二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试卷和答案(42)

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试卷和答案(42)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试卷和答案(42)（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2020年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2020年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2020年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D2.【真题】下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑

2、()。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【正确答案】A3.设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是()。A.核发施工许可证之日B.工程缺陷责任期满之日C.工程竣工验收合格之日D.工程法定保修期满之日【正确答案】C4.庭审中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定结论【正确答案】A5.【真题】劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C6.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工

3、减料的D.将工程转包的【正确答案】A7.根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定，对于认定承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，被派遣单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，被指派单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，个人为承担工伤保险责任的单位【正确答案】A8.关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温

4、材料施工作业B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料【正确答案】B9.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍【正确答案】D10.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或

5、者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院【正确答案】A11.【真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理【正确答案】A12.【真题】下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改

6、D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人【正确答案】D13.工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C.6个月的职工本人工资D.12个月的职工本人工资【正确答案】A14.建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查【正确答案】D15.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工

7、程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C16.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处()罚款或者按照管理权限给予撤职处分。A.5000元以下B.5000元20000元C.20000元200000元D.20万元以上【正确答案】C17.根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园教育

8、设施【正确答案】D18.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当()。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【正确答案】D19.根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【正确答案】A20.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查

9、批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D21.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【正确答案】B22.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【

10、正确答案】B23.当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【正确答案】A24.采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序()。A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判【正确答案】B25.【真题】某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机

11、关核验D.重新更换【正确答案】C26.根据建设工程质量管理条例的规定，组织竣工验收的主体是（）。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B27.【真题】某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【正确答案】C28.【真题】工程项目建设过程中发生下列情况时，处理不正确的是（）。A.建设单位压缩合同约定工期而被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位

12、转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的治安管理处罚【正确答案】D29.绿色施工导则对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B30.根据建筑业企业资质管理规定规定，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是()。A.在申请之日前1年内有未履行保修义务B.在申请之日前2年内有未履行保修义务C.在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果D.在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果【正确答案】C31.某建设工程合同约定，建设单位应于

13、工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2016年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B32.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）

14、万元。A.10B.20C.30D.50【正确答案】C33.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C34.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D35

15、.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D36.在某建筑公司工地工作的李某，某日工作时，因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是()。A.李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同B.李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿C.建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某D.建筑公司在对李某作出相应经济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同【正确答案】A37.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（

16、）。A.建筑施工企业可允许其他单位，以本企业的名义承揽工程B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【正确答案】C38.【真题】施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒【正确答案】C39.关于工程项目管理企业，下列说法

17、正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.可以与供货单位签订物资采购合同【正确答案】C40.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D41.【真题】下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）

18、。A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更C.主体.内容均变更D.形式.主体均变更【正确答案】A42.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺【正确答案】A43.甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应

19、对甲赔偿的额度，下列选项正确的是()。A.200万元B.250万元C.300万元D.500万元【正确答案】A44.【真题】下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【正确答案】B45.下列属于部门规章的是（）。A.建筑法B.北京市建筑市场管理条例C.建设工程质量管理条例D.招标公告发布暂行办法【正确答案】D46.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()。A.6月1日B

20、.6月16日C.7月2日D.7月16日【正确答案】C47.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系【正确答案】B48.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起

21、6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白9月20日起6个月【正确答案】C49.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A50.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C51.下列诉讼时效为1年的是（）A.甲施工

22、单位向国外材料供应商进口一批先进设备发生纠纷?B.建设单位因工程质量问题与施工单位发生纠纷?C.施工现场人员因事故导致残疾，请求赔偿?D.施工单位委托他人加工一批钢材发生纠纷【正确答案】C52.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先（）。A.委托有相应资质的勘察设计单位进行鉴定B.采取维修加固措施C.委托原施工单位重新确定使用期D.续缴土地出让金【正确答案】A53.【真题】违约责任承担的方式包括()。A.提供担保B.解除合同C.继续履行D.代位追偿【正确答案】C54.劳动者张某与某用人单位签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者张某在试用期的工资不得低于（）元，

23、并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.1800B.2100C.1500D.2400【正确答案】D55.【真题】关于开标程序的说法，正确的是()。A.开标时间和地点应由各投标人协商决定B.开标过程应当记录并存档备查C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D.唱标时不必唱出投标报价【正确答案】B56.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构有义务监制材料、构配件和设备D.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档【正确答案】A57.建设行政主管部门可

24、以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A.监督管理B.定期检验C.监督检查D.检验检查【正确答案】C58.结构施工、安装装饰装修阶段，达到作业区目测扬尘高度小于（），不扩散到厂区外。A.0.1mB.0.3mC.0.5mD.1m【正确答案】C59.建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.建设单位的要求C.城市规划的要求D.施工质量和施工安全的要求【正确答案】A60.李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B.通过注册取得建造师资格证书C

25、.取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业D.取得建造师执业证书和执业印章【正确答案】C61.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元【正确答案】B62.【真题】下列合同中，由合同法调整的是（）合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【正确答案】C63.职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支

26、付。照发工资的时间不超过事故发生后的()个月。A.2B.3C.4D.6【正确答案】B64.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B65.以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是（）。A.对建设工程项目的安全技术措施负责B.及时处理生产安全事故C.确保安全生产费用的有效使用D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程【正确答案】B66.下列选项中不属于借款人的义务的

27、是（）。A.提供担保的义务B.提供真实情况的义务C.按照约定收取借款的义务D.提供借款的义务【正确答案】D67.留置，是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定，占有合同中对方的财产，有权留置以保护自身合法利益的法律行为。在下列合同中不能适用留置担保的是（）。A.甲单位签订的一份保管合同?B.乙企业作为承运人的运输合同?C.丙公司作为卖方的买卖合同?D.丁私营企业作为加工人的承揽合同?【正确答案】C68.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地

28、省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A69.建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【正确答案】A70.根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【正确答案】B71.某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出

29、C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A72.根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是()。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【正确答案】C73.注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册，该期限是()年。A.2B.3C.5D.8【正确答案】C74.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行

30、政处罚【正确答案】D75.劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【正确答案】B76.下列有关设计文件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单位

31、详细说明该施工图设计文件【正确答案】C77.建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服行政复议决定，则()。A.不可以提起诉讼B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起【正确答案】C78.【真题】因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B79

32、.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C80.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【正确答案】B81.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B

33、.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C82.分期履行的债权请求权，诉讼时效期间从（）起计算。A.从第一期履行期届满B.从最后一期履行期届满C.从每一期履行期届满D.从任一期履行期届满【正确答案】B83.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A84.如果以近5年承担过的施工总承包项目单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的房屋建筑

34、工程单项建安合同额应为()以上。A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.2亿元【正确答案】A85.【真题】施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。A.认为某省人民政府制定的规章违法的B.对吊销其资质证书不服的C.对查封其财产不服的D.认为行政机关侵犯其中标权利的【正确答案】A86.（）是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。A.行政复议B.行政诉讼C.诉讼D.仲裁【正确答案】B87.【真题】下列法律中，属于行政法的是（）。A.公司法B.建筑法C.合同法D.治安管理处罚法【正确答案】B88.施工单位挪用列入建设工程概算

35、的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处()的罚款。A.挪用费用10%20%B.挪用费用20%50%C.挪用费用50%70%D.挪用费用70%以上【正确答案】B89.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C90.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D91.【真题】某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据生产安全事故报告和调查处

36、理条例，该事故为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B92.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D93.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理【正确答案】A

37、94.甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】A95.甲是某产品的专利权人，乙于2017年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2018年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，乙共销售侵权产品300台，但无法确定甲因此少销售产品的数量。乙应对甲赔偿的额度为（

38、）万元。A.200B.250C.300D.500【正确答案】C96.甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的（）行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖【正确答案】C97.依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的

39、是()。A.制定灭火和应急疏散预案B.设置消防安全标志C.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次D.保障疏散通道畅通【正确答案】C98.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【正确答案】D99.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要

40、有相关的专业人员签字【正确答案】B100.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C二.多选题(共70题)1.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借

41、款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE2.关于无权代理存在的表现形式，下列选项正确的是（）。A.自始未经授权B.超越代理权C.代理权已终止D.转托他人代理E.委托授权不明【正确答案】ABC3.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务

42、E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE4.【真题】依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()。A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标【正确答案】ABC5.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有（）。A.工程技术档案资料B.竣工图C.工程检验评定资料D.工程质量保证资料E.中标通知书及施工承包合同【正确答案】ABCD6.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.多个施工单位可以组成一个

43、联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同【正确答案】ABC7.下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有()。A.高铁干线施工项目B.建筑面积8500平方米的学校C.亚洲开发银行贷款项目D.电信枢纽工程E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABCD8.某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主要义务是()。A.提供担保B.按照约定用途使用借款C

44、.提供借款D.按期归还本金和利息E.按照约定收取借款【正确答案】ABDE9.下列不能单独作为认定案件事实的依据有（）。A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言【正确答案】ABCE10.用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A.女职工在孕期、产假、哺乳期内的B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行E.在本

45、单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【正确答案】ABE11.招标投标法规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.标明特定的生产供应者E.不允许投标的潜在投标人【正确答案】ABC12.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费

46、用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD13.下列选项中，应当认定工伤的情形有()。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【正确答案】AC14.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列（）情形时申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的【正确答案】ABCE15.根据

47、民法典的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保【正确答案】AE16.根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE17.李某在施

48、工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确的是（）。A.双方是通过和解方式达成协议B.双方是通过调解方式达成协议C.协议书具有强制执行力D.协议书具有法律效力E.王某仍有权起诉【正确答案】ADE18.对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚明显不当C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的【正确答案】BE19

49、.关于招标投标投诉，下列说法正确的是（）。A.投诉的主体只能是投标人B.异议是投诉的必经程序C.行政监督部门应当自收到投诉之日起3日内决定是否受理投诉D.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定E.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉【正确答案】DE20.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE21.绿色施工的“四节一环保”

50、，环保是指环境保护，四节是指()。A.节能B.节地C.节水D.节材E.节电【正确答案】ABCD22.融资租赁合同涉及的主体有（）。A.出租人B.公证人C.出卖人D.担保人E.承租人【正确答案】ACE23.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC2

51、4.【真题】下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议E.因工作时间发生的争议【正确答案】CDE25.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备

52、换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD26.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款D.吊销资质证书E.依法对造成的损失承担赔偿责任【正确答案】ABCD27.在施工中发生的事故，处理必须遵循一定的程序，坚持做到三不放过，即（）A.责任人员不处理不放过B.事故原因不清不放过C.没有防范措施不放过D.事故责任者和群众没有受到教育不放过E.事故伤亡、损失不统计上报不放过【正确答案】BCD28.【真题】根据劳动合同法，劳

53、务派遣用工岗位具有（）A.替代性B.辅助性C.临时性D.长期性E.关键性【正确答案】ABC29.甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。A.返还货物B.中止运输C.变更收货人D.变更到达地E.赔偿运输途中材料损毁【正确答案】ABCD30.在委托代理中，书面委托代理的委托授权书的内容包括()。A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.第三人的姓名或者名称D.代理的期间E.委托人的签名或者盖章【正确答案】ABDE31.关于用地批准手续的办理，下列说法错误的有（）。A.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由

54、施工单位提出建设用地申请B.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位提出建设用地申请C.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由施工单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请D.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请E.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，经自然资源主管部门审查，报本级政府批准【正确答案】AC32.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量

55、等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE33.债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD34.取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的处罚有（）。A.责令改正，给予警告?B.情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务?C.情节特别严重的，取消招标职业资格?D.处5万元以上10万元以下的罚款?E.处5万元以上25万元以下的罚款?【正确答案】ABC35.【真题】根据国家发展和改革委会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应到包括（）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计【正确答案】BDE36.招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的（）全部或者部分实行总承包招标。A.勘察B.材料C.设施D.货物E.服务【正确答案】DE37.按照行政诉讼法的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。A.维持原判B.撤销原判C.履行判决D.变更判决E.依法判决【正确答案】ABCD38.