监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（79）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（79）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（79）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D2.【真题】某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。A.60B.80C.350D.300【正确答案】A3.监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人

2、应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【正确答案】B4.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A5.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B6.【真题】某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数

3、量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【正确答案】A7.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C8.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可

4、顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天【正确答案】D9.根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D10.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D11.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是（）。A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道

5、附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施【正确答案】C12.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B13.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包

6、商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D14.【真题】关于设计招标内容的说法，正确的是（）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【正确答案】A15.下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）。A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合

7、同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解【正确答案】C16.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D17.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失【正确答案】B18.由第三人向债权人履行债务时

8、，在合同履行期限内（）。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务【正确答案】A19.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【正确答案】C20.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正

9、确答案】A21.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A22.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同【正确答案】B23.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的

10、全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B24.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A25.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A26.【真题】

11、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C27.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C28.关于抵押的说法，不正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正

12、确答案】D29.工程投标时，投标有效期是指（）。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止【正确答案】D30.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D31.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A32.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。

13、A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件【正确答案】A33.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。A.施工质量B.施工进度C.施工人员D.施工方法【正确答案】A34.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】A35.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和

14、承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【正确答案】A36.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D37.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A38.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.

15、控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作【正确答案】A39.风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()。A.K和MB.L和MC.M和ND.K和N【正确答案】B40.FIDIC施工合同条件规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。A.14B.21C.28D.56【正确答案】C41.在FIDIC施工合同中，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应当及时补发书面指示。如果

16、工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则（）。A.该口头指示无效B.默认工程师拒绝答复C.需要工程师补发书面指示D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认【正确答案】D42.建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人【正确答案】D43.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求

17、的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D44.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B45.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C46.材料采购合

18、同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法【正确答案】A47.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D48.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【正确答案】C49.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工

19、程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C50.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B51.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B52.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。A.第一卷B.第二卷C.第三卷D.第四卷【正确答案】B53.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协

20、议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A54.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B55.关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A56.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发

21、生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B57.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D58.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C59.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是（）。A.依据主

22、合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】B60.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A61.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A62.下列担保方式中，不转移对

23、担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押【正确答案】B63.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.两阶段招标必须采用公开招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C64.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合同条款图纸已标价的工程量清单【正

24、确答案】D65.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B66.【真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【正确答案】B67.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。A.合同尚未成立B.缔约一方受有损失C.缔约当事人有过错

25、D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】A68.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B69.【真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【正确答案】D70.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全

26、体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A71.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B72.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【正确答案】A73.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金

27、额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D74.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。A.发包人必须是法人B.承包人必须是法人C.发包人必须具备资质D.发包人和承包人都必须具备资质【正确答案】B75.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C76.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托

28、丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B77.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【正确答案】A78.下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A79.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付

29、款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保【正确答案】D80.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D81.【真题】施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是（）。A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【正确答案】B82.项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益【正确答案】C83.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责

30、任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C84.【真题】下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同【正确答案】C85.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是（）。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止D.借款合同是典型

31、的从合同【正确答案】D86.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A87.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D88.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保

32、证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C89.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A90.下列关于资格预审和资格后审的说

33、法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C91.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D92.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反

34、映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B93.【真题】关于承诺的说法，正确的是()。A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D94.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B95.下

35、列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A96.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A97.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。A.物B.行为C.智力成果D

36、.货币【正确答案】A98.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B99.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表【正确答案】C100.关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理

37、人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理【正确答案】C二.多选题(共70题)1.FIDIC施工合同条件规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10E.工程量的变更与对该项工作规定的具体

38、费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1【正确答案】ACD2.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE3.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC4.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】A

39、CE5.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE6.关于支付违约金的相关叙述中，正确的是（）。A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法【正确答案】BCDE7.下列要求，属于通用型设备采购招

40、标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE8.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE9.建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括（）。A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理C.招标文件是否有限制公平竞争的条件D.招标文件是否已经备案E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范

41、围和责任，并能够合理预见风险【正确答案】ABCE10.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有（）。A.施工中遇到了不利的外界障碍B.施工图纸有错误C.拖延支付工程款D.发布错误的指令E.承包商的违约行为【正确答案】ABCD11.施工、监理招标时，属于废标的情况有()A.投标书逾期送达B.投标书未按要求密封C.投标书未按要求提供投标担保D.投标书未按规定格式填写E.投标价高于或低于标底【正确答案】ABCDE12.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风

42、险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【正确答案】BCDE13.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【正确答案】ABC14.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC15.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生

43、产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE16.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃【正确答案】BCDE17.按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE18.【真题】工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计

44、相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【正确答案】BCD19.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE20.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为（）。A.发生与否的不确定性B.发生顺序的不确定性C.发生时间的不确定性D.发生后果的不确定性E.发生原因的不确定性【正确答案】ACD21.材料采购合同中，采购方的违约责任包括（）。A.提前交货B.不按合同约定接受货

45、物C.产品的质量缺陷D.货物交接地点错误E.逾期付款【正确答案】BDE22.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE23.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款【正确答案】ABCD24.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）。A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明

46、应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明【正确答案】BCDE25.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE26.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【正确答案】BC27.FIDIC施工合同条件规定，业主

47、有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（）等工作内容发包给指定分包商实施。A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理【正确答案】ABD28.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE29.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】

48、BC30.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化【正确答案】BD31.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审

49、查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB32.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE33.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计

50、划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE34.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE35.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB36.供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任【正确答案】BD37.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件

51、投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE38.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE39.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提

52、交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE40.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学实验E.直方图法【正确答案】ACD41.【真题】招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD42.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健

53、防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费【正确答案】BCDE43.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D.提供地震安全性评价和环境评价E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图【正确答案】ABCE44.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包方承担。A.

54、承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用【正确答案】AC45.导致合同撤销权消灭的情形是（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的【正确答案】BCD46.下列关于简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有（）。A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目D.标准设计施工总承包招标文件共七章E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审【正确答案】BC47.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师在认为必要时，可以就（）发布变更指令。A.改变原定的施工顺序B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改