二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第97期）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第97期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第97期）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告【正确答案】B2.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B3.施工职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.程序文件

2、B.管理手册C.管理方案D.作业文件【正确答案】B4.下列属于项目目标动态控制准备工作的是（）。A.收集项目目标的实际值B.将项目的目标进行分解C.将实际值与计划值比较D.找出实际值与计划值的偏差【正确答案】B5.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔【正确答案】C6.某工程包含两个子项工程，合同约定甲

3、项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正确答案】B7.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C8.关于职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011的总体结构及内容的说法，正确的是（）。A.标准适用于任何有愿望建立职业健康安全管理体系的组织B.

4、组织应根据最高管理者的要求建立职业健康安全管理体系C.最高管理者应按计划的时间间隔提交管理体系的评审D.方针体现了企业实现风险控制的总体职业健康安全目标【正确答案】A9.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B10.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误

5、，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【正确答案】D11.【真题】下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。A.安全可靠性技术B.安全限控技术C.安全保（排）险技术D.安全保护技术【正确答案】A12.某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，则（

6、）。A.施工总承包管理单位应认可该分包合同B.施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任【正确答案】D13.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质

7、、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C14.对施工过程中产生的污水应（）。A.直接排入河流B.在夜间直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道【正确答案】D15.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械

8、租赁费C.机械使用费D.机械台班折旧费【正确答案】D16.工程项目施工质量保证体系中的施工质量计划应根据本项目的项目质量目标和企业的（）进行编制。A.质量记录B.质量手册C.招投标文件D.工程承包合同【正确答案】B17.施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。A.形象进度、产值统计、实际成本B.成本预测、成本计划、成本分析C.目标成本、预算成本、实际成本D.人工成本、材料成本、机械成本【正确答案】A18.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是()。A.自项目开始至项目完成的是项目的

9、寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现【正确答案】D19.影响施工质量的五大因素是指人、材料、机械及()。A.方法与设计方案B.投资额与合同工期C.投资额与环境D.方法与环境【正确答案】D20.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答案】A21.【真题】施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。A.成本分析B.成本考核C.纠正偏差D.调整成本计划【正确答案】C22.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成

10、情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A23.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A24.根据标准施工招标文件的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B25.关于工作流程与工作流程图，说法正确的是（）。A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织

11、D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C26.建筑施工场界噪声夜间限制是（）dB(A)。A.50B.55C.60D.70【正确答案】B27.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C28.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D29.当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的

12、进度计划调整方法是（）。A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用【正确答案】A30.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B31.室外单位工程可划分为（）。A.室外土建工程和室外安装工程B.室外建筑小品工程和室外安装工程C.室外建筑环境工程和室外土建工程D.室外建筑环境工程和室外安装工程【正确答案】D32.能够反映项目管理班子

13、内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】A33.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D34.【真题】建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：进行进度计划系统的结构分析;进行项目结构分析;确定项目的工作编码;协调各层进度计划的关系;编制各层进度计划

14、。其正确的工作步骤是()。A.-B.-C.-D.-【正确答案】A35.【真题】根据施工项目竣工验收的程序，建筑工程经过初步验收后，应由()签署工程竣工报验单。A.施工项目经理B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.建设单位法定代表人【正确答案】B36.在工程施工实践中，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。A.在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度【正确答案】A37.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工

15、程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B38.工程项目管理的核心任务是项目的()。A.策划B.设计C.施工D.目标控制【正确答案】D39.【真题】施工_企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。A.施工企业技术负责人B.施工企业安全部门负责人C.项目经理D.施工企业的最高管理者【正确答案】D40.根据标准施工招标文性，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书B.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更C

16、.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示【正确答案】C41.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B42.施工预算的作用是（）。A.投标报价的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【正确答案】D43.【真题】根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于()风险。A.经济

17、与管理B.组织C.工程环境D.技术【正确答案】A44.下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工工序类的是（）。A.防水混凝士的抗渗等级B.钢结构工程中使用的高强螺栓C.屋架的安装固定D.砌体的砂浆饱满度【正确答案】C45.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（）。A.施工机具使用费B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A46.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。A.风险评估B.风险监控C.风险识别D.风险预测【正确答案】B47.某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出

18、索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。A.新的索赔意向书B.延续索赔通知C.新的索赔证据和依据D.最终索赔报告【正确答案】B48.某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商（）。A.有权以合理价格为依据要求业主补差B.有权要求对此项工作进行重新定价C.合同总价格不予调整D.可以与业主协商降低此项工作的质量标准【正确答案】C49.建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】A50.施工安全生产管理制度体系建

19、立的原则，不包括()。A.贯彻“安全第一，预防为主”的方针?B.合理的施工现场布置图?C.适用于工程施工全过程的安全管理和控制?D.施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度【正确答案】B51.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A.13B.

20、15C.19D.27【正确答案】C52.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B53.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.管理措施【正确答案】A54.下列关于施工现场文明施工说法，错误的是()。A.建立技术负责人为第一责任人的管理组织B.安全网不得超出合理使用年限C.集体宿舍应与作业区隔离，人均床铺面积不得少于2平米D.施工现场应设置水冲式卫生间【正确答案】A55.工

21、作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性【正确答案】B56.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状【正确答案】D57.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建筑材料的

22、供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C58.施工单位的应急预案经评审或者论证后，由（）主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C59.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C60.施工成本管理的任务主要中，下列不属于施工成本计划指标的是（）。A.成本计划的数量指标B.成本计划的质量指标C.成本计划的效益指标D.成本计划

23、的管理指标【正确答案】D61.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告B.只需在干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36d内提交最终索赔报告D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42d内提交最终索赔报告【正确答案】A62.【真题】根据标准施工招标文件，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。?A.按通?用合同条款约定提供施工场

24、地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失?【正确答案】C63.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（）。A.既有内向箭线，又有外向箭线B.只有外向箭线，没有内向箭线C.只有内向箭线，没有外向箭线D.既无内向箭线，又无外向箭线【正确答案】C64.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.

25、组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C65.在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是()。A.估计完成项目所需的总费用B.了解工程进展情况及纠编措施的执行情况和效果C.及时了解施工单位是否超支D.分析成本偏差的原因【正确答案】B66.危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。A.德尔菲法B.危险与操作性研究法C.安全检查表法D.事故树分析法【正确答案】A67.【真题】根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是()。A.材料检验不严引发的质量事故B.采用不适宜施工方法引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发

26、的质量事故【正确答案】A68.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B69.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D70.【真题】某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350

27、元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算【正确答案】D71.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A72.建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和（）等。A.分析B.纠偏C.总结D.报告【正确答案】B73.下列施工方进

28、度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进度控制的工作流程B.优化施工方案C.选择合适的施工承发包方式D.选择合理的合同结构【正确答案】B74.承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。A.必须在完成方案设计后B.必须在完成初步设计后C.必须在完成施工图设计后D.可以在设计各个阶段【正确答案】D75.下列属于第二类危险源控制方法的是（）。A.设置安全监控系统B.个体防护C.应急救援D.消除危险源【正确答案】A76.根据企业的人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等情况编制的定额是()。A.行业定额B.地区定额C.企业定额D.临时定额【正确答案】

29、C77.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D78.【真题】工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。A.提交索赔证据B.提出索赔意向通知C.暂停施工D.与业主就索赔事项进行谈判【正确答案】B79.根据质量

30、事故处理的一般程序，制订事故处理的方案及事故处理，下一步应进行的工作是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.提交处理报告D.事故处理的鉴定验收【正确答案】D80.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A81.常见的影响工程进度的风险不包括（）。A.组织风险B.环境风险C.技术风险D.合同风险【正确答案】B82.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化

31、额和施工成本动态变化率【正确答案】C83.根据对危险源的识别，当危险源造成风险的可能性很大，且为中度损失时，此时的风险级别属于（）级。A.B.C.D.【正确答案】D84.下列关于单代号网络图与双代号网络图特点的说法，错误的是()。A.两种网络图中工作都可以用虚箭头表示B.单代号网络图中不使用虚箭头和虚工作C.双代号网络图的持续时间不是表示在节点之中的D.单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象【正确答案】A85.【真题】在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A86.承发包模式的选择直接关系到工程实施的

32、组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】B87.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C88.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施【正确答案】B89.建设工程施工质量的事后控制是指()。A

33、.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.质量偏差的纠正【正确答案】B90.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A91.某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据标准施工招标文件的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。A.第一次提交竣工验收报

34、告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次提交竣工验收申请报告的日期【正确答案】D92.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。A.材料损耗费B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B93.企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（）学时。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B94.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排

35、水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D95.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B96.以下风险因素中不属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答案】A97.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对

36、工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D98.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D99.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C100.在项目实施中，岩土地质条件和水文地质条件，属于（）风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术【

37、正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。A.材料费B.税金C.企业管理费D.措施费E.规费【正确答案】ABCE2.我国投标担保可以采用的担保方式有（）。A.银行保函B.信用证C.担保公司担保书D.同业担保书E.投标保证金【正确答案】ACDE3.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE4.建设工程安全事故调查报告的主要内容有（）。A.事故发生单位概况B.对事故责任

38、者的处罚措施C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故的性质E.事故整改的完成人和监督人【正确答案】ACD5.关于施工组织设计的说法中，正确的有（）。A.施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象编制的B.对于简单的工程，一般只编制施工方案并附以施工进度计划和施工平面图C.单位工程施工组织设计的主要内容包括施工方案的选择D.对于大量土石方工程应编制单位工程施工组织设计E.施工组织总设计的主要内容包括建设项目的工程概况及施工特点分析【正确答案】ABC6.【真题】根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B

39、.灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E.中毒、窒息、触电、淹溺【正确答案】ABDE7.下列施工进度控制的相关措施中，属于经济措施有（）。A.落实工程施工分包单位B.网络计划的编制方法C.编制工程资金需求计划D.考虑加快工程进度所需要的资金E.重视施工技术的应用【正确答案】CD8.按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有（）等。A.旁站B.抽查检验C.巡视D.见证取样E.平行检验【正确答案】ACE9.建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进

40、度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE10.建筑工程监理代表建设单位主要监督承包单位的()等。A.项目管理水平B.施工质量C.建设工期D.企业组织结构E.建设资金使用【正确答案】BCE11.下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.劳动保护费B.材料检验试验费C.履约担保费D.投标费E.施工机械保险费【正确答案】ABCD12.【真题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内人、机、料需求C.确定计划期内的资金需求D.确定控制性进度计划的关键指标E.确定里程碑计划节点【正确答案】ABC13.施工生产中

41、计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD14.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE15.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE16.【真题】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。A.第一次制造时的材料消耗量B.每周转使用一次材料的损耗C.周转使用次数D.材料损耗量的测算方法E

42、.周转材料的最终回收及其回收折扣【正确答案】ABCE17.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD18.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的三算包括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD19.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和

43、设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD20.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD21.质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量

44、监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】ABD22.下列施工计划中用于直接组织施工作业的计划的有（）。A.年度施工计划B.月度施工计划C.控制性进度计划D.竞争性进度计划E.旬施工作业计划【正确答案】BE23.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现

45、浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE24.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD25.由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点体现在（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.施工生产的流动性D.过程控制要求高E.终检局限大【正确答案】ABDE26.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，

46、以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB27.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。A.预应力结构张拉工程B.悬挑脚手架工程C.开挖深度超过5m的基坑支护工程D.大体积混凝土工程E.高达模板工程【正确答案】CE28.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）

47、。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE29.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD30.编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。A.预防安全事故的发生B.紧急情况发生时，确保按合理的响应流程采取适当的救援措施C.紧急情况发生时，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响D.明确应急预案组织、人员、职责E.确保报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式【

48、正确答案】BC31.索赔意向通知要简明扼要地说明（）等方面的内容。A.索赔事件发生的时间、地点和情况B.索赔事件的发展动态C.索赔依据和理由D.索赔事件对工程成本和工期的不利影响E.索赔金额【正确答案】ABCD32.【真题】现场施工质量检查的方法主要有()。A.实测法B.记录法C.目测法D.会议法E.试验法【正确答案】ACE33.施工职业健康安全管理体系中，一般从（）层次进行合规性评价。A.施工人员级B.作业班组级C.项目组级D.部门级E.公司级【正确答案】CE34.投标人常用的投标策略有（）。A.以改进设计取胜B.以低价取胜C.以先进的施工方案取胜D.以特殊的施工方案取胜E.以串通投标取胜【

49、正确答案】ABCD35.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC36.下列关于施工定额的说法中正确的有（）。A.施工定额属于企业定额的性质B.施工定额是建设工程定额中的基础性定额C.施工定额以分部分项工程为研究对象D.施工定额以工序为研究对象E.施工定额是编制施工图预算的重要基础【正确答案】ABD37.环境管理体系的结构系统由方针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE38.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.

50、进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC39.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。A.开挖深度超过5m的基坑支护工程B.预应力结构张拉工程C.高大模板工程D.悬挑脚手架工程E.大体积混凝土工程【正确答案】AC40.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格

51、D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件【正确答案】ACDE41.【真题】建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级

52、使用【正确答案】ABCD42.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE43.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】BCDE44.在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有()。A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过15%时应调整增加部分的综合单价

53、D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付E.剩余的暂列金额余额归发包人所有【正确答案】ACDE45.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度计划B.项目子系统进度计划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.项目子系统中的单位工程进度计划E.年度、季度、月度和旬计划【正确答案】ABC46.在制定多种风险管理方法和措施时，无论采用何种风险管理方法，都应当符合的要求有()。A.公共利益B.人身安全C.环境保护D.相关法规E.盈利水平【正确答案】ABCD47.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.

54、实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE48.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE49.下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法，正确的有()。A.投标报价由投标人自主确定，可以不遵照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的强制性规定B.投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量C.投标报价不得低于工程成本D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件E.投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额【正确答案】CD50.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内