监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（86）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（86）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案（86）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【正确答案】D2.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B3.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工

2、程D.发布工程暂停令【正确答案】B4.下列（）不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D5.FIDIC施I合同条件规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)25B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)25C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)22D.每次扣还金额=

3、(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)22【正确答案】B6.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D7.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B8.设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至（）。A.缺陷责任期结束B.竣工之日止C.完成保修义务日止D.颁发工程接收证书日止【正确答案】D9.中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还【正确答

4、案】B10.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D11.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批

5、准的顺延时间之和【正确答案】D12.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A13.开标应当由（）主持。A.招标人B.投标人代表C.招标办D.公证机构【正确答案】A14.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列情形中，（）不属于发包人的违约责任。A.设计错误B.因发包人原因要求解除合同C.发包人延误支付D.审批工作的延误【正确答案】A15.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。A.建筑工程一切险的保

6、险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C16.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B17.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量

7、检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法【正确答案】A18.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是（）。A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施【正确答案】C19.必须进行国际招标的机电产品不包括（）。A.

8、国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品【正确答案】A20.在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【正确答案】C21.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C22.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程

9、师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）h。A.6B.12C.21D.48【正确答案】D23.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D24.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求

10、D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D25.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B26.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料【正确答案】D27.某施工合同的合同工期为2

11、0个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A28.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当

12、在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A29.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B30.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，

13、明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A31.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A32.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.图纸设计错误导致的工程返工D.地震灾害导致施工暂停【正确答案】

14、C33.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为（）。A.行为B.物C.事件D.智力成果【正确答案】A34.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D35.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【正确答案】A36.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立

15、一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B37.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【正确答案】D38.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包

16、人招标文件的补充【正确答案】C39.【真题】某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【正确答案】B40.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由

17、工商行政管理机关作出【正确答案】D41.履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%【正确答案】C42.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯【正确答案】C43.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A44.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的20B.主合同标的额的20C.主合同与从合同标的总额的10D.主合同标的额的l0【正确答案】B45.根

18、据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D46.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C47.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答

19、案】B48.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D49.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损

20、失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C50.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【正确答案】C51.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D52.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A53.关于抵押的说法

21、，不正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】D54.市场经济中，绝大部分合同都是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同【正确答案】A55.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D56.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购

22、方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A57.下列有关暂停施工说法不正确的是()。A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工【正确答案】B58.施工图设计的内容不包括（）。A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A59.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案】D60.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。

23、A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A61.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C62.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D63.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算

24、的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B64.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件【正确答案】A65.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限

25、履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B66.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告【正确答案】A67.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A68.工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商

26、【正确答案】C69.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B70.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A71.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托

27、人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D72.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C73.【真题】根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包

28、给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和系包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【正确答案】A74.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B75.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D76.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合

29、同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款【正确答案】D77.根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【正确答案】D78.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D79.当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。A.采用非格式条款B.采用格式条款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式条款的相对人决定【正确答案】A80.建

30、设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B81.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款

31、计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C82.取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A83.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B84.资格审查标准的正文不包括（）。A.审查方法B.审查标准C.审查程序D.审查时间【正确答案】D85.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容【正确答案】B86.

32、建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A87.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B88.运输货物时的运输合同的客体是（）。A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具【正确答案】B89.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人

33、提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B90.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D91.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。A.行业标准B.合同约定C.国

34、家标准D.现行规范规定的表准【正确答案】B92.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D93.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B94.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A95.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结

35、算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D96.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B97.【真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【正确答案】A98.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C99.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。A.合同

36、尚未成立B.缔约一方受有损失C.缔约当事人有过错D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】A100.【真题】根据FIDIC施工合同条件，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为()。A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【正确答案】D二.多选题(共70题)1.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD2.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者

37、财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【正确答案】ACD3.【真题】根据标准施工招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【正确答案】AB4.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施

38、工各阶段的安排计划【正确答案】ABE5.合同鉴证应当审查的主要内容有（）。A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的【正确答案】ABDE6.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE7.公开招标设置资格预审程序的目

39、的是（）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案【正确答案】BC8.下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【正确答案】ADE9.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格

40、时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB10.【真题】按照我国招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有()。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高【正确答案】AE11.【真题】建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【正确答案】ABCE12.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A.国家规定应缴纳的税费发

41、生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【正确答案】ABCE13.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD14.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的

42、名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE15.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE16.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE17.订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约

43、C.要约邀请D.书面E.口头【正确答案】DE18.与设计招标和监理招标相比，施工招标的特点是（）。A.发包的工作内容明确、具体B.评标时不过分追求投标价的高低C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比【正确答案】AE19.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保

44、护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE20.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作【正确答案】AB21.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD22.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B

45、.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE23.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有()。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【正确答案】BCD24.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。

46、A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE25.下列关于竣工验收的说法正确的有（）。A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用【正确答案】AE26.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。

47、A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD27.合同法规定的合同变更条件包括（）。A.有效的合同B.协商一致C.变更内容明确D.须经合同管理机关批准E.合同当事人一方确有变更理由和依据【正确答案】ABCE28.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【正确答案】AB29.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标

48、准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD30.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确

49、答案】AB31.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE32.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收【正确答案】DE33.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE34.【真题】FIDIC施工合同条件

50、中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE35.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE36.确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内

51、的竞争性水平，具体原则包括()。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行【正确答案】ABD37.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标

52、准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE38.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE39.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工

53、程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD40.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE41.代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与

54、第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定业主和第三方的权利义务【正确答案】BCE42.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC43.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE44.FIDIC施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A.有权批准承包商的进度计划B.有权发布开工令C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的义务E.有权控制施工进度【正确答案】ABC45.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE46.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE