监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第18期）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第18期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第18期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是（）。A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延【正确答案】D2.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主

2、合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A3.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B4.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D5.理论换算法的换算依据是()。A.政策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同

3、约定的换算标准【正确答案】D6.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C7.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认【正确答案】D8.合同约定

4、的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A9.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日【正确答案】C10.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A11.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以

5、采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A12.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【正确答案】D13.【真题】根据建设工程设计合同（示范文本），关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】C14.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于

6、履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C15.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A16.综合评估法可以较全面地反映()。A.投标人的素质B

7、.投标人的财务状况C.投标人能力的高低D.投标人的分包计划【正确答案】A17.下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。A.分工与协作统一B.稳定性与适应性统一C.权责一致D.动态相关性【正确答案】D18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C19.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总

8、额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A20.理论换算法的依据是（）A.风俗习惯B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D21.同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。A.主观性B.个别性C.复杂性D.小确定性【正确答案】A22.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A23.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额

9、C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B24.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C25.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D26.【真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A27.安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸

10、至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时【正确答案】B28.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B29.中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不【正确答案】A30.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】

11、C31.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C32.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A33.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式

12、的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【正确答案】A34.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为5050万元B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元【正确答案】C35.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。A.监理单位B.

13、发包人C.设计单位D.总监理工程师【正确答案】B36.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B37.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C38.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A39.建设工程设计合同中没有（）费用。A.进度款B.预付款C.

14、结算款D.定金【正确答案】B40.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A41.工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C42.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索

15、赔D.工程加速索赔【正确答案】A43.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A44.依据招标投标法，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A45.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发

16、包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费【正确答案】D46.【真题】根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【正确答案】D47.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A48.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算

17、出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C49.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B50.【真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内

18、D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同【正确答案】D51.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A52.【真题】承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（）。A.应获得业主批准B.应

19、获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A53.FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括（）。A.在合同的解释方面有经验B.对承包合同的履行有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.在仲裁方面有高的声望【正确答案】D54.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是（）。A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑

20、公司不支村水泥货款，甲某就要承担违约责任【正确答案】C55.下列各项中，可以质押的是（）。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【正确答案】B56.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A57.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B58.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）

21、。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【正确答案】B59.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D60.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C61.确定建设工程施工合同变更价款的原则不

22、包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D62.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】B63.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D64.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包

23、人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B65.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D66.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C67.关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标

24、事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A68.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A69.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关

25、部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D70.【真题】根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【正确答案】C71.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【

26、正确答案】D72.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度【正确答案】C73.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A74.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D75.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段

27、C.第三阶段D.三个阶段都需要【正确答案】C76.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师【正确答案】D77.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D78.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D79.关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B.债权

28、人只能将合同的权利部分转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为【正确答案】C80.下列财产中，可以进行抵押的是（）。A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产【正确答案】D81.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B82.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C

29、.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D83.下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是（）。A.设计的施工图达到规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范【正确答案】B84.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A85.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答

30、案】B86.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D87.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D88.【真题】建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止

31、日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【正确答案】A89.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D90.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C91.【真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履行抗辩

32、权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权【正确答案】C92.关于质押的表述中，不正确的是（）。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保【正确答案】A93.【真题】关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B94.施工合同的担保合同属于（）。A.从合同

33、B.主合同C.分包合同D.有偿合同【正确答案】A95.监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起（）d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。A.7B.14C.18D.30【正确答案】D96.与邀请招标相比，公开招标的特点是()。A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间短D.费用高【正确答案】D97.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，

34、延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延【正确答案】A98.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D99.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C100.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的

35、分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D二.多选题(共70题)1.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）。A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE2.【真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.【正确答案】

36、ABC3.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE4.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE5.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或

37、与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议【正确答案】ABC6.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE7.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规定【正确答案】ABE8.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发

38、包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE9.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括（）。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款【正确答案】ABCD10.担保活动应当遵循（）的原则。A.公正B.公平C.平等D.自愿E.诚实信用【正确答案】BCDE11.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的

39、实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押【正确答案】BDE12.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人【正确答案】CD13.为了确保工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求有（）。A.建设工程已批准立项B.技术资料能满足招标投标的要求C.向建

40、设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准D.建设用地已依法取得，并领取了工程施工许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率【正确答案】ABCE14.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建

41、设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BCDE15.下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中，正确的是（）。A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进

42、度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任【正确答案】ABE16.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答

43、案】AD17.按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE18.如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为（）。A.口头形式B.书面形式C.电传形式D.法定形式E.约定形式【正确答案】AB19.【真题】下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的

44、合同【正确答案】ABCD20.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE21.根据招标投标法的规定，招标组织形式包括（）。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE22.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE23.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在

45、工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB24.承包人递交的索赔报告的内容应包括（）等有关材料。A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算【正确答案】BCDE25.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D

46、.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB26.施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括（）。A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理【正确答案】ABDE27.【真题】FIDIC施工合同条件中的暂列金额的特点有()。A.

47、该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE28.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC29.【真题】关于缔约过失责任的说法，正确的有（）。A.缔约过失责任是违约责任的一种B

48、.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【正确答案】BD30.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【正确答案】AD31

49、.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局【正确答案】ABCD32.合同法规定的合同变更条件包括（）。A.有效的合同B.协商一致C.变更内容明确D.须经合同管理机关批准E.合同当事人一方确有变更理由和依据【正确答案】ABCE33.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC34.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A.立即停止施工B.立即解除合同C.要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成

50、付款协议且施工无法进行时停止施工【正确答案】CDE35.建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括（）。A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理C.招标文件是否有限制公平竞争的条件D.招标文件是否已经备案E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险【正确答案】ABCE36.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者

51、人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC37.FIDIC施工合同条件规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的（）。A.施工方法B.进度计划安排C.施工设计图D.施工组织方案E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表【正确答案】ABDE38.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD39.【真题】工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。A.监督设计人有序开展

52、设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【正确答案】BCD40.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE41.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价

53、法【正确答案】AC42.【真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【正确答案】ABE43.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】AC44.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（）。A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE45.保险制度上的危险是一种损失发生的不

54、确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【正确答案】ADE46.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE47.【真题】关于迟到承诺的说法，正确的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【正确答案】BD48.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB49.担保法规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A.留置B.定金C.保证D.抵押E.