监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第62期）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第62期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（第62期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B2.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A3.【真题】FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.指定分包商的施工自

2、行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】C4.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D5.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标

3、人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A6.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D7.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D8.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D9.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.

4、3C.4D.5【正确答案】B10.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D11.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.自始无效【正确答案】A12.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C.6D.7【正确答

5、案】D13.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C14.【真题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【正确答案】B15.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险

6、的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C16.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C17.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先

7、考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B18.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B19.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正

8、确答案】C20.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D21.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D22.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【

9、正确答案】A23.【真题】某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【正确答案】D24.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B25.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B26.甲公司与乙公司

10、订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时，甲公司向乙公司给付定金1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付()万元。A.2B.5C.3D.6【正确答案】B27.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C28.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，

11、按订购数量付款【正确答案】D29.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A30.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同

12、报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C31.下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10C.履约银行保函额度是合同价格的10D.履约担保书担保额度是合同价格的10【正确答案】D32.施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理【正确答案】B33.根据建设工程施工合同(示范

13、文本)通用条款的规定，未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B34.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B35.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D36.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程

14、师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B37.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B38.现代经济生活中，大部分合同都是（）。A.单务合同B.从合同C.诺成合同D.计划合同【正确答案】C39.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.

15、工艺技术设备【正确答案】C40.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B41.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A42.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A43.【真题】公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.

16、发售招标文件日D.投标截止日【正确答案】D44.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A45.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A46.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于（）。A.额外工作

17、B.附加工作C.正常工作D.限额工作【正确答案】B47.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告【正确答案】A48.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A49.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C

18、.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D50.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D51.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.

19、5【正确答案】B52.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A53.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A54.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.12

20、0D.200【正确答案】B55.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C56.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D57.【真题】建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A.

21、申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【正确答案】C58.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A59.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质

22、量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【正确答案】C60.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A61.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B

23、.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】A62.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D63.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D64.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某

24、一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A65.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B66.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D67.按照FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发履约证书日B.颁发工程接

25、收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日【正确答案】D68.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C69.关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A70.下列（）

26、不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D71.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D72.FIDIC施工合同条件规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）d。A.78B.84C.105D.140【正确答案】D73.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期

27、金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C74.【真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【正确答案】A75.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A76.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合

28、同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C77.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A78.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C79.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B80.缔约过失责任有别于违约

29、责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C81.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】C82.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（）的委托任务。A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设

30、计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察【正确答案】C83.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C84.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施

31、方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C85.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B86.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加

32、快施工进度【正确答案】C87.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B88.依据建设施工合同（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C89.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C90.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标

33、代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B91.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【正确答案】B92.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A93.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】

34、B94.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B95.选择监理单位一般采用()。A.公开指标B.邀请招标，且邀请数量以35家为宜C.邀请招标，且邀请数量以57家为宜D.邀请招标，且邀请数量不得少于5家【正确答案】B96.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B97.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案

35、】B98.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（）。A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣【正确答案】C99.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A100.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务

36、C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求【正确答案】ABCD2.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD3.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】AC4.建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】主要条款有（）

37、。A.设计依据B.发包人应提供的有关资料和文件C.双方的责任D.项目投资要求E.委托设计任务的范围和内容【正确答案】BCE5.质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。A.预付款的支付B.扣回C.因物价浮动对合同价格的调整D.暂列金额E.暂估价【正确答案】ABC6.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商

38、审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【正确答案】CD7.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE8.【真题】根据标

39、准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE9.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE10.下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满

40、或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD11.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规定【正确答案】ABE12.公开招标设置资格预审程序的目的是（）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案【正确答案】BC13.下列关于投标预备会的说法正确的有（）。A.招标人按投标人须知说明的时间和地点

41、召开投标预备会，澄清投标人提出的问题B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。【正确答案】ACE14.按索赔目的分类施工，索赔可分为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】AB15.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有（）。A.承包商的施工质量低

42、劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE16.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB17.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协

43、议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【正确答案】BD18.关于分包合同管理的说法，正确的有（）。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】ADE19.FIDIC施工合同条件规定，业主

44、有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（）等工作内容发包给指定分包商实施。A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理【正确答案】ABD20.勘察投标书主要评审的方面包括（）。A.勘察方案是否合理B.勘察技术水平是否先进C.勘察进度快慢D.各种所需勘察数据能否准确可靠E.报价是否合理【正确答案】ABDE21.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE22.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C

45、.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC23.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE24.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD25.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有()。A.发包人应将竣工

46、后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【正确答案】ABE26.FIDIC施工合同条件规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（）发布变更指令。A.对合同中任何工作工程量的改变B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.改变原定的施工顺序或时间安排D.删减任何合同约定的工作内容E.施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】ABCD27.【真题】关于抵

47、押的说法，正确的有()。A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【正确答案】AE28.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承

48、包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BCDE29.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事

49、人必须在合同中约定不可抗力的范围D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明【正确答案】ABDE30.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE31.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约

50、定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE32.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请

51、招标【正确答案】ABC33.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC34.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有()。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【

52、正确答案】BCE35.材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。A.项目法人已经依法成立B.按国家规定履行审批手续的，已经审批C.资金来源已经落实D.能够提出货物的使用与技术要求E.有相应的技术人员【正确答案】ABCD36.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承

53、包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE37.【真题】招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD38.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优

54、先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE39.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD40.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周

55、边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD41.下列（）属于投标文件格式。A.投标函及投标函附录B.法定代表人身份证明C.联合体协议书D.未标价工程量清单E.拟分包项目情况表【正确答案】ABCE42.【真题】根据招标投标法，下列项目中，必须进行施工招标的有（）。A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【正确答案】ABD43.【真题】某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有（）。A.属于非即时买卖合同B.试用期内可以拒绝购买C.试用的前提是支付价款或提供担保D.试用期