监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第60期）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第60期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第60期）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）。A.工程项目B.智力成果C.施工行为D.工程价款【正确答案】A2.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B3.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答

2、案】C4.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人（）。A.应与被代理人承担连带责任B.不承担任何责任C.应承担缔约过失责任D.应承担违约责任【正确答案】C5.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B6.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开

3、工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B7.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B8.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A9.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程

4、的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】B10.按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B11.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B12.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B13.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。

5、A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答案】A14.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.发包人B.承包商C.监理单位D.总监理工程师【正确答案】A15.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战争B.动乱C.爆炸D.洪水【正确答案】C16.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建

6、设项目【正确答案】D17.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C18.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D19.【真题】关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标

7、底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D21.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选【正确答案】C22.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正

8、确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C23.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B24.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

9、D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A25.【真题】关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D26.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C27.工程设计招标的评标过程，主要考虑

10、的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C28.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B29.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A30

11、.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C31.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D32.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是（）。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、

12、终止D.借款合同是典型的从合同【正确答案】D33.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据（）取得手表的占有。A.抵押权B.质押权C.留置权D.债权【正确答案】B34.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D35.在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。A.监理人的指示延误、错误B.发包人提供的材料、设备延误C.发包人原因未能按时发出开始工作通知D.行政审批延误【正确答案】D36.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同

13、约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B37.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D38.下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【正确答案】D39.发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件【正确答案】C40.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子

14、的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C41.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A42.FIDIC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（）。A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致【正确答案】C43.根据施工合同

15、(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D44.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C45.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款

16、3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A46.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况

17、，投标人自愿参加【正确答案】C47.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C48.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C49.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B50.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4

18、万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C51.【真题】某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【正确答案】D52.【真题】根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【正确答案】D53

19、.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D54.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B

20、55.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A56.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D57.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B

21、.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B58.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B59.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A

22、.7B.15C.21D.30【正确答案】A60.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照（）。A.监理工程概预算的百分比计收B.参与监理工作的年度平均人数计算C.工程所在地的标准计收D.国际标准协商确定【正确答案】D61.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A62.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】

23、A63.工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性【正确答案】A64.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D65.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B66.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从

24、订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】C67.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D68.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C69.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分

25、两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.两阶段招标必须采用公开招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C70.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B71.【真题】某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履

26、行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【正确答案】D72.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B73.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D74.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.

27、承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D75.关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理【正确答案】C76.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B77.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监

28、理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C78.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时【正确答案】A79.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正

29、确答案】C80.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C81.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A82.【真题】根

30、据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C83.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D84.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B85.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.

31、等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A86.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D87.【真题】公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日【正确答案】D88.【真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩

32、权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【正确答案】A89.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C90.【真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A91.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物

33、资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D92.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A93.担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人

34、和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【正确答案】B94.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【正确答案】C95.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B

35、.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A96.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C97.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标

36、C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B98.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B99.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D100.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包

37、人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头【正确答案】DE2.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE3.工程项目建设过程中，发包人要求承包

38、人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD4.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE5.施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验【正确答案】ABCD6.下列建设工程的勘

39、察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB7.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内

40、，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD8.在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【正确答案】AE9.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作【正确答案】ADE10.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.

41、按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC11.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE12.表见代理一般应当具备的条件有（）。A.相对人善意且无过失B.无代理权人通过订立合同取得代理权C.合同当事人违反了法律规定的条件而进行代理的行为D.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由E.表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理【正确答案】ADE

42、13.项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为（）。A.买卖合同B.承揽合同C.委托合同D.承发包合同E.购销合同【正确答案】AB14.【真题】根据标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【正确答案】BCD15.在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程垫支保证【正确答案】ABD16.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E

43、.一审终局【正确答案】ABCD17.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】AC18.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD19.根据我国合同法的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括（）。A.债务已经按照约定履行B.债务相互抵消C.债务人依法将标的物提存D.合同中止E

44、.债权、债务同归于一人【正确答案】ABCE20.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB21.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业

45、标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化【正确答案】BD22.仲裁协议包括如下内容()A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的进仲裁委员会【正确答案】ACE23.下列关于监理人指示变更描述正确的有()。A.可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更B.直接指示的变更属于必须实施的变更C.直接指示的变更不需征求承包人意见D.监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料E.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可【正确答案】ABCD24.可以作为质

46、押的权利有（）。A.支票B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD25.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE26.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE27.在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投

47、标价格的修改【正确答案】BC28.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC29.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员

48、的费用由发包人承担【正确答案】ABDE30.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD31.勘察投标书主要评审的方面包括（）。A.勘察方案是否合理B.勘察技术水平是否先进C.勘察进度快慢D.各种所需勘察数据能否准确可靠E.报价是否合理【正确答案】ABDE32.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE33.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

49、A.业主与承包商签订施工合同日B.承包商提交履约担保日C.业主办理土地征用手续日D.承保项目所用建筑材料运抵工地日E.保险工程在工地动工日【正确答案】DE34.【真题】下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同【正确答案】ABCD35.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E

50、.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD36.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB37.在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE38.工

51、程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC39.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE40.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转

52、包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE41.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE42.建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括（）。A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理C.招标文件是否有限制公平竞争的条件D.招标文件是否已经备案E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确

53、承包工作范围和责任，并能够合理预见风险【正确答案】ABCE43.非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门【正确答案】ACD44.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE45.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时

54、间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD46.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【正确答案】AD47.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE48.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【正确答案】ABDE49.施工合同协议书中约定的主要内容包括()。A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.合同价款E.工程师姓名