二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第90次）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第90次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第90次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议B.口头方式达成的仲裁协议C.约定了可以提交诉讼也可以提交仲裁的仲裁协议D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议【正确答案】A2.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。A.建筑施工企业可允许其他单位，以本企业的名义承揽工程B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许

2、可的业务范围承揽工程【正确答案】C3.根据刑法第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重【正确答案】B4.【真题】关于履约保证金的说法，正确的是（）A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D5.建筑法及相关建设法规

3、规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除()以外的处罚。A.责令改正，没收非法所得B.责令停业整顿，降低资质等级C.处以罚款D.吊销营业执照【正确答案】D6.以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是（）。A.对建设工程项目的安全技术措施负责B.及时处理生产安全事故C.确保安全生产费用的有效使用D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程【正确答案】B7.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A.2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上4%以下D.4%以上以上【正确答案】B

4、8.【真题】根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格.型号性能等技术指标C.注明生产厂.供应商D.征求施工企业的意见【正确答案】B9.甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。A.既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力B.可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉C.可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉D.可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次【正确答案】A10.根据劳动法的规定

5、，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动【正确答案】C11.以下不属于融资租赁合同的法律特征有（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是要式合同D.融资租赁合同是买卖和租赁两个合同效力的简单相加【正确答案】D12.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的

6、，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C13.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B14.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B15.根据建筑法的规定，建设单

7、位申请领取施工许可证应具备的法定条件，不包括（）。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.已经办理该建筑工程用地批准手续D.已经确定建筑施工企业【正确答案】A16.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A17.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【正确答案】A18.关于行业标准与国

8、家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A19.在投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人()。A.相互串通投标B.相互竞争投标C.与招标人串通投标D.以他人名义投标【正确答案】A20.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同

9、类存款利息【正确答案】A21.甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%，发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。A.15万元B.30万元C.45万元D.依据发包方损失而定【正确答案】C22.在工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是（）。A.建设单位B.设计单位C.规划单位D.施工图设计文件审查单位【正确答案】D23.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合建筑施工企业安全生产许可证管理规定的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金B.决定安全生产管理人

10、员由工程技术人员兼任C.依法参加工伤保险D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书【正确答案】B24.下列法律部门中，建筑法属于()。A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法【正确答案】C25.货物运输合同中，托运人的主要权利是（）。A.有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权【正确答案】A26.甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款

11、债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是()。A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵销C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵销【正确答案】D27.在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为不包括()A.行政许可B.行政处罚C.行政裁决D.行政命令【正确答案】D28.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终

12、止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金【正确答案】C29.水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【正确答案】D30.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A31.根

13、据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C32.执行程序，是指人民法院的执行机构依照法定的程序，对（）的法律文书。以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使具有给付义务的当事人履行其给付义务的行为。A.裁决书B.生效的并具给付内容的法律文书C.法院的判决书D.生效的仲裁裁决书【正确答案】B33.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B.如果分包单位是经业主认可

14、的，总包单位对其过失不负连带责任C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D.负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务【正确答案】C34.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议【正确答案】B35.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，对于工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为，下列关于相应的行政处罚的表述

15、，正确的是()。A.责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款或者没收违法所得B.降低资质等级，并处50万元以上100万元以下的罚款C.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书D.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书【正确答案】D36.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时

16、请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B37.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A38.工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付D.根据实际情况

17、，由工伤保险基金支付【正确答案】B39.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【正确答案】A40.王某与某银行签订了小额借款合同，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B41.绿色施工导则规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正

18、确答案】D42.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【正确答案】A43.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A44.循环经济促进法规定，发展循环经济

19、应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。A.减少废物产生B.减量化优先C.能源消耗最低D.再利用优先【正确答案】B45.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B46.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有()的意见。A.地方政府主管部门B.噪声污染防治监管部门C.该建设项目所在地单位

20、和居民D.环境保护行政主管部门【正确答案】C47.【真题】关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告【正确答案】C48.根据劳动合同法，下列劳动合同无效的是（）A.由用人单位提供的格式劳动合同B.未明确规定合同期限的劳动合同C.自用工之日起一年内未与劳动者签订书面合同D.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同【正确答案】D49.两个以上不同资质等级的

21、单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中()的业务许可范围。A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.实际达到的资质等级D.核定的资质等级【正确答案】B50.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【正确答案】D51.根据2015年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。A.对国有财产的征收B.限制财

22、产的强制性措施和处罚C.税收基本制度D.行政基本制度【正确答案】C52.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务【正确答案】C53.民用建筑节能应该是降低民用建筑使用过程中能源消耗，其前提是保证民用建筑使用功能和()。A.能源合理利用B.室内温度适宜C.减少能源消耗D.室内热环境质量【正确答案】D54.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.

23、多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A55.【真题】租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A56.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月2

24、8日【正确答案】B57.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D58.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A59.工程质量检测报告的归档单位是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C60.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并

25、履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A61.下列不属于特种作业人员的是（）A.钢筋工?B.登高架设作业人员?C.爆破作业人员?D.垂直机械运输作业人员【正确答案】A62.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C63.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，

26、必须经（）批准A.国务院文物行政部门?B.省级人民政府?C.国务院?D.省级文物行政部门【正确答案】B64.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B65.竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的()。A.图纸会审和技术交底记录B.隐蔽验收记录及施工日志C.施工图D.质量检验评定资料【正确答案】C66.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B67.根据建筑法施工企业在施工中使用不合格的建

27、筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级【正确答案】C68.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C69.工程监理单位应依法承担工程监理业务，下列工程监理单位的行为正确的是（）。A.将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务B.以其他工程监理单位名义承担工程监理业务C.在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务D.将已中标的工程监理业务转让给具备相

28、同资质的其他工程监理单位【正确答案】C70.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【正确答案】A71.【真题】根据合同法，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是()。A.解除方发表解除声明时B.解除通知到达对方时C.递交解除批准、登记申请时D.批准、登记手续办理完毕时【正确答案】D72.下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是()。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出

29、资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【正确答案】C73.工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B74.关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率【正

30、确答案】C75.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D76.下列标准属于强制性国家标准的有()。A.工程建设行业专用的卫生标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】B7

31、7.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A78.甲建设单位与乙承包商的合同纠纷经合同约定的仲裁委员会裁决，要求甲建设单位在规定期限内支付拖欠乙承包商的工程款，但甲建设单位拒不支付。则乙承包商可以选择的途径是()。A.申请行政主管部门执行B.申请仲裁委员会执行C.申请人民法院执行D.申请金融机构划拨【正确答案】C79.施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（）事故。A.特别重大B.

32、重大C.较大D.一般【正确答案】B80.关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：工程建设国家标准由()。A.由国务院工程建设行政主管部门批准并发布B.由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号C.由国务院标准化行政主管部门批准并发布D.由国务院工程建设行政主管部门审查并批准【正确答案】D81.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D82.【真题】某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故为(

33、)。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B83.【真题】涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%【正确答案】A84.劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（）。A.人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违法法律.法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B85.下列可以单独作为证据的是（）。A.存在有疑点的视听资料B.未成年人所作的与其年

34、龄和智力状况相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.无法与原件核对的复印件【正确答案】B86.工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用?B.建设单位维修并承担费用?C.施工单位维修并承担费用?D.施工单位维修，设计单位直接承担费用?【正确答案】A87.【真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【正确答案】D88.某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程施工图纸。施工

35、时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，按照建筑法和建设工程质量管理条例的规定，施工单位的正确做法是()。A.继续按图施工，因为照图施工是施工单位的本分B.按现行图集套改后继续施工C.及时向相关单位提出修改建议D.由施工单位技术人员修改图纸【正确答案】C89.甲公司拖欠李某劳动报酬，于2013年3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不

36、应当受理C.仲裁委员会应当受理D.公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【正确答案】C90.下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标【正确答案】B91.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()。A

37、.当事人无权向法院申请撤诉B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C92.2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8.000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。A.违约责任B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】C93.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正

38、确答案】B94.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同南()与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【正确答案】A95.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由()承担民事责任。A.被代理人B.代理人C.行为人D.法人【正确答案】C96.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.必要的基础设施和公共服务设施C.自然保护区D.历史建筑【正确答案】B97.取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专

39、门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C98.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C99.建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B100.下列关于法人的表述中，正确的是()。A.法人可以自然产生B.法人的名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的

40、民事责任由它的法定代表人承担【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【正确答案】CE2.承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【正确答案】ACE

41、3.在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予以执行的情形包括()。A.双方约定的仲裁事仅涉及合同价款，裁决中包含了质量B.双方争议的款项是劳务工资C.仲裁庭成员应该回避而没有回避D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.仲裁庭认定事实的主要证据不足【正确答案】ABCE4.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是（）。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB5.关于劳动合同的变更，下列表述正确的是()。A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的

42、内容B.变更劳动合同只能在合同订立并履行之后进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效【正确答案】ACD6.下列合同中属于可撤销合同的有()。A.建设单位为洗钱而订立的施工合同B.在订立合同时显失公平的合同C.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同D.以欺诈、胁迫手段订立的合同E.乘人之危而订立的合同【正确答案】BDE7.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种

43、质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE8.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有()。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【正确答案】AE9.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A.

44、合同B.志愿服务C.侵权行为D.不当得利E.无因管理【正确答案】ACDE10.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE11.某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，房地产开发商的权利有()。A.特殊情况下对货物的留置权B.任意变更解除权C.特殊情况

45、下对货物的拒运权D.变更到达地点权E.有条件拒绝支付运费权【正确答案】BDE12.【真题】根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【正确答案】ABE13.根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD14.下列（）项目可以采用两阶段招标。A.技术复杂项目B.无法精确拟

46、定技术规格的项目C.初步设计尚未最后确定的项目D.处于概念设计阶段的项目E.招标文件没有最终确定的项目【正确答案】AB15.根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释的规定，发生安全事故造成下列后果中，属于重大伤亡事故或者其他严重后果的是（）。A.死亡1人以上B.重伤2人C.直接经济损失50万元D.直接经济损失80万元E.直接经济损失110万元【正确答案】AE16.市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的包括（）。A.限制某项目经理的人身自由B.查封某建筑公司的主要财产C.给其内部某公务员行政处分D.冻结某建筑公司的银行账户E.向某建筑公司摊派

47、赞助费【正确答案】ABDE17.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE18.【真题】根据工程建设国家标准管理办法，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量C.安全D.卫生E.环境保护【正确答案】BCDE19.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候

48、选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE20.根据建筑法建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD21.发包人应当承担的赔偿损失的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.保管不善造成的损失D.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失E.中途变更承揽工作要求造成的损失【正

49、确答案】ADE22.关于表见代理，下列说法正确的有（）A.表见代理的行为人具有代理权B.表见代理在本质上属于无权代理C.表见代理的法律后果由行为人承担D.善意相对人有理由相信行为人有代理权E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为【正确答案】BD23.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【正确答案】CD24.建设工程竣工后，发包人应当根据()及时验收工程。A.建设工程施工合同B.施工图

50、纸及说明书C.国家颁发的施工验收规范D.国家质量验收标准E.工程技术资料【正确答案】BCD25.【真题】根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书【正确答案】ABCD26.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丙承担民事责任D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向

51、丁追偿【正确答案】ABE27.融资租赁合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE28.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE29.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设

52、计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD30.下列关于专利权期限的说法，正确的有（）。A.发明专利权的期限是20年B.实用新型专利权的期限是10年C.外观设计专利权的期限是5年D.发明专利权限自批准之日起计算E.专利权限届满后，专利权终止【正确答案】ABE31.融资租赁合同涉及的主体有（）。A.出租

53、人B.公证人C.出卖人D.担保人E.承租人【正确答案】ACE32.某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括()。A.被保证的主债权种类、数额B.保证的方式C.债务人履行债务的期限D.保证人的资格E.保证的范围【正确答案】ABCE33.某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了借款合同。银行的主要义务有（）。A.按约定提供借款B.按照实际用途使用借款C.按期归还本金和利息D.提供担保E.按照规定不得预扣利息【正确答案】AE34.【真题】根据建设工程质量监督条例，质量保修书应有的内容有（）。A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任【正确答案】ABE3

54、5.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B.使用未经验收的整体提升脚手架C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D.在施工组织设计中未编制安全技术措施E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍【正确答案】ABCD36.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列（）情形时申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对

55、方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的【正确答案】ABCE37.甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。乙单位的主要义务有（）。A.按约定支付租金B.按约定方法使用租赁物C.对损坏的租赁物品要按约定赔偿D.对租赁物品的维修E.可随意对租赁物品转租【正确答案】ABC38.根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE39.下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐资的公共基础设施项目中合同估算价为100万元的设计合同B.使外国政府贷款资金的项目中合同估算价为200万元的施工单项合同C.世界银行投资的供水项目中合同估算价为150万元的材料采