二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案[84]

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案[84]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案[84]（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下面关于抵押物的说法，正确的是()。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立D.不可以以正在建造的建筑物抵押【正确答案】A2.文物保护法规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A.责任B.义务C.任务D.权利【正确答案】B3.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发

2、包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A4.【真题】因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B5.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查A.省级人民政府?B.建设行政主管部门?C.事故发生单位?D.国务院【正确答案】C6.【真题】关于建筑市场诚信行为

3、的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【正确答案】D7.根据我国劳动法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B8.企业遗失安全生产许可证，应当()。A.立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告B.由原安全生产许可证颁发管理单位在媒体上声明作废C.由申请人告知原安全生产许可证颁发管理机关，由原安全生产许可证颁发管理机关在媒

4、体上声明作废D.由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息【正确答案】D9.关于抵押权的说法，正确的是()。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【正确答案】A10.下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）A.投标保证金一般不得低于投标报价的2B.招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C.投标保证金的有效期与投标有效期相同D.实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供【正确答案】C11.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不

5、得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A12.【真题】以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【正确答案】C13.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性

6、试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C14.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）。A.应当受理B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A15.下列不可能是合同无效法律后果的是（）。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损失D.支付违约金【正确答案】D16.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（?）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案【正确答案】B17.【真题】根据注册建造师执业

7、管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【正确答案】C18.【真题】关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效【正确答案】D19.【真题】根据物权法，建设用地使用权自()之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公开【正确

8、答案】B20.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元【正确答案】B21.下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人可以授权评标

9、委员会直接确定中标人【正确答案】C22.【真题】关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】B23.根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【正确答案】A24.【真题】根据安全生产法，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）A.降低资质等级B.给与警告C.吊销营业执照D.责令限期改正

10、【正确答案】D25.【真题】建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.B.C.D.【正确答案】D26.关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：工程建设国家标准由()。A.由国务院工程建设行政主管部门批准并发布B.由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号C.由国务院标准化行政主管部门批准并发布D.由国务院工程建设行政主管部门审查并批准【正确答案】D27.根据建设工程质量管理条例规定，下列说法正确的是()。A.施工单位在领取施工许可

11、证前，应当办理工程质量监督手续B.建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续C.施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续D.建设单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续【正确答案】B28.工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【正确答案】D29.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C30.关于施工企业资质管理制度

12、，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【正确答案】A31.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中()的业务许可范围。A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.实际达到的资质等级D.核定的资质等级【正确答案】B32.【真题】关于建设项目招标的说法，正确的是（）。A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7个工作日B.对招标文件的收费应当合理，

13、只能获取微利C.招标人必须编制标底D.招标人编制的标底必须保密【正确答案】D33.在某一委托代理中，被代理人甲委托代理人乙进行违法代理活动，乙据此接受了甲委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【正确答案】A34.标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【正确答案】A35.工程建设单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.安全部门负责人C

14、.生产负责人D.安全事故当事人【正确答案】A36.作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证【正确答案】A37.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年

15、B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【正确答案】B38.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B39.二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是()。A.重审法院不应是原一审法院B.重审法院作出的裁定是可以上诉的C.重审法院作出

16、的判决是可以上诉的D.重审法院应该按照一审程序审理此案【正确答案】A40.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【正确答案】B41.某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A.1年以上3年以下B.5年以下C.3年以上5年以下D.5年以上【正确答案】B42.【真题】根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定，高危企业

17、新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【正确答案】C43.某承运人运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）A.承运人不承担损害赔偿责任B.损失由承运人和托运人共同承担C.已收取运费的，托运人可以要求返还D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【正确答案】B44.工程承包企业取得法人资格的时间是()。A.公司宣布成立B.注册资金到位C.取得资质证书D.工商行政管理机关核准登记【正确答案】D45.危险性较大的分部分项工程安全管理规定中规定规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（

18、）组织召开专家论证会。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.第三方单位【正确答案】C46.下列施工合同条款涉及的内容中，明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是()。A.工程标的B.工程数量C.工程价款D.工程质量【正确答案】D47.融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同【正确答案】C48.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【正确答案】A49

19、.【真题】关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【正确答案】C50.某建筑施工企业是在2020年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。A.2023年2月2023年4月B.2022年11月2023年1月C.2022年7月2023年1月D.2023年2月2023年7月【正确答案】B51.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府

20、或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A52.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C53.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A.未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场临时

21、搭建的建筑物不符合安全使用要求C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】D54.下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是()。A.勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员B.工程质量的责任主体是勘察、设计单位C.勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制D.设计标准必须符合建设单位的要求【正确答案】C55.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施

22、工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D56.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】B57.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A58.某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，

23、则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【正确答案】D59.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C60.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A61.作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为()个月。A.1B.3C

24、.6D.12【正确答案】B62.不属于劳动争议仲裁委员会的组成成员的有（）。A.同级工会代表B.同级人民法院代表C.企业方面代表D.劳动行政部门代表【正确答案】B63.【真题】根据绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D64.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D65.根据建筑业企业资质管理规定规定，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批

25、准的情形是()。A.在申请之日前1年内有未履行保修义务B.在申请之日前2年内有未履行保修义务C.在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果D.在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果【正确答案】C66.甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是()。A.200万元B.250万元C.300万元D.500万元【正确答案】A67.某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合

26、同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【正确答案】B68.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是()。A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有法定任意解除权D.定作人具有法定任意解除权【正确答案】C69.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D70.某施工现场发生了安全生产事故，死亡

27、3人。下面行为中违反了安全生产法的是（）A.项目经理向上报告安全生产事故，报告中写明死亡2人B.事故现场有关人员向项目经理报告说死亡2人C.现场工人甲发现将要发生安全事故而紧急逃离现场D.某工人发现了安全隐患后及时向本单位负责人作了报告，没有向现场安全生产管理人员报告【正确答案】A71.根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【正确答案】B72.下列关于知识产权保护期限的说法，错误的是（）。A.著作权自发表时起计算B.作者的署名权、修改权、保护作品完整权

28、的保护期不受限制C.实用新型和外观设计专利权的期限是10年D.商标权期限自核准注册日起10年【正确答案】A73.【真题】根据物权法，土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B74.下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【正确答案】D75.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任【正确答案】D76.建筑

29、工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B77.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取了下列做法，其中正确的做法是()。A.按照建设单位的要求，放宽了质量标准B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商C.简要描述了建筑材料、设备的性能D.注明了建筑材料、设备的规格、型号【正确答案】D78.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C79.建筑市

30、场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚【正确答案】D80.【真题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【正确答案】C81.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D82.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.

31、注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B83.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A84.保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【正确答案】C85.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从

32、事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D86.财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权【正确答案】B87.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A.10?B.15?C.30?D.60?【正确答案】B88.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B89.根据劳动法的规定，下列符合对女职工特殊保护

33、规定的是()。A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动【正确答案】C90.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2016年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住

34、院，1个月后痊愈出院D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B91.甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算【正确答案】C92.某建设单位在工程实施过程中，暗示施工单位可以违反工程建设强制性标准，降低工程质量，以节省建造成本。对此，可以给予建设单位的行政处罚是()。A.责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款B.责令改正，处以20万元

35、以上50万元以下的罚款C.责令改正，处以5万元以上20万元以下的罚款D.责令改正，处以30万元以上50万元以下的罚款【正确答案】B93.【真题】劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】B94.绿色施工导则规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【正确答案】C95.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到

36、工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【正确答案】D96.在投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人()。A.相互串通投标B.相互竞争投标C.与招标人串通投标D.以他人名义投标【正确答案】A97.【真题】关于招标价格的说法，正确的是（）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【正确答案】D98.关于标底，下列说法正确的是（）A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B

37、.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【正确答案】D99.下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【正确答案】B100.关于招标方式的说法，正确的是()。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织

38、投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【正确答案】C二.多选题(共70题)1.在保修期中，下列关于保修责任的叙述，正确的有（）。A.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修C.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿D.因施工单位未按国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.因地震、洪水、台风等自然

39、灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ACD2.下列那些投标人行为导致中标无效（）A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的C.投标人投标不符合招标程序D.投标人为中标在媒体宣传自己E.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【正确答案】ABE3.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污

40、水处理厂【正确答案】ABCE4.在下列关于合同变更的表述中，正确的是()。A.当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更【正确答案】ACE5.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE6.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.更换B.补充C.撤销D.修改E.撤回【

41、正确答案】BDE7.【真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【正确答案】CE8.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告【正确答案】ABCD9.下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫手段订立的

42、合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规规定的合同【正确答案】ABCD10.【真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【正确答案】CDE11.建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引

43、起的装备损毁B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失【正确答案】ABCD12.某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了借款合同。银行的主要义务有（）。A.按约定提供借款B.按照实际用途使用借款C.按期归还本金和利息D.提供担保E.按照规定不得预扣利息【正确答案】AE13.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E.调解协议均不具有强制执行的效力【正确答案】ABCD14.某施工企业甲向乙水泥厂订购10吨水泥，后甲通知乙变更

44、订购数量，但一直没明确具体数量，交货期至，乙将10吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由为已通知变更，则下列说法正确的是（）。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接受C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约E.由于变更约定不明，则应推定为未变更【正确答案】CE15.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高度用脑作业B.安排怀孕3个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排16岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC16.房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取

45、样和送检的规定中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块E.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂【正确答案】ABCD17.下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法，正确的是()。A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务B.既从事工程总承包业务，又从事工程项目管理服务业务C.与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系D.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系E.同时承担该工程项目的设

46、计和施工业务【正确答案】BDE18.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投产使用【正确答案】BCE19.工程监理企业不得（）A.与被监理工程的承包单位有隶属关系B.以任何理由，要求建筑设计单位在工程设计中，降低工程质量C.与设备生产单位有隶属关系D.转让工程监理业务E.在开工前对承包商的施工组织设计进行审定【正确答案】ABCD20.狭义的民事诉讼当事人包括（）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.诉讼代理人【正确答案】AB21.某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划

47、行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。A.国有建设用地出让合同B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.建设项目环境影响报告书E.选址意见书【正确答案】BCE22.【真题】在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.滞纳金B.罚款C.赔偿精神损失D.继续履行E.采取补救措施【正确答案】DE23.【真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政

48、处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款【正确答案】BE24.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件包括（）。A.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD25.下列选项中，违反招标投标法实施条例关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人

49、必须采用某种专利技术【正确答案】ADE26.下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有()。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【正确答案】AB27.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的

50、费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【正确答案】ACE28.甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B.丙公司追认租赁合同效力C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D.乙公司行使催告权【正确答案】B29.【真题】下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的

51、最高投标限价D.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章E.投标文件未按招标文件要求进行密封【正确答案】ABCD30.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有()。A.行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B.行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C.行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D.行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E.行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则【正确答案】AD31.工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选项中

52、，正确的有()。A.生活护理费由工伤保险基金支付B.生活护理费由所在单位支付C.生活护理费按月支付D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级E.生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的50%【正确答案】ACE32.根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程

53、实际再分包给具有相应资质条件的分包单位【正确答案】ABDE33.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有()。A.本单位的应急组织机构及其职责B.危险性分析C.可能发生的事故特征D.应急处置程序E.应急保障【正确答案】BCDE34.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1

54、日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE35.在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中，施工企业应负的法律责任有()。A.未取得安全生产许可证进行施工B.转让或接受转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废E.安全生产许可证期满后未办理延期继续生产【正确答案】ABCE36.根据安全生产许可证条例规定，属于企业取得安全生产许可证条件的有（）。A.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，为从业人员交

55、纳保险费D.设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员E.及时报告安全生产事故隐患【正确答案】ABC37.在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.设备安装和装修工程为5年D.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【正确答案】ABDE38.某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括()。A.被保证的主债权种类、数额B.保证的方式C.债务人履行债务的期限D.保证人的资格E.保证的范围【正确答案】ABCE39.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D.建设单位不得压缩合同约定的工期E.分包单位只接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】ABD