造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及参考答案（第88卷）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及参考答案（第88卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及参考答案（第88卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某分部分项工程的清单编码为020301001，则根据建设工程工程量清单计价规范规定，该分部分项工程量清单项目编码表示分部工程的顺序码是（）。A.02B.03C.01D.001【正确答案】C2.某建设项目建筑工程费为5000万元，安装工程费用为l800万元，设备工器具购置费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成工程费的比例分别为60与40，年均投资价格上涨率为6。则该项目建设期第二年涨价预备费为（）万元。A.355.97B.451.63C.

2、550.13D.589.63【正确答案】B3.拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用。但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用（）方法A.类似工程预算法B.概算指标法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【正确答案】A4.下列关于预算定额基价的说法正确的是（）。A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工、料、机消耗量和工、料、机单价的结合过程C.预算定额基价是根据现行定额和当地的现行价格水平编制的，具有绝对稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算【正确答案】B5.人工日工资单价组成中，不包括下列（）。A.计件工

3、资B.奖金C.劳动保护费D.津贴补贴【正确答案】C6.设计采购施工总承包业务和责任的延伸是（）模式。A.交钥匙总承包B.设计一施工总承包C.阶段性总承包D.工程项目管理总承包【正确答案】A7.作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣A.大于B.小于C.相当于D.为10【正确答案】C8.国外建筑安装工程费用的构成中，包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用的费用属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C9.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大而重量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间

4、消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】A10.在建设工程施工招标程序中，可用资格预审公告代替招标公告，资格预审后不再单独发布招标公告，资格预审公告和招标公告中的共同内容是()。A.投标文件的获取B.资格预审文件的获取C.项目概况与招标范围D.投标文件的递交【正确答案】C11.价格指数调整方法主要适用于（）。A.品种较多，使用量大B.品种较多，使用量少C.品种较少，使用量大D.品种较少，使用量少【正确答案】C12.按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中才采用的综合单价不包括（）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材

5、料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【正确答案】D13.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程排污费应计入（）之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【正确答案】D14.FIDIC施工合同条件下，承包商因工程师发布的某项工程删减所受的损失应当满足一系列条件，这些条件不包括（）。A.如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中B.该工程的删减将导致该项费用不构成合同价格的一部分C.该工程的删减已经导致该项费用不构成合同价格的一部分D.该项费用可能包含在其他替代工程的估

6、价之中【正确答案】D15.下列各项内容中属于资格预审申请文件的是（）。A.项目建设概况B.近年完成的类似项目情况表C.资格预审文件澄清和修改的说明D.申请人须知【正确答案】B16.下列不属于工程造价信息管理原则的是()。A.高效性B.专业性C.标准化D.定量化【正确答案】B17.关于招标控制价，下列说法正确的是()。A.招标控制价应由具有编制能力的个人员编制B.工程造价人员可以同时接受招标人和投标人对同一工程招标控制价和投标报价的编制C.招标控制价一般应在招标文件中公布D.对编制的招标控制价不可以上浮【正确答案】C18.项目决策的（）是工程造价合理性的前提。A.内容B.数额C.正确性D.深度【

7、正确答案】C19.下列关于投标报价编制原则的表述，错误的是（）。A.报价由投标人自主确定，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格B.投标人的投标报价不得低于成本C.投标价应由投标人或受其委托的工程造价人员编制D.报价计算方法要科学严谨，简明适用【正确答案】C20.在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为600万元，预备费为400万元，其中价差预备费为240万元。建设期贷款为1800万元，应计利息为180万元，流动资金为500万元，全部来自于贷款，年应计利息为30万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.4760B.5000C.

8、5180D.5680【正确答案】B21.【真题】单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【正确答案】B22.【真题】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【正确答案】A23.对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，总承包人应计入（）

9、。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【正确答案】D24.若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（）。A.招标人应及时通知投标人补充填报B.表示投标人不负责该项任务C.表明投标人认为该分项工程数量有误需调整后再报价D.视此项费用已在其他单价和合价中考虑【正确答案】D25.先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的建设投资。这种估算方法称（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【正确答案】D26.在工程造价资料积累时，下列内容中属于单位工程造价资料的是（）。A.建设规

10、模B.新技术分部分项工程的人工工日C.投资估算D.建筑结构特征【正确答案】D27.确定分部分项工程综合单价时是以（）为依据的。A.项目特征描述B.概算指标C.预算指标D.工程量清单和施工图样【正确答案】D28.某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10B.20C.25D.30【正确答案】B29.【真题】国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费【正确答案】A30.在生产性工程建设中，设备及工

11、(器)具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。A.建设成本的提高B.生产成本的提高C.资本有机构成的提高D.工程造价的提高【正确答案】C31.根据世界银行规定，下列各项中可以计入项目间接建设成本的是（）。A.设备安装费B.仪器仪表费C.服务性建筑费用D.前期研究费用【正确答案】D32.（）是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.运营阶段【正确答案】A33.在定额单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程工料单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工

12、料单价)+措施费+间接费+利润+税金C.建筑安装工程预算造价=(分顼工程量分项工程工料单价)+措施项目费+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工料单价)+规费+税金【正确答案】B34.施工现场生活卫生设施费用属于()。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费【正确答案】B35.根据建设工程工程量清单计价规范。关于招标控制价的表述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【正确答案】D36.【真题】某建

13、筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【正确答案】A37.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项是（）。A.价差预备费B.基本预备费C.暂列金额D.暂估价【正确答案】C38.起着控制劳动消耗、材料消耗和机械台班使用的作用，进而起着控制建筑产品价格的作用的是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指

14、标?【正确答案】A39.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【正确答案】A40.关于施工图预算文件的组成，下列说法错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表【正确答案】

15、B41.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【正确答案】A42.某工业厂房建设项目，建设期为3年，第1年贷款2500万元，第2贷款2000万元，第3贷款2000万元，贷款年利率为6%，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.422.37B.615.00C.636.87D.844.74【正确答案】C43.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.照明工程的建设管理费D.弱电工程安装工程费【正确答案】C44.当

16、初步设计达到一定深度。建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时。编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算定额法C.预算单价法D.综合单价法【正确答案】B45.建筑工程概算的编制方法不包括（）。A.概算指标法B.预算单价法C.概算定额法D.类似工程预算法?【正确答案】B46.建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从（）中支出。A.建设管理费B.建设用地费C.工程费用D.施工企业管理费【正确答案】A47.下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的

17、停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇【正确答案】D48.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住建部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是（）。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【正确答案】A49.【真题】编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日

18、。A.27.0B.27.2C.27.3D.27.5【正确答案】D50.【真题】关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【正确答案】D51.具有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程项目是()。A.分部工程B.单位工程C.分项工程D.建设项目【正确答案】B52.根据国外项目投资估算的阶段划分与精度要求，项目投资估算精度要求在20%的阶段是（）。A

19、.投资设想B.机会研究C.初步可行性研究D.详细可行性研究【正确答案】C53.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为（）。A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息【正确答案】B54.整个建设项目进行竣工验收后，（）应及时办理固定资产交付使用手续。A.承包人B.发包人C.监理人D.工程师【正确答案】B55.现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元t，安装费率2。设备的安装费为（）。A.600元B.700元C.800元D.900元【正确答案】A56.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。A.投标文件不响应

20、招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价?【正确答案】B57.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是（）。A.分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置B.工程量的计算结果在开标后得出C.同一招标工程的项目编码不得有重码D.工程量的计算要按照相关规则计算【正确答案】B58.下列中关于预算定额基价的说法正确的是（）。A.预算定额基价的编制方法就是工、料、机消耗量

21、和工、料、机单价的结合过程B.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价C.预算定额基价是根据现行定额和当地的现行价格水平编制的，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算【正确答案】A59.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是()。A.措施项目发生调整的，按双方确认调整的金额计算B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算C.暂列金额按实际发生费用计算，如有余额归发包人D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算【正确答案】B60.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【正确答案】A

22、61.在工人工作时间分类中。由于材料供应不及时造成的损失时间应列入（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.不可避免的中断时间【正确答案】A62.已知某城市市区建设项目，人工费600万元，材料费350万元，施工机具使用费400万元，企业管理费按人工费和施工机具使用费之和的8%计费，利润按人工费的12%计费，规费150万元，则项目的含税造价是（）万元。A.1708.33B.1709.49C.1659.47D.1689.65【正确答案】B63.【真题】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物

23、汽车运输时间C.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【正确答案】B64.【真题】关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【正确答案】C65.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修正用工C.准备与结束工作时间D.班组操作地点转移用工【正确答案】C66.【真题】概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程容C.主要表

24、达方式D.基本使用方法【正确答案】A67.下列各项内容中，工程总承包招标文件编制内容不包括的是（）。A.投标人须知B.图样C.发包人要求D.发包人提供的材料【正确答案】B68.根据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是（）。A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.异常恶劣的气候条件D.法律变化引起的价格调整【正确答案】A69.下列属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是()。A.劳动消耗定额B.施工定额C.预算定额D.企业定额【正确答案】A70.概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式

25、不同D.项目划分和综合扩大程度不同【正确答案】D71.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【正确答案】D72.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为3%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为5000万元、4000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价应为（）万元。A.3880?B.4120?C.

26、4850?D.5150【正确答案】A73.【真题】某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【正确答案】A74.根据预算定额中机械台班消耗量的计算规定，下列不是机械幅度差包括的内容是（）。A.施工机械转移工作面影响的损失的时间B.正常施工条件下施工机械在是施工中不可避免的工序间歇C.检查工程质量影响机械操作的时间D.

27、恶劣天气的机械停工时间【正确答案】D75.经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得的建设用地不包括（）。A.国家机关用地B.居住用地C.城市基础设施用地D.国家重点扶持的能源、水利等基础设施用地【正确答案】B76.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【正确答案】A77.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业统一定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C78.【真题】竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是

28、基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是指（）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表【正确答案】B79.采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的综合单价是指（）。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、税金C.人工费、材料费、机械使用费、税金、规费D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用【正确答案】D80.某预算定额项目的基本用工为28工日，辅助用工为07工日，超运距用工为02工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为（）工日。A.3.98B.4.00C.4.05D.4.07【正确答

29、案】D81.某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。A.01B.02C.006D.004【正确答案】D82.根据FIDIC施工合同条件。由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过（）。允许调整该项工作规定的费率或单价。A.10B.1C.0.1D.0.01【正确答案】B83.关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力?【正确答案】B84.【真题】根据建设工程工程量清单规范(GB2013)，下列关于计价日的说法中

30、正确的是()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【正确答案】C85.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费【正确答案】B86.设计概算可分单位工程概算（）和建设项目总概算三级。A.建设项目概算B.单项工程综合概算C.单项工程概算D.单位工程预算【正确答案】B87.有关投标文件的递交

31、.说法正确的是()。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060天，大型项目90天左右【正确答案】A88.建筑设计评价指标中主要用于评价建筑物功能水平是否合理的综合性指标是（）。A.厂房展开面积B.工程全寿命成本C.建筑物周长与建筑面积比D.厂房有效面积与建筑面积比【正确答案】B89.在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少。以（）方式扣回。A.抵充工程款B.变更合同价C.索赔D.保修金【正确答案】A90.下列关于暂估价的表述中

32、错误的是（）。暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价专业工程的暂估价一般应是综合暂估价材料暂估单价应计人工程量清单综合单价报价中专业工程暂估价包括规费、税金、管理费、利润等取费【正确答案】D91.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A92.市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为（）万元。A.12.40B.12.41C.17.36D.17.37【正确答案】B93.下列不属于工程造价信息分类原则的是（）。A.稳定性B.兼容性C.多样性D.可扩展性【正

33、确答案】C94.按照规定竣工决算应在竣工项目办理验收交付手续后()日内编好。A.10B.20C.30D.60【正确答案】C95.【真题】关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【正确答案】A96.某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200，预收账款的周转天数为

34、30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。A.100B.40C.200D.800【正确答案】A97.确定投标有效期应考虑的因素不考虑()。A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件截止需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【正确答案】C98.建筑安装工程概算定额所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）。A.分项工程B.结构构件C.扩大分项工程或扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物【正确答案】C99.下列关于项目管理规划的表述，正确的是（）。A.项目管理实施规划应在开工之前由项目经理主持编制B.项目管理规划大纲应在开工之前由投标人管理层编制C.项目范围管理规划

35、是项目管理实施规划编制的内容之一D.项目管理实施规划和项目管理规划大纲均是由项目经理主持编制的【正确答案】A100.如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，则单位建筑面积的造价可能为（）。A.降低B.增加C.不变D.不确定【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（）。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E.绿化比率【正确答案】AE2.在进行工程方案的选择时，应满足的基本要求包括（）。A.满足生产使用功能要求B.适应已选定的场址C.符合工程标准规范要求D.经济合理E.力求环境效益与经济效益相统一【正确答案】ABCD3.下列属于

36、投资估算编制依据的是（）。A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标【正确答案】ADE4.采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是()。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【正确答案】BCE5.工程量经复核认可后，除合同另有约定外，承包人向发包人提交进度款支付申请内容包括()。A.本期已实施工程的价款B.累计已完成的工程价款C.累计

37、已支付的工程价款D.本周期已完成计日工金额E.质保金数额【正确答案】ABCD6.工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式【正确答案】ABCD7.【真题】根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括（）。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交情况【正确答案】ACD8.因物价波动引起的合同价款调整方法有（）。A.价格指数法B.回归分析法C.采用造价信息D.比例法E.定性分析法【正确答案】AC9.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资

38、料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE10.下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（）。A.委托鉴定的内容B.鉴

39、定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间【正确答案】ABD11.【真题】某工程有A至H共8项工作，计划5周完成，时标网络图如图所示。各工作的计划投资已标注在箭线上，如A工作计划投资4万元，黑三角符号所在的虚线为实际进度前锋线。则采用时标网络图法进行偏差分析的分析结果中，正确的有（）。A.第1周拟完工作计划投资累计12万元B.第3周拟完工作计划投资5万元C.第3周末，拟完工作计划投资累计22万元D.第3周末，已完工作计划投资累计23万元E.第3周末，已完工作计划投资累计22万元【正确答案】CD12.【真题】建设项目工程造价指数是由（）指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指

40、数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其它费用指数【正确答案】AC13.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用E.属于新增固定资产价值的其他投资【正确答案】BDE14.由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额包括（）。A.承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用B.发包人为合同工程

41、合理订购且已交付的材料和工程设备货款C.发包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在条款其他各项支付之内D.已实施或部分实施的措施项目应付价款E.合同中约定应由发包人承担的费用【正确答案】ADE15.下列关于签约合同价的表述中，说法正确的是（）。A.招标发包的项目，其签约合同价为中标人的投标价B.按初步设计总概算包干进行发包的项目，其签约合同价按经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资，但应包括相应的不可预见费C.按施工图预算包干进行发包的项目，其签约合同价以审查后的施工图总预算或综合预算为准D.无论何种发承包方式，签约合同价均为发承包双方经协议共同认可的价格E.对于直接

42、发包的项目，签约合同价为经合同双方按相关图样计算后确定的协议价【正确答案】BC16.根据标准施工招标文件的规定，遇到下述（）情况时。承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图样B.业主原因造成工期延误C.施工中遇到不利物质条件D.发包人违约造成的承包人暂停施工E.不可抗力事件造成的损害【正确答案】ABCD17.【真题】关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E.已完工程竣

43、工决算是一种典型的投资估算指标【正确答案】ACD18.关于对概算定额主要作用的描述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据【正确答案】ABCD19.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【正确答案】ABE20.下列关于施工图预算对施工企业的作用。表述正确的是（）。A.施工图预算是进行“两算”对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包

44、干的依据C.施工图是投资控制的依据D.施工图预算是控制工程收益的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答案】AB21.不同行业、不同类型项目在研究确定其建设规模时应充分考虑其自身特点，项目合理建设规模的确定方法包括（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.综合成本法E.政府或行业规定【正确答案】ABCE22.【真题】在国际工程承包中，根据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）A.实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.由于

45、工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%D.原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”【正确答案】ABC23.采用工料单价法编制施工图预算造价时，应在汇总单位工程人工、材料、机械的基础上，计算出人工、材料、机械费后，再加上（）。A.企业管理费B.风险费C.利润D.税金E.规费【正确答案】ACDE24.国际竞争性招标评标的主要步骤是()。A.审标B.合同谈判C.资格定审D.开标E.评标【正确答案】ACE25.工程造价指数包括（）。A.单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.单位工程造价指数【正确

46、答案】ABCD26.【真题】关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（）。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【正确答案】AC27.下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（）。A.施工组织设计B.已标价工程量清单C.投标保证金D.施工方案E.拟分包项目情况表【正确答案】ABCE28.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，施工招标文件的编制内容应包括（）。A.项目概况的介绍B.招标文件的澄清和修改C.投标人编制投标文

47、件的要求D.投标报价的编制E.施工组织方案【正确答案】ABC29.投标保证金的形式包括（）。A.银行保函B.保兑支票C.股权D.债权E.银行汇票【正确答案】ABE30.【真题】土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【正确答案】ACDE31.工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的（）等费用组成。A.人工费、材料费、机械使用费B.

48、管理费C.临时设施费D.利润E.税金【正确答案】ABD32.对实行工程量清单计价的工程，采用价格指数调整价格差额公式应注意的问题有（）。A.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整B.按变更范围和内容所约定的变更，导致原定合同中的权重不合理时，有监理人与承包人和发包人协商后进行调整C.在计算调整差额时，当无法得到现行的价格指数时，承包商可以与发包人协商确定调整的指数，对价格进行调整D.未在约定的工期内竣工的，在使用价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为现行价格指数E.由于承包商的原因未在约

49、定的工期内竣工的。在使用价格调整公式时应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数【正确答案】ABE33.进口一台正常缴纳关税的机床，其设备抵岸价的构成包括()。A.进口设备到岸价B.增值税C.消费税D.海关监管手续费E.银行财务费【正确答案】ABCE34.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【正确答案】BCD35.投资估算中。属于静态投资估算方法的有（）等几种。A.比例估算法B.朗格系数法C.指标估算法D.分项详细估算

50、法E.扩大指标估算法【正确答案】ABC36.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，其他项目费包括（）。A.计日工B.暂列金额C.总承包服务费D.现场经费E.特殊地区施工增加费【正确答案】ABC37.工程竣工验收报告的附有文件包括（）。A.竣工财务决算报表B.开工许可证C.施工许可证D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工图设计文件审查意见【正确答案】CDE38.建设项目竣工决算的内容包括（）。A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.投标报价书D.新增资产价值的确定E.工程造价比较分析【正确答案】ABE39.【真题】预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A

51、.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【正确答案】AB40.下列施工工作时间分类选项中，属于工人停工时间的是（）。A.基本工作时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.非施工本身造成的停工时间【正确答案】BE41.某施工合同约定，现场主导租赁施工机械台。由承包人租得，台班单价为200元(台班)，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天。人员窝工30工

52、日。机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天。人员窝工20工日。机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD42.在设备选用时，应注意处理的问题包括（）。P121A.应尽量选用国产设备B.选择先进合理的物料消耗定额C.选择主要工艺参数D.注意进口设备与原有国产设备的配套问题E.注意进口设备

53、与维修能力之间的配套问题【正确答案】ADE43.下列关于预付款担保的说法中，正确的是（）。A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额始终保持不变【正确答案】ACD44.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料

54、E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE45.【真题】下列费用中应计入到设备运杂费的有()。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【正确答案】ABCE46.流动资金估算应注意的问题有()。A.在采用扩大指标估算法时，需要分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最高周转天数B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数，因此实际上流动资金估算应在经营成本估算之后进行D.流动资金属于长期性流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金方式解决E.流动资金属于永久性资产，流动资金的筹措不能以权益融资的方式解决【正确答案】BCD47.下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的是（）。A.地质、水文、气