】某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A

17、.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【正确答案】B45.【真题】某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【正确答案】A46.【真题】根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126），发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承

18、包人协商抵减合同总额【正确答案】C47.【真题】某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%，2%，则该材料的基价为（）元/t。A.223.37B.224.40C.224.24D.224.28【正确答案】D48.建设项目投资含固定资产投资和流动资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在（）相等。A.内容构成上B.质上C.项目构成上D.量上【正确答案】D49.【真题】对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.按政策规定标准估算报价B

19、.按招标文件提供的金额报价C.自主报价D.待签证时报价【正确答案】C50.对于招标控制价及其规定，以下理解正确的是（）。A.招标控制价超过批准的概算时，不必将其报原概算审批部门审核B.招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价C.不设标底时，招标人不用编制招标控制价D.当招标人不具编制招标控制价的能力时，可委托私人代理【正确答案】B51.工程价款调整的类型不包括（）。A.工程合同价款总价的调整B.物价波动引起的价格调整C.法律、政策变化引起的价格调整D.工程索赔引起的价格调整【正确答案】A52.（）是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的

20、单价以及专业工程的金额。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.总承包服务费【正确答案】A53.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据投入人员进行修改C.列入措施项目费D.列入间接费【正确答案】A54.【真题】关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【正确答案】D55.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价

21、格的材料金额计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.专业工程暂估价【正确答案】B56.公开透明地合理确定（）的最佳途径就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标。A.暂列金额预测的准确性B.暂估价的实际开支金额C.难以事先商定价格的额外工作D.总承包服务费【正确答案】B57.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本应收账款周转次数C.在产品=(年经营成本一年其他营业费用)在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用预付账款周转次数?【正确答案】B58.工程单价按照其用途划分为（）。A.建

22、筑工程单价和安装工程单价B.预算单价和概算单价C.地区单价和个别单价D.定额单价和补充单价【正确答案】B59.按照生产能力指数法(x=0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（）。A.118.9%B.158.3%C.164.9%D.191.5%【正确答案】C60.利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制（）。A.项目竣工报告B.项目完成报告C.项目验收报告D.项目审批报告【正确答案】B61.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解

23、书D.仲裁调解书【正确答案】D62.关于建筑安装工程费用中的规费，下面说法中正确的是（）A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【正确答案】B63.某项目进口一套加工设备，装运港船上交货价100万美元，海运费费率10%，海上运输保险费率为3，银行财务费率05%，外贸手续费率15%，关税税率10%，消费税率10%，增值税税率17%，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元：7元人民币)。A.10.50B.11.58C.16.55D.

24、77.00【正确答案】B64.某工业厂房建设项目，建设期为3年，第1年贷款2500万元，第2贷款2000万元，第3贷款2000万元，贷款年利率为6%，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.422.37B.615.00C.636.87D.844.74【正确答案】C65.1m3的一砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mm115mm53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【正确答案】D66.【真题】砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规

25、格为240mm115mm53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。A.515.56B.520.64C.537.04D.542.33【正确答案】C67.甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育附加的税(费)率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为（）万元。2012年真题A.29.30B.30.30C.31.33D.34.13【正确答案】B68.【真题】根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，

26、基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【正确答案】B69.下列各调整内容，()不属于工程变更类价款调整。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值【正确答案】D70.下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定

27、的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法更方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【正确答案】D71.关于工程总承包中的预付款抵扣，下列说法错误的是（）。A.预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排由合同约定B.预付款抵扣完成后发包人应及时向承包人退还预付款保函C.从应付承包人的款项中一次货多次扣除预付款D.应付款不足以抵扣的，发包人无权从预付款保函中扣除，只能从结算中抵扣【正确答案】D72.【真题】在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上

28、投资估算方法适用于（）阶段。A.项目的投资设想B.项目的投资机会研究C.项目的初步可行性研究D.项目的详细可行性研究【正确答案】B73.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【正确答案】A74.【真题】某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【正确答案】C75.在用概算定额法编制设计概算时，确定了各分部分项

29、工程费后，紧接着的工作步骤是（）。A.计算措施项目人材机费B.计算措施项目费C.计算间接费、利润和税金D.计算汇总单位工程概算造价【正确答案】B76.【真题】在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时使用于预算单价法和实物法的是（）。A.套人工、材料、机械台班消耗量B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量C.套当时当地人工、材料、机械台班单价D.汇总人工、材料、机械台班总费用【正确答案】D77.发包人应在工程开工后的（）天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），若发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的（）天内仍未支付的，若发生安全事故，发

30、包人应承担连带责任。A.7，10%，28B.7，60%，28C.28，30%，7D.28，60%，7【正确答案】D78.【真题】根据下列借款还本复习计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，则计算得到的2年应还本额是（）万元。A.256.09B.263.29C.376.09D.383.29【正确答案】C79.根据计时观察法测得工人工作时间：基本工作时间为50min，辅助工作时间为8min，准备与结束工作时间为9.5min，不可避免的中断时间为6.5min，休息时间为10min，其规范时间是（）min。A.58B.34C.26D.19.5【正确答案】C80.人工日工资单价组成中，不包括下列（）

31、。A.计件工资B.奖金C.劳动保护费D.津贴补贴【正确答案】C81.项目管理实施规划由（）主持编制。A.投标人管理层B.项目经理C.项目技术负责人D.企业技术负责人【正确答案】B82.某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用见下表，则该工地水泥的基价为（）元/t。A.244.0B.262.0C.271.1D.271.6【正确答案】C83.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，错误的是()。A.招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项工程量清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价B.施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征

32、描述不一致时，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价C.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使用费风险D.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据【正确答案】C84.对工程造价信息进行分类必须遵循的原则中。下列（）是对可扩展性的描述。A.以分类对象最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和标准B.满足不同项目参与方高效信息交换的需要C.分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类D.综合考虑项目的实施环境和信息技术工具【正确答案】C85.经初步评审合格的投标文件，对其技术部分和商务部分可采用详细评审方

33、法的是（）。A.形式评审法B.资格评审法C.响应性评审法D.综合评估法【正确答案】D86.建设项目总概算中的单项工程综合概算不包括()。A.土建工程概算B.空调工程概算C.照明工程概算D.工程建设其他费用概算【正确答案】D87.概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同【正确答案】D88.【真题】通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m3。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】

34、D89.【真题】由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【正确答案】D90.【真题】根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利

35、润的风险【正确答案】D91.【真题】根据标准施工招标文件(2007年版)，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于()之中。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式【正确答案】B92.【真题】工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则()。A.承包人导致的工程延误，合同价款应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【正确答案】C93.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元/台班，人工工资为50元/工日，窝工

36、补贴为20元/工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3天，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确答案】A94.措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【正确答案】D95.总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是()。A.单位生产能

37、力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【正确答案】B96.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.非夜间施工照明C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【正确答案】D97.【真题】编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【正确答案】C98.下列关于缺陷责任期的描述，说法正确的是（）。A.对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应从最后一个交工日期算起B.缺陷责任期是发承包双方在工程质量保修书中约定的期限C.缺陷责任期实质上就是指预留质保金的一个期限D.发包人要

38、求承包人延长缺陷责任期时，最长可超过2年【正确答案】C99.编制施工图预算时，措施费应在（）时计算。A.套单价B.计算主材费C.按费用定额取费D.工料分析【正确答案】C100.当采用造价信息法调整价格差额时，已知某材料在合同中约定5%以内的风险由承包人承担，已知该材料投标报价为900元/吨，基准价为1000元/吨，若在合同实施过程中确认该材料的实际价格为1100元/吨，则该材料的结算价格为（）元/吨。A.950B.1000C.1050D.1100【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列属于社会保险费的是()。A.养老保险费B.住房公积金C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费

39、【正确答案】ACD2.根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的l5D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7d【正确答案】DE3.与未来生产经营有关的其他费用描述，正确的有（）。A.商标权、商誉、特许经营权费等属于与未来生产经营有关的其他费B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.人员培训及提前进

40、厂费属于联合试运转费D.备品备件费属于生产准备费E.为保证初期正常生产必需的第一套不够固定资产标准的生产工器具、用具购置费【正确答案】ABE4.关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计人分摊的“待摊投资”【正确答案】ACE5.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的义务有（）。A.负责租船

41、订舱B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.在规定的装运港把货物装上船只E.办理出口手续【正确答案】DE6.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由承包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法【正确答案】BDE7.到岸价格作为

42、关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费【正确答案】ABC8.采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任是（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港越过船舷前的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【正确答案】BD9.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总

43、承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目【正确答案】ADE10.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，属于工程总承包投标文件承包人实施计划的内容有（）。A.设备方案B.项目实施要点C.总体实施方案D.分包方案E.项目管理要点【正确答案】BCE11.根据标准施工招标文件的规定，遇到下述（）情况时。承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图样B.业主原因造成工期延误C.施工中遇到不利物质条件D.发包人违约造成的承包人暂停施工E.不可抗力事件造成的损害【正确答案】ABCD12.下列属于投资估算编制依据的是（）。

44、A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标【正确答案】ADE13.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（）。A.“五牌一图”的费用B.特殊作业专项方案的编制费用C.建筑工地中机械的检验检测费用D.防煤气中毒的措施费用E.治安综合治理费用【正确答案】BC14.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费【正确答案】BCD15.分部分项工程量清单中，各级编码代表的含义包括（）。A.第一级表示工程分类顺序码B.第

45、二级表示分部工程顺序码C.第三级表示专业工程顺序码D.第四级表示分项工程项目名称顺序码E.第五级表示工程量清单项目名称顺序码【正确答案】DE16.项目建设地区选择应遵循的基本原则是（）。A.靠近原料和燃料地原则B.靠近产品消费地C.节约土地原则D.工业项目适当聚集的原则E.工业项目集中布局原则【正确答案】ABD17.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的项目有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目?【正确答案】ABCD18.建设工程工程量清单计价规范和建设项目工程结

46、算编审规程工程竣工结算编制的主要依据是()。A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD19.下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A.设计变更、局部地基处理等增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用【正确答案】ABDE20.根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（）。A.达到固定资产标准的各种设备B.未达到固定

47、资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具D.未达到固定资产标准的工具、器具E.设备检验试验费【正确答案】AC21.【真题】关于投资估算指标，下列说法中正确的有()。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【正确答案】BCE22.【真题】建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有()。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【正确答案】ABC23.工程定额按照适用的范围分

48、类为（）。A.劳动消耗定额B.全国通用定额C.行业定额D.专业专用定额E.概算指标【正确答案】BCD24.采用工料单价法编制施工图预算造价时，应在汇总单位工程人工、材料、机械的基础上，计算出人工、材料、机械费后，再加上（）。A.企业管理费B.风险费C.利润D.税金E.规费【正确答案】ACDE25.可行性研究阶段的项目总投资包括（）。A.建筑工程费用B.安装工程费用C.预备费D.流动资金E.铺底流动资金【正确答案】ABCD26.对于工期索赔的说法，下列正确的是（）。A.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，属于可原谅的拖延B.因承包人原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商可按所拖延时间索赔工期C

49、.因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期D.因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期E.因工程师原因造成的某项工作施工进度拖延影响工期，承包商可提出工期索赔【正确答案】ADE27.下列项目中，在计算联合试运转费时不需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转过程中因施工原因造成而发生的处理费用E.试运转过程中因设备缺陷原因造成而发生的处理费用【正确答案】BDE28.【真题】根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括（）。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标

50、报价E.履约保证金的递交情况【正确答案】ACD29.专业工程的暂估价一般应包括（）。A.材料暂估单价B.综合单价C.规费D.管理费E.利润【正确答案】DE30.工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【正确答案】BCE31.【真题】下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是()。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E

51、.概算定额是编制概算指标的依据【正确答案】BD32.编制工程量清单前，需事先拟订施工总方案，其主要内容包括()。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工组织E.施工进度【正确答案】ACDE33.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有()。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分

52、部分项工程费的调整方法相同【正确答案】ABDE34.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（）。A.工(器)具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E.总预算表【正确答案】BC35.【真题】关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有()。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算【正确答案】ABC36.招标工程量清单中，只需列示工程量的是（）

53、。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.施工排水、降水项目E.分部分项工程量清单项目【正确答案】CDE37.规费包括()。A.工程排污费B.社会保险费C.住房公积金D.二次搬运费E.危险作业意外伤害保险【正确答案】ABC38.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，分部分项工程量清单中的综合单价包括（）A.人工费B.材料费C.措施费D.利润E.风险费【正确答案】ABDE39.【真题】土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出

54、让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【正确答案】ACDE40.招标投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【正确答案】BD41.下列施工工作时间分类选项中，属于工人停工时间的是（）。A.基本工作时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.非施工本身造成的停工时间【正确答案】BE42.工程造价资料按照组成特点划分，一般分为（）。A.投资估算造价资料B.初步设计概算造价资料C.建设项目造价资料D.单位工程造价资料E.单项工程造价资料【正确答案】CDE43.工程总承包投标报价分析应包括（）。A.成本分析B.费率分析C.标高金分析D.税金分析E.盈利能力分析【正确答案】AC44.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括()。A.评标委