初级经济师《建筑经济》试题强化练习题及参考答案（第94次）

《初级经济师《建筑经济》试题强化练习题及参考答案（第94次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级经济师《建筑经济》试题强化练习题及参考答案（第94次）（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级经济师建筑经济试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.价值工程活动的核心是（）。A.对象选择B.功能评价C.方案评价D.功能分析【正确答案】D2.监理管理信息系统一般由投资控制系统、进度控制子系统、质量控制子系统、安全生产子系统、合同管理子系统、组织协调子系统和（）构成。A.文明生产管理子系统B.文档管理子系统C.招标管理子系统D.信息管理子系统【正确答案】B3.【真题】市政基础设施工程施工的招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内订立书面合同。A.10B.15C.20D.30【正确答案】D4.【真题】

2、采用计划成本进行工程成本核算时，应按规定的成本计算期调整为相应的()A.预计支出的资金金额B.预算成本C.实际支出的资金金额D.实际成本【正确答案】D5.【真题】由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时，分包单位应承担()。A.全部责任B.主要责任C.共同责任D.次要责任【正确答案】B6.甲公司得知乙公司在与丙公司进行一个项目的商谈，甲公司向乙公司发函，表示愿以更高的价格购买。乙公司遂中断了与丙公司的谈判。但甲公司反悔，拒绝与乙公司进行谈判。后查明，甲公司根本不需要该项目，其目的只是排挤丙公司，则甲公司应承担（）。A.侵权责任B.缔约过失责任C.违约责任D.行政责任

3、【正确答案】B7.因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，债权人可以（）。A.向债务人表示撤销其行为B.向工商行政管理机关请求撤销债务人的行为C.请求人民法院撤销债务人的行为D.要求第三人返还财产【正确答案】C8.货币制度最基本的内容规定（）。A.货币材料B.货币名称C.货币单位D.价格标准【正确答案】A9.评标委员会完成评标后，应向（）提出书面评标报告。A.设计单位B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B10.【真题】施工企业计提安全生产费用的依据是()A.目标成本B.工程造价C.预算成本D.计划成本【正确答案】B11.关于材料预付款，下列说法错误的有（）。A.对承

4、包商买进并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款B.材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款C.材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除D.在支付材料设备预付款时，承包商需提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件【正确答案】B12.【真题】工程进度计划编制的土要步骤有：编制的初始进度计划；划分工作过程；确定进度目标；确定各项工作；进度计划的调整与优化；计算各项工作的工程量。其中正确的顺序是()A.?一一B.?一一C.?一一D.?一?一一【正确答案】B13.就需求决策的问题，征求选定专家的意见，然后将意见整理成若干不同观点后匿名反馈给专家，通过几轮反复，根据专

5、家趋向一致的意见做出决策的方法叫做（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.期望收益法D.德菲尔法【正确答案】D14.关于一般纳税人缴纳增值税的说法，正确的是（）。A.增值税的基本税率为13%B.应纳税额等于销售额乘以适用税率C.当期进项税额等于销售额乘以适用税率D.增值税在零售环节实行价内税【正确答案】D15.【真题】关于建筑业的说法，正确的是()。A.建筑业是基本建设投资的消费部门B.建筑生产活动是消费活动C.建筑业是国民经济中的一个独立的物质生产部门D.建筑业的生产活动只能以施工总承包形式进行【正确答案】C16.金本位制度下的汇率制度属于（）。A.自发的固定汇率制B.认为的不可调整的固定汇率

6、制C.自发的浮动汇率制D.认为的可调整的固定汇率制【正确答案】A17.集中营销这一市场覆盖策略的缺陷在于（）。A.分散了企业资源B.目标市场比较狭小C.营销费用太高D.目标市场上客户满意度低【正确答案】B18.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B19.【真题】下列建筑工程中可以不申请办理施工许可证的是()A.建筑面积为500m2的工程B.工程投资额为50万元的工程C.工程投资额为28万元的工程D.建筑面积为1OOOm2的工程【正

7、确答案】C20.建设工程项目管理的目标系统特征不包括（）。A.三个基本目标之间既对立又统一B.目标系统具有层次性C.三个基本目标之间完全统一D.目标可度量、管理效果可验证【正确答案】C21.【真题】砌筑墙体工程中，运输砖的用工量属于()。A.基本用工B.辅助用工C.其他用工D.人工幅度差用工【正确答案】A22.【真题】下列选项中，不属于HSE（健康.安全.环境）管理子系统基本功能的是()A.安全保障体系B.风险控制及危险点分析C.应急内容管理D.提供和选择标准的合同文本【正确答案】D23.某人现在存款10000元，单利年利率为2.5%，则5年年末的本利和为（）元。A.18950B.11250C

8、.19650D.16890【正确答案】B24.【真题】关于建筑业在国民经济中的地位的说法，正确的是()A.建筑业是国民经济的非支柱产业B.建筑业是国民经济各行业赖以生存和发展的物质基础C.建筑业在国民经济中所占比重较小D.建筑业在国民经济中所占比重最大【正确答案】B25.施工企业一般应以施工预算所列的（）作为成本核算对象。A.分部工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】C26.人类行为模式的基本结论显示，人类行为的根源是（）。A.理想B.愿景C.动机D.需要【正确答案】D27.风险型决策要求未来可能发生的自然状态的概率是（）。A.已知的B.未知的C.不可预测的D.不可统计的【正确答

9、案】A28.某项目贷款100万元，要求在3年内每年年末等额偿还40万元，则该笔贷款的利率是（）。己知：(P/A，8%，3)=2.5770，(P/A，10%，3)=2.4870。A.8.56%B.8.69%C.9.54%D.9.71%【正确答案】D29.下列关于合同解除说法正确的是（）。A.协议解除的当事人协商一致可以解除合同B.约定解除与协议解除差不多是一样的C.合同解除的类型只包括法定解除和约定解除D.基于解除权解除合同的属于合同的双方解除【正确答案】A30.根据担保法的规定，定金合同从（）起生效。A.主合同生效之日B.主合同成立之日C.实际交付定金之日D.定金合同成立之日【正确答案】C31

10、.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别在于中间步骤，也就是（）的方法不同。A.计算人工费、材料费和施工机械使用费这三种费用之和B.套用预算定额单价C.套用相应预算人工、材料、机械台班定额用量D.措施费、间接费、利润和税金不同【正确答案】A32.家庭联产承包责任制并未改变农村土地的集体所有制性质，只是改变了农村土地的（）。A.种植结构B.经营方式C.分配方式D.管理模式【正确答案】B33.将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目（）的不同划分的。A.目标B.投资管理形式C.融资方式D.产品(或服务)属性【正确答案】B34.【真题】将建设工程定额分为劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使

11、用定额，是按()进行的分类。A.生产要素内容B.编制程序和用途C.编制单位和适用范围D.投资的费用性质【正确答案】A35.下列建设项目经济评价指标中，属于静态指标的是（）。A.经济净现值B.利息备付率C.财务内部收益率D.财务挣现值【正确答案】B36.某大型机械原值25元，折旧年限规定为8年，预计月平均工作210小时，预计净残值率3，该机械某月实际工作270小时，则用工作量法计算的该月折旧额为（）元。A.2400B.2880C.3000D.3248【正确答案】D37.【真题】某建设项目的一层主体工程由甲.乙.丙三个施工过程组成，它们在各个施工段上的流水节拍依次为3天.9天和6无，若组织成倍节拍

12、流水施工，且施工段数等于参加流水作业的专业工作对数，则其流水施工工期是()天。A.15B.18C.24D.33【正确答案】D38.【真题】下列工人工作时间中，属于损失时间的是()。A.休息时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.停工时间【正确答案】D39.组织中的职权一般可分为直线职权、参谋职权和（）。A.职能职权B.层次职权C.跨度职权D.部门职权【正确答案】A40.【真题】施工企业安全生产管理是一门综合性的系统科学，包括()三个相互联系又相互独立的内容A.安全法规.安全技术和职业卫生B.安全教育.安全计划和安全认证C.安全法规.安全控制和职业卫生D.安全教育.安全检查和安全认证【正确答

13、案】A41.【真题】在房屋建筑工程施工阶段监理中，监理人员对关键部位关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动，称为()。A.跟踪检测B.巡视C.旁站监理D.平行检验【正确答案】C42.不计提折旧的固定资产（）。A.房屋及建筑物B.在用固定资产C.以及经营租赁方式租入的固定资产D.以融资租入和经营租赁方式租出的固定资产【正确答案】C43.优先股资金成本率Kp的计算公式为（）。A.Kpi（1T）（1f）B.Kpi（1T）C.Kpi（1f）+gD.Kpi（1f）【正确答案】D44.绝对地租形成的原因（）。A.土地经营权的垄断B.土地肥沃程度的差别C.土地地理位置的差别D.土地私有权的垄断【正确

14、答案】D45.某建没项目的盈亏情况预计有三种可能：经营状况好时可获得利润1500万元，经营状况一般时可获得利润600万元，经营状况差时将亏损1000万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该建设项目的期望利润是（）万元。A.367B.1033C.1100D.4689【正确答案】A46.【真题】施工企业生产经营中发生的管理费用和财务费用属于()A.工程成本B.制造成本C.间接费用D.期间费用【正确答案】D47.【真题】工程成本控制标准规定了各项成本开支和各种资源消耗的()A.计算规则B.核算规则C.责任界限D.数量界限【正确答案】D48.债发生的原因不包括（）。A.侵权B.无因管理

15、C.紧急避险D.不当得利【正确答案】C49.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押【正确答案】C50.【真题】下列工程进度管理的措施中，属于进度管理合同措施的足()A.编制进度计划和进度控制工作流程B.建立工期超前或延误的奖罚制度C.选用适当的工程承发包模式D.分析比较实际进度与计划进度【正确答案】C51.【真题】下列项目管理任务中，属于业主方施工阶段安全控制工作内容的是()。A.审查施工方案及安全技术措施B.对施工承包方进行安全教育和培训C.施工作业前，对施工承包方进行安全技术交底D.依法办理施工单位从事危

16、险作业职工的意外伤害保险【正确答案】A52.【真题】我国建筑市场采用()的市场准入方式。A.严格限制B.以市场机制为主导C.差别化D.完全竞争【正确答案】A53.格式合同是与（）相对而言的。A.附和合同B.商议合同C.定式合同D.标准合同【正确答案】B54.【真题】现行施工企业财务制度规定，按成本的经济性质划分，工程成本由()组成。A.直接成本和间接成本B.固定成本和变动成本C.预算成本和计划成本D.概算成本和实际成本【正确答案】A55.【真题】直线职能制组织结构的缺点是()。A.容易引起多头领导，指令不一B.不易发挥专业管理职能作用C.降低了管理工作效率D.各专业分工的职能部门之间的横向联系

17、较差【正确答案】D56.【真题】下列计量单位中，属于建筑施工单位产品人工时间定额的单位是(A.小时B.工时C.工日D.台班【正确答案】C57.企业在做出促销决策时，首先应当（）。A.选择信息传播媒体B.手机市场反馈C.确定目标受众D.涉及促销信息【正确答案】C58.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B59.【真题】依法必须采用公开招标项目的招标公告发布媒介应由国务院()部门依法制定。A.发展改革B.财政C.住房和城乡建设D.工商管理【正确答案】A60.【真题】监理工程师在施工现场巡查中发现严重的安全事故隐患，应要求施工单位

18、()。A.引起重视B.加强管理C.组织整改D.暂停施工【正确答案】D61.某产品的实际成本为5000元，它由若干个零部件组成。其中一个零部件的实际成本为1800元;功能指数为0.238。该产品的目标成本为4500元，则该零部件成本改进的期望值为（）元。A.729B.456C.119D.267【正确答案】A62.【真题】建设项目管理目标能占实现的决定性因素足项目管理的()A.组织B.计划C.指挥与协调D.控制【正确答案】A63.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.162

19、75，(A/F，10%，10)=0.06275，(P/F，10%，10)=0.38550A.3.462B.2.855C.2.946D.2.628【正确答案】D64.【真题】编制工程项目总进度计划在工程项目的()进行。A.可行性研究被批准后B.初步计划被批准后C.施工图设计阶段D.施工准备阶段【正确答案】D65.【真题】工程成本消耗计算期的起讫日期，必须与()的起讫日期一致。A.工程预算收入B.工程实际收入C.项目资金收入D.项目资金支出【正确答案】A66.在国际金融领域。最大的多边开发机构是（）。A.世界银行B.亚洲开发银行C.国际开发协会D.国际金融公司【正确答案】A67.【真题】下列费用中

20、，不属于工程成本的是()。A.项目部支付给生产工人的工资奖金B.项目部购置固定资产的费用C.项目部租赁周转材料的费用D.项目所属分公司为组织工程施工发生的费用【正确答案】B68.商品具有使用价值和价值两个属性，是由（）所决定的。A.劳动的二重性B.劳动的差异性C.生产和交换D.生产和消费【正确答案】A69.合同当事人一方将其权利和义务一并转让给第三人，第三人概括承受该合同的权利义务。这种行为被称为（）。A.债权转让B.债务承担C.代位权D.权利义务概括转让【正确答案】D70.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D

21、.货币流通速度【正确答案】C71.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：(P/A，8%，2)=1.783，(P/F，8%，2)=。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A72.【真题】某工程项目的主体工程和装饰工程均可分为四段组织流水作业，其流水节拍分别为5，6，6，5周和4,5，5，4周如组织分别流水施工，则其流水施工工期是()周，A.23B.26C.30D.10【正确答案】B73.采用综合单位法时，当各分项工程材料费占

22、人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用（）为基数计算分项工程的间接费。A.人工费、材料费、机械费合计B.人工费和机械费合计C.人工费D.材料费【正确答案】A74.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：（P/A,8%,2）=1.783,（P/F,8%,2）=0.8573。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A75.下面各项中，属于企业所有者权益的是（）。A.商业信用B.资

23、本公积金C.银行借款D.债券【正确答案】B76.【真题】劳动定额的工人工作时间中，为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间，称为工人的()工作时间。A.基本B.辅助C.准备D.有效【正确答案】A77.【真题】分部分项工程量清单的项目编码由()位数字构成。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D78.【真题】关于A.IM（建筑信息模型）技术在工程项目管理中应用价值的说法，正确的是()B.不利于提高业土对设计方案的评估能力C.不能解决建筑工程在软件中的描述问题D.提高了业主对市场的反应速度E.增加了业主的成本超支风险【正确答案】C79.【真题】采用担保.保险手段控制市场准入，是以()保证承包商的承包资

24、格和承包能力。A.行政手段B.市场机制C.同业资信D.企业自律【正确答案】B80.某台压路机大修理周期为3年，预计一次大修理费需30000元，则月预提数为（）。A.10000B.2500C.8000D.833.33【正确答案】D81.某投资方案当i1=10%时，净现值为560万元；在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为（）。A.15%B.11.5%C.19%D.13%【正确答案】B82.【真题】施工组织设计是指导施工准备和施工全过程的()。A.工艺技术文件B.项目管理计划C.技术经济文件D.质量管理计划【正确答案】C83.下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程

25、结算中工程费用的是（）。A.材料预付款B.保留金C.费用索赔D.违约罚金【正确答案】C84.当工作任务和工作方法不明确时，途径目标理论认为应采用（）领导方式。A.“高关系”B.“低关系”C.“低工作”D.“高工作”【正确答案】D85.中华人民共和国合同法采用的违约责任的归责原则是（）。A.严格责任原则B.经济合理原则C.诚实信用原则D.全面履行原则【正确答案】A86.【真题】编制施工定额时，施工定额水平必须遵循()的原则。A.地区先进B.企业先进C.行业先进D.平均先进【正确答案】D87.【真题】工程项目决策阶段管理工作的主要任务是()。A.编制设计任务书B.完成初步设计C.确定项目的定义D.

26、组织工程招标【正确答案】C88.根据担保法的规定，即使下列单位具有代为清偿债务能力，但只有（）可以作为保证人。A.某公立学校B.某企业法人C.某公立医院D.某公益社会团体【正确答案】B89.某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。A.1512.0B.1663.2C.1814.4D.1829.5【正确答案】C90.【真题】建筑产品根据经济用途分为()A.已完工程和未完丁程B.房屋建筑和构筑物C.民用建筑和工业建筑D.生产性建筑和非生产性建筑【正确答案】

27、D91.【真题】扩大结构定额是指()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】C92.【真题】建设项目建设全过程的最后一个程序是()A.建设项目竣工验收B.建设项目投入使用C.建设项目决算D.建设项目后评估【正确答案】A93.在金融市场上，金融产品价格的波动使一部分人的收入增加，另一部分人的收入减少，这体现了金融市场的（）功能。A.反映B.配置C.补偿D.聚敛【正确答案】B94.和他人以订立合同为目的的意思表示，称为（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同【正确答案】B95.【真题】设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中()A.注明涉及施工安全的法律和法规B

28、.注明涉及施工安全的重点部位和环节C.提供安全生产保证计划D.提供施工安全技术措施方案【正确答案】B96.主要供应短期资金，解决短期内资金余缺的市场是（）。A.货币市场B.资本市场C.股票市场D.债券市场【正确答案】A97.【真题】下列总承包模式中，属于总承包单位按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的模式是()。A.施工总承包B.设计一施工总承包C.EPC总承包D.施工总承包管理【正确答案】C98.【真题】关于施工劳务企业资质的说法，正确的是()A.施工劳务企业不需要资质B.施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级C.施工劳

29、务企业资质设若干个类别但不分等级D.施工劳务企业资质不设类别和等级【正确答案】D99.【真题】实行工程量清单计价的工程，应采用()合同A.单价B.总价C.成本加酬金D.可调价格【正确答案】A100.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列关于督促程序的表述中，正确的是（）。A.督促程序是一种非讼的特别程序B.督促程序适用于债权人请求债务人交付房产的案件C.支付令的送达可以采用公告送达的方式D.支付令异议的提出，可以采用口头形式【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列关于要约的说法中，正确的有（）。A.商业广告也可构成要约B.要约的内容必须具体确定C.拍卖公告属于要约D.要约可以撤销E.要约

30、是希望和他人订立合同的意思表示【正确答案】ABDE2.复式政府预算一般由（）组成。A.经常预算B.资本预算C.基金预算D.零基预算E.基数预算【正确答案】AB3.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE4.价值工程中，方案评价的内容应包括（）。A.技术评价B.对象评价C.经济评价D.功能评价E.社会评价【正确答案】ACE5.下列各项中，属于合同终止的法定情形的有（）。A.债务得到部分履行B.合同解除C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债务相互抵消

31、【正确答案】BCDE6.按索赔目的的不同，工程索赔可分为（）。A.工期索赔B.施工企业管理费用的索赔C.盈利损失索赔D.费用索赔E.材料费用的索赔【正确答案】AD7.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B8.采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方B.负责货物装船前的一切费用和风

32、险C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件E.负责提供有关装运单据【正确答案】ABDE9.用类似工程预算法编制概算时，需对设计对象与类似预算的设计在（）上的差异编制修正系数进行修正。A.材料预算价格B.建筑C.施工机械使用费D.结构E.地区工资【正确答案】ACE10.下列关于品牌资产的说法中，正确的有（）。A.所有品牌都有资产价值B.品牌是一种无形资产C.品牌资产能够为企业带来长期利益D.对品牌忠诚的顾客愿意为该品牌支付较高的价格E.资产价值高的品牌可以保护拥有该品牌的企业少受竞争的伤害【正确答案】BCDE11.工程建设

33、项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.上级主管部门组织招标E.委托工程招标代理机构代理招标【正确答案】BE12.国际货币体系的主要内容包括（）。A.确定国际储备资产B.确定经济政策协调方式C.确定汇率制度D.确定国际金融机构职责E.确定国际收支调节方式【正确答案】ACE13.建设项目竣工决算内容组成包括（）。A.竣工决算报告说明书B.竣工决算报表C.竣工项目后评估报告D.竣工工程平面示意图E.工程造价比较分析【正确答案】ABDE14.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选

34、择中常采用差额法E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE15.直接做国民经济评价的项目，首先应识别和计算项目的（），并在此基础上计算项目的国民经济评价指标。A.社会折现率B.间接效益C.直接费用D.直接效益E.间接费用【正确答案】BCDE16.建筑单位工程概算包括（）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电器设备及安装工程概算E.特殊构筑物工程概算【正确答案】ABCE17.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活

35、动，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD18.下列方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.最小最大后悔值法C.合理性标准D.最大最小收益值法E.期望值标准【正确答案】ABD19.【真题】可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。A.给予罚款B.暂扣执业资格证书C.停止执业D.吊销执业资格证书【正确答案】ACD20.建筑工程险的被保险人一般可包括（）。A.承包人B.业主C.技术顾问D.分承包人E.建筑机械【正确答案】ABCD21.【真题】建设工程竣工验收备案需提供的资料除竣工报告外，还应提供()出具的认可文件

36、或准许使用文件。A.规划部门B.房管部门C.环保部门D.公安消防部门E.质量监督部门【正确答案】ACD22.【真题】关于砌筑lrr12空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法，正确的为()。A.时间定额与产量定额互为倒数B.产量定额单位为平方米/工时C.产量定额是劳动定额的一种表现形式D.时间定额是预算定额的一种表现形式【正确答案】ABC23.【真题】该工程项目中，负责支付各分包单位工程款项的为()。A.城建建设有限公司B.城建建设有限公司和其上级城建(集团)公司C.业主D.城建建设有限公司或其下属子公司【正确答案】A24.【真题】下列费用中，属于工程成本范围的有()。A.周转材料摊销费B.周转材

37、料租赁费C.施工机械购置费D.施工机械台班费E.银行贷款利。【正确答案】ABD25.【真题】工程进度计划的土要作用有()A.为工程项目实施过程中的进度管理提供依据B.为编制项目建议书提供依据C.为编制项目可行性研究报告提供依据D.为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据E.为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据【正确答案】ADE26.【真题】砌筑lrri2空心砌块墙的时间为()分钟。A.33B.60C.66D.70【正确答案】B27.【真题】该施工企业安全生产许可证的颁发机关为()。A.所在地的县级人民政府建设主管部门B.所在地的地级人民政府建设主管部门C.所在地的省级人民政府

38、建设主管部门D.国务院建设主管部门【正确答案】C28.【真题】安全生产许可证颁发管理机关在2013年8月监督检查过程中，发现该施工企业不再具备安全生产条件，管理机关根据具体情况，可对该施工企业实施()安全许可证的处罚。A.没收B.暂扣C.注销D.吊销【正确答案】BD29.下列评价方法中，可用于寿命期不同的互斥方案选择的有（）。A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】CD30.人类进行物质资料生产应当具备的基本要素包括（）。A.文化条件B.人的劳动C.生产关系D.劳动资料E.劳动对象【正确答案】BDE31.主要的人性假设理论有（）假设。A.“经济人

39、”B.“社会人”C.“复杂人”D.“功利人”E.“自我实现人”【正确答案】ABCE32.财政购买性支出的特点包括（）。A.有偿性B.无偿性C.等价性D.非等价性E.营利性【正确答案】AC33.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，可以上诉的判决有（）。A.地方各级人民法院适用普通程序审理后作出的第一审判决B.地方各级人民法院适用简易程序审理后作出的第一审判决C.按照第一审程序对案件再审作出的判决D.第二审法院的判决E.第二审法院发回重审后的判决【正确答案】ABCE34.【真题】下列工人在工作班内消耗的工作时间中，属于损失时间的有()A.休息时间B.多余时间C.偶然时间D.停工时间E.违背劳动纪律

40、损失的时间【正确答案】BCDE35.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE36.若基准收益率等于方案的内部收益率，则有（）。A.投资回收期等于方案的寿命周期B.方案的净现值大于零C.方案的净现值等于零D.方案的净现值小于零E.投资回收期大于方案的寿命期【正确答案】AC37.【真题】下列管理环节中，不属于建筑工程招标投标程序的有()A.发布招标信息B.进行资格预审C.政府建设行政部门审核资质D.政府市场

41、管理部门确认诚信状况E.开标.评标和中标【正确答案】CD38.【真题】砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。A.1.324B.1.424C.2.075D.3.075【正确答案】D39.承包商方风险因素包括（）。A.不可抗力风险B.业主拖延付款C.没收保函D.技术规范不合理E.业主所在国由于内战、革命、暴动、军事政变或篡夺政权等原因，引起了特殊风险【正确答案】BCD40.依照建设工程价款结算暂行办法规定，以下关于编审工程竣工结算的说法中不正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查B.实行总承包的工程，单位工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设

42、项目竣工总结算由具有相应资质的工程造价咨询机构编制，发包人进行审查D.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人签字盖章后即可有效E.政府投资项目，由同级财政部门审查【正确答案】BCD41.FIDIC合同条件下，承包商可索赔条款的规律有（）。A.既可以索赔工期又可以得到利润补偿B.各项索赔条款中，均可索赔成本C.利润的补偿可以单独进行D.可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本E.可以索赔成本，但不能补偿利润【正确答案】BD42.【真题】建设项目投资决策阶段形成的成果有()。A.项目总体规划设计B.建设工程规划许可C.项目建议书D.可行性研究报告E.项目设计任务书【正确答案】CD43.根据货币流

43、通规律，商品流通所需要的货币量取决于（）。A.市场上的商品品种B.待流通的商品数量C.商品的价格水平D.货币流通速度E.货币流通速度【正确答案】BCD44.【真题】某办公楼工程，总建筑面积约3万平方米，在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司，又有若干个下属子公司。工程竣工后，城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。该工程项目的承发包模式属于()。A.施工平行发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.设计一施工总承包【正确答案】B45.流动负债包括（）。A.应收账款B.应付账款C.预收

44、账款D.存货E.现金【正确答案】BC46.【真题】下列工程建设定额中，属于按生产要素内容分类的定额有()A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.材料消耗定额E.概算定额【正确答案】BD47.施工企业对下列哪种情况的固定资产可计提折旧（）。A.以经营租赁方式租入的固定资产B.提前已估价单独入账的土地C.季节性停用的施工设备D.未使用的公司管理用房屋E.以融资租赁方式租入施工设备【正确答案】CD48.【真题】该施工企业在安全生产许可证有效期届满前，可()。A.申请延期B.申请换证C.重新申领D.重新申办【正确答案】A49.FIDIC合同条件下，工程结算的条件有（）。A.支付金额必须小于临时支付证书

45、规定的最小限额B.符合合同条件C.变更项目必须有工程师的变更通知D.质量合格E.承包商的工作使工程师满意【正确答案】BCDE50.在企业流动负债中，商业信用包括（）。A.预收账款B.应付票据C.预付账款D.应收账款E.应付账款【正确答案】AB51.【真题】解决工程计价争议的常用方法有()A.审讣B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【正确答案】BCDE52.【真题】现场有关人员在该质量事故发生后应()向工程建设单位负责人报告。A.立即B.在摸清确切伤亡情况后C.在3小时之内D.在控制险情后【正确答案】A53.根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定，下列关于经营者义务的表述中，正确的有（）。A.经营

46、者不得以店堂告示的方式作出对消费者不公平的规定B.除确有需要，经营者不得搜查消费者携带的物品C.商品提供商品应当明码标价D.租赁他人柜台的经营者，应当标明真实名称和标记E.消费者索要服务单据的，经营者必须出具【正确答案】ACDE54.在进行经济评价时，强调在对效益费用流入流出的时间、数额进行常规预测的同时，还应对某些不确定性因素和风险做出估计，包括（）。A.敏感性分析B.盈亏平衡分析C.净现值计算D.概率分析E.财务分析【正确答案】ABD55.【真题】工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。A.横道图比较法B.直方图比较法C.S型曲线比较法D.工程预算比较法E.网络计划图上比较法【正确答案

47、】ACE56.对产业进行分类时，经常采用的方法有（）。A.投资规模分类法B.两大部类分类法C.消费结构分类法D.三次产业分类法E.生产要素密集程度分类法【正确答案】BDE57.【真题】砌筑Im2空心砌块墙的时间定额为()工日/平方米。A.0.105B.0.115C.0.125D.0.135【正确答案】C58.【真题】在建筑企业的管理制度体系中，企业生产管理制度包括()。A.质量管理制度B.安全管理制度C.企业战略管理制度D.企业财务管理制度E.技术管理制度【正确答案】ABE59.【真题】建筑公司和分公司对项目工程成本进行考核和签认前，工程项目经理部应提前()A.召开经济活动分析会B.编制资金收

48、支计划C.写出书面成本分析资料D.完后填写工程项目成本跟踪考核E完成填写工程项目成本分析表【正确答案】ACD60.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD61.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE62.固定资产投资估算的内容包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息等。固定资产投资估算的编制方法很多，包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用估算法D.系数估算法E.功能单元法以及造价指标估算法【正确答案】AB

49、DE63.分销渠道能够完成的功能包括（）。A.生产加工B.物流储运C.市场调研D.风险承担E.资金融通【正确答案】BCDE64.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE65.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用项目中，应在规费项目清单中列示的有()。A.工程排污费B.总承包服务费C.社会保障费D.住房公积金E.教育费附加

50、【正确答案】ACDE66.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()。A.作为围护结构的幕墙B.建筑物内的变形缝C.勒脚D.屋顶水箱E.独立烟囱【正确答案】CDE67.【真题】在编制工程项目其他直接费的成本计划时，项目材料部门负责计算的项目有()。A.临时设施摊销费B.周转材料摊销费C.二次搬运费D.生产工具使用费E.场地清理费【正确答案】BCD68.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE69.【真题】下列条件中，属于领取建筑工程施工许可证必备条件的有()A.已经委托监理B.已经进行公开招标确定施工企业C.已经办理工程用地批准于续D.已经取得工程规划许可证E.已经落实建设资金【正确答案】ACD70.【真题】下列要素中，属于建筑市场基本运行要素的有()。A.市场交易场所B.市场交易主体C.市场交易组织D.市场交易机制E.市场交易规则【正确答案】BDE