一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案（第38套）

《一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案（第38套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案（第38套）（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【正确答案】C2.对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C3.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B

2、4.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D5.?下列各项不属于竣工验收具备的条件是（）。A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证书C.施工单位签署的工程质量保修书D.设备的进场报告?【正确答案】B6.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【正确答案】C7.关于建设工程领域的民事纠纷，下

3、列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A8.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【正确答案】B9.?根据招标投标法规定，两个

4、以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）A.共同投标?B.联合投标?C.协作投标?D.合作投标?【正确答案】B10.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C11.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】

5、B12.建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B13.以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是()。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【正确答案】C14.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D15.【真题】关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。A.企业首次申请资质应当申请

6、最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续【正确答案】D16.【真题】甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲

7、施工企业承担责任【正确答案】D17.建筑业企业资质有效期届满，企业需要继续从事建筑施工活动的，应当在资质证书有效期届满()个月前，申请资质延续。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C18.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B19.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【正确答案】C20.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

8、A.5B.7C.10D.14【正确答案】A21.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A22.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【正确答案】B23.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D

9、.授意投标人修改投标文件【正确答案】C24.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包【正确答案】D25.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C26.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【

10、正确答案】B27.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A28.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说

11、法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B29.【真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【正确答案】B30.某施工单位在2014年4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为2014年4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人

12、员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【正确答案】B31.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据【正确答案】B32.?下列合同中不可以留置的是（）。A.运输合同?B.买卖合同C.加工承揽合同?D.保管合同?【正确答案】B33.【真题】关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上

13、30万元以下的罚款B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请【正确答案】C34.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A

14、35.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C36.【真题】关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是()A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付D.停工薪期满后仍需治

15、疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【正确答案】B37.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C38.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）.乙（施工总承包二级）.丙（施工总承包一级）.丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（）A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?C.若丙

16、.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人【正确答案】D39.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D40.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D41.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性

17、标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C42.【真题】在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【正确答案】A43.按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受处分之日起，()之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D44.根据建设工程安

18、全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C45.根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。A.按照交付标的物时的价格计价B.仍然按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格执行D.价格下降时按新价格执行【正确答案】A46.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】A47.根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管

19、理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C48.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D49.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D50.【真题】对于依法必须招标的工

20、程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通【正确答案】C51.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C52.下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的

21、安全生产负总责【正确答案】B53.下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作【正确答案】C54.人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。A.主体问题B.程序问题C.实体问题D.法律适用问题【正确答案】B55.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D

22、.40【正确答案】C56.根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是()A.依法必须招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B57.【真题】施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权【正确答案】C58.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降

23、低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D59.下列法律中，不属于民商法的是()。A.合同法B.劳动合同法C.公司法D.物权法【正确答案】B60.实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【正确答案】B61.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方

24、针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B62.某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补

25、充协议应当作为工程款结算的依据【正确答案】C63.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C64.按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)

26、，夜间60dB(A)【正确答案】B65.【真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C66.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C67.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施

27、工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D68.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C69.关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B70

28、.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B71.抵押权、质权、留置权都属于()。A.所有权B.自物权C.担保物权D.用益物权【正确答案】C72.甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。A.已经取得建设工程规划许可证B.拆迁进度已经超过50%C.施工图纸已由设计院完成D.建设资金已达到合同价的25%【正确答案】

29、A73.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C74.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A75.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民

30、法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C76.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A77.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A78.在一般情况下，生

31、产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C79.下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【正确答案】D80.【真题】关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A

32、.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【正确答案】D81.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B82.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房

33、屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()A.对王某实行货币补偿B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换D.对王某实行房屋产权调换【正确答案】D83.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B84.在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。A.第三人自己承担损失B.代理人独自向第三人承担责任C.被代理人独自向第三人承担责任D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任【正确答案】D85.甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备

34、制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【正确答案】B86.【真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【正

35、确答案】C87.【真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%【正确答案】A88.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【正确答案】D89.【真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A90.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作

36、为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C91.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C92.某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构【正确答案】B

37、93.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C94.在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C95.【真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.

38、2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【正确答案】D96.甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【正确答案】C97.张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不

39、少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。A.张经理应提供委托事务的必要费用B.张经理可以不向李某支付报酬C.张经理可以向李某支付相应的报酬D.委托合同必须是有偿的【正确答案】D98.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【正确答案】B99.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是（）A.乙、丙、丁平均受偿?B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿?C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余

40、款项乙有权受偿【正确答案】D100.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【正确答案】D二.多选题(共70题)1.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】A

41、BDE2.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价【正确答案】BE3.施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是()。A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【正确答案】BCD4.?合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行（）等义务。A.保管?B.通知?C.协助D.保密E.运送?【正确答案

42、】BCD5.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC6.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围【正确答案】BCDE7.下列可以进行抵押的财产包

43、括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权【正确答案】ABE8.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE9.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超

44、过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【正确答案】ABD10.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE11.下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有()A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴问使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.用于承重结构

45、的连接接头试件【正确答案】BCE12.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】AE13.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【正确答案】DE14.根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。A.不得安排女职工在经期从事高处

46、、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【正确答案】BCD15.根据建筑法，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【正确答案】

47、ACE16.【真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【正确答案】ADE17.土地上已设立()的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押担保权E.租赁使用权【正确答案】ABC18.?合同被确认无效后，其法律后果有（）。?A.支付违约金?B.赔偿损失?C.返还财产?D.追缴财产E.继续履行?【正确答案】BCD1

48、9.根据节约能源法，国家对固定资产项目实行()制度。A.节能核算B.节能评估C.节能审核D.节能审查E.节能评审【正确答案】BD20.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人【正确答案】ABC21.关于联合体投标的说法，正确的有()A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D

49、.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围【正确答案】ABCD22.【真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【正确答案】ABCD23.【真题】根据民事

50、诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【正确答案】BCDE24.如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册使应提交原注册证书C.2012年1月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册期到2015年1月D.王某初始注册有效期至2014年5月31日E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册?【正确答案】CE25.【真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东

51、变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【正确答案】BCE26.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【正确答案】ABDE27.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有

52、含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【正确答案】ACD28.在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件D.工作调动证明E.资格证书、学历证书和身份证明复印件【正确答案】ABCD29.【真题】当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力【正确答案】ABE30.根据大气污染防治法的规定，排污单位排放大气污染物的()有重大改变的，应

53、当及时申报。A.种类B.数量C.温度D.湿度E.浓度【正确答案】ABE31.某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。A.投标人的亲属B.行政监督管理部门人员C.与投标人有经济利益关系的人员D.招标代理机构的工作人员E.与招标人有利害关系的人员【正确答案】ABCD32.【真题】根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE33

54、.某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是()。A.垫资按工程欠款处理B.利息不予支持C.返还垫资D.按央行同期贷款利率4倍支付利息E.按央行同期贷款利率支付利息【正确答案】CE34.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD35.【真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场

55、所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD36.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的【正确答案】ABE37.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE38.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全不