二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案(79)

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案(79)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案(79)（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C2.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】C3.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（）小时内向事故发生地有关部门报告。A.1B.5C.12D.24【正确答案】A4.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建

2、标201344号），暂列金额应计入建筑安装工程的（）。A.规费B.措施费C.人工费D.其他项目费【正确答案】D5.某防洪堤坝填筑压实后，其压实土的干密度未达到规定值，经核算将影响土体的稳定且不满足抗渗能力的要求，可采取的质量事故处理方法是（）。A.不作处理B.加固处理C.修补处理D.返工处理【正确答案】D6.工序施工条件控制就是控制工序活动的各种（）。A.合同条件和法规条件B.工艺顺序和组织条件C.投入要素质量和环境条件质量D.工期条件与赶工措施【正确答案】C7.【真题】下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.重视信息技术的应用C.优选施工方案D.进行进度控制

3、的会议组织设计【正确答案】B8.施工项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的()。A.台班单价B.台班数量C.台班保养费D.台班质量【正确答案】B9.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C10.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C11.某单价合同的

4、投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【正确答案】D12.某项目采用固定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性极小，估计如果发生造成的损失属于重大损失，则此种风险等级应评为()级。A.B.C.D.【正确答案】C13.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是（）。

5、A.某市新建机场工程B.某城际高速公路（含公路、桥梁和隧道）C.某拆除工程定向爆破工程D.某小区的一栋楼房【正确答案】D14.【真题】对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是()。A.设计单位B.建设单位C.施工总承包企业D.监理单位【正确答案】C15.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A16.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同

6、变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D17.施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。A.储存控制B.定额控制C.询价控制D.分包控制【正确答案】B18.【真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖金是按照报价书的成本估算

7、指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值【正确答案】D19.施工现场的临时食堂，通常用餐人数在（）人以上时，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。A.30B.50C.80D.100【正确答案】D20.关于一般情况下检验批和分项工程关系的说法，正确的是（）。A.分项工程是检验批验收的基础B.两者有着截然不同的性质C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已D.检验批是按照工程

8、划分的，而分项工程是按照施工部位划分的【正确答案】C21.下列有关建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的表述错误的是（）。A.其他项目费由暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等内容构成B.措施项目清单均需用具体的工程量来表示C.采用工程量清单计价，招标工程量清单由分部分项工程清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单组成D.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分【正确答案】B22.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早

9、5时【正确答案】A23.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（）的施工管理。A.业主B.监理方C.施工企业D.施工总承包管理方【正确答案】D24.采用施工总承包模式时，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行（）合同。A.总价B.单价C.成本加酬金D.成本加固定费用【正确答案】A25.对于应急工程的建设，其工程承包合同的计价形式较适合采用（）。A.变动总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D26.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.

10、非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C27.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C28.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，质量保证金的计算额度应包括()。A.预付款的支付B.承包人完

11、成的安装工程款C.价格调整的金额D.预付款的扣回【正确答案】B29.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A30.下列施工成本管理指标中，属于施工成本计划数量指标的是（）。A.设计预算成本计划降低额B.责任目标成本计划降低额C.设计预算成本计划降低率D.按子项目汇总的工程项目计划总成本指标【正确答案】D31.下列哪一项不是经批准可以进行邀请招标的情况（）A.技术复杂的工程?B.国外投资的工程?C.灾后重建工程?D.法律、法规规定不宜公开招标的工程?【

12、正确答案】B32.某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由()承担。A.承包人B.业主C.设计单位D.监理单位【正确答案】B33.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B34.某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，则（）。A.施工总承包管理单位应认可该分包合同B.施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C.施工总承包管

13、理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任【正确答案】D35.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A36.在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。A.人的因素B.材料的因素C.机械的因素D.方法的因素【正确答案】A37.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又

14、有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点【正确答案】B38.某工程承包合同约定：工程桩280根，单价为1.4万元/根；经确认承包商实际完成的工程桩为260根，实际单价为1.6万元/根。则费用偏差（CV）为（）万元。A.-28B.28C.52D.-52【正确答案】D39.【真题】根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA循环中“A”环节指的是()。A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价【正确答案】C40.施工项目经理部编制作业计划时，（）是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】

15、B41.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C42.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】C43.关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）A.企业获准认证后应经常性的进行内部审核?B.企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证?C.企业获准领证

16、的有效期为六年?D.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理【正确答案】A44.根据九部委标准施工招标文件，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔【正确答案】A45.下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。A.建设工程监理合同B.建设地区基础资料C.各项资源需求量计划D.单

17、位工程施工组织设计【正确答案】B46.下面不属于质量保修书应当明确的内容是()。A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修记录【正确答案】D47.建设工程安全生产管理条例规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工组织设计中编制（?）。A.专项施工方案B.安全施工措施C.安全技术操作规程D.安全措施计划【正确答案】A48.下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。A.合同价款中包括暂列金额B.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定C.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用D.剩余的暂列金额归发包人所有【正确答案】C49.【真题】施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班

18、，折旧费500/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2d，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。A.0B.500C.1000D.1500【正确答案】D50.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C51.【真题】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以

19、（）为准。A.签订的合同总价B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C.双方重新协商确定的单价和工程量D.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和【正确答案】B52.【真题】根据标准施工招标文件，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。?A.按通?用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失?【正确答案】C53.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这

20、起质量事故的正确处理方法是()。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C54.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，（）可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。A.监理人发包人B.监理人监理人C.规划主管部门设计人D.设计人规划主管部门【正确答案】B55.对施工过程中产生的污水应（）。A.直接排入河流B.在夜间直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道【正确答案】D56.根据标准施工招标文件，关于施工合同索赔程序的规定，正确的

21、是（）。A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书D.索赔意向通知书发出后42天内，承包人应向监理人提交一份详细的索赔文件和有关资料【正确答案】C57.合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按()的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价【正确答案】A58.国家验收是政府有关部门根据法律

22、、规范、规程和政策要求，针对()全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人【正确答案】A59.某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B60.工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（）。A.施工现场准备工作情况B.主要建筑材料、建筑构配件的质量C.参与工程建设各方主体的质量行为D.施工

23、现场计量器具检验情况【正确答案】C61.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A62.应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（）。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】C63.建设工程安全生产管理中，最基本的安全管理制度是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产许可证制度C.安全生产教育培训制度D.安全措施计划制度【正确答案】A64.关于生产安全事故应急预案管理，下列说法正确的是（）。A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预

24、案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练D.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练【正确答案】D65.下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（）。A.材料设备进场记录B.施工日志C.主要构配件的试验报告D.质量检查记录【正确答案】C66.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。A.材料损耗费B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】

25、B67.施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是()。A.对分包人的质量控制主要由发包人进行B.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责C.对分包人来说，符合质量控制上的他人控制原则，对质量控制有利D.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利【正确答案】C68.【真题】某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是()。A.比较法B.构成比率法C.因素分析法D.动态比率法【正确答案】C69.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7

26、天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D70.对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D71.项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。A.质量方针B.工程承包合同C.质量计划D.设计文件【正确答案】B72.下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.编制进度计划B.优选施工方案C.选择合理的承发包模式D.编制施工进度控制的工作流程【正确答案】B73

27、.施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。A.形象进度、产值统计、实际成本B.成本预测、成本计划、成本分析C.目标成本、预算成本、实际成本D.人工成本、材料成本、机械成本【正确答案】A74.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C75.【真题】下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A76.某工程施工过程中，由于结构设计

28、计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A77.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A78.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形

29、状为树状【正确答案】D79.作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C80.施工成本核算中的“三同步”是指（）。A.计划成本、目标成本和实际成本同步B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步C.成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值【正确答案】B81.施工平行发承包的特点，在进度控制方面的特点是（）。A.对某些工作而言，符合“他人控制”原则B.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择C.可以边设计边施工，

30、缩短建设周期D.对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利【正确答案】C82.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B83.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D84.运用动态控制原理控制施工质量

31、时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。A.设计图纸的质量B.材料、半成品、成品和有关设备等的质量C.签订施工合同时决策质量D.编制监理规划的质量【正确答案】B85.某施工单位施工需要使用起重机械，则应当自起重机械设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.28?B.30?C.42?D.24【正确答案】B86.某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位施工厚度为1.6米，在计量、支付时，对于多做0.1米的工程量应当（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【正确答案】A87.对施工过程中产生的泥浆水只能（）。A.直接排入

32、河流B.直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道【正确答案】D88.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B89.关于工作流程与工作流程图，说法正确的是（）。A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C90.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技

33、术负责人D.监理工程师【正确答案】D91.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于()。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D92.关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险C.建设周期较短，有利于进度控制D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调【正确答案】D93.【真题】根据建筑工程质量终身责任制要求，

34、施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是()A.建筑工程实际使用年限B.建设单位要求年限C.缺陷责任期D.建筑工程设计使用年限【正确答案】D94.【真题】下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。A.单位工程成本计划额B.设计预算成本计划降低率C.设计预算成本计划降低额D.材料计划成本额【正确答案】B95.特种作业操作证每（）年复审1次。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C96.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业的分包单位，丙企业则为该工程项目业主认定的专业分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是()。A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务B.丙企业只听从业主

35、的指令C.丙企业只指挥乙企业的施工D.甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工【正确答案】D97.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，下列费用中不属于材料费的是（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.工地保管费【正确答案】B98.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，其中不包括（）。A.操作规程B.管理手册C.程序文件D.作业文件【正确答案】A99.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C100.【真题】某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时

36、间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A.2B.4C.5D.8【正确答案】D二.多选题(共70题)1.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE2.下列各项属于实测法中，“

37、套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD3.如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。对于该类合同，在具体的运用中（）。A.投标报价时，人们常常注重合同的单价B.投标报价时，人们常常注重合同的总价格C.施工过程的工程款结算时，以合同单价优先D.实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据E.当工程量发生变化，可以以合同单价为准调整总价【正确答案】BCE4.下列属于施工机械设备的有（）。A.通风空调B.运输设备C.施工安全设施D.环保设备E.测量仪器【正确答案】

38、BCE5.关于施工图预算和施工预算的说法，正确的有（）。A.施工预算的编制以施工定额为主要依据B.施工图预算的编制以预算定额为主要依据C.施工预算适用于建设单位，而不适用于施工企业D.施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位E.施工图预算则是投标报价的主要依据【正确答案】ABDE6.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE7.建设工程项目施工质量计划按其内容可分为（）计划。A.施工质量工作计划B.施工质量成本计划C.任务完成D.工作定额E.质量评审【正确答案】AB8.【真题】根据

39、建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。A.设计单位的生产聚全事战业提出指导意见B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】BCDE9.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD10.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车

40、辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE11.下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费B.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.工伤保险是属于法定的强制性保险D.建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费E.工伤保险不属于法定的强制性保险【正确答案】ACD12.【真题】根据建设工程

41、施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款【正确答案】CD13.施工组织设计的内容要结合工程对象的()进行综合考虑。A.实际特点B.施工条件C.施工方法D.技术水平E.关键工序【正确答案】ABD14.以下关于安全许可证说法中，正确的有()。A.建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理B.安全生产许可

42、证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续D.安全生产许可证有效期可延期3年E.国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理【正确答案】BCDE15.工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE16.文明施工对施工现场和道路的基本要求包括（）。A.所有场地应当硬化B.施工现场内有完善的排水措施C.所有道路两侧必须绿化D.场内道路应该平整、坚实、通畅E.场内主要场地应设置相应的安全防护设施和安全标志【正确答案】BDE17.下列

43、施工计划中用于直接组织施工作业的计划的有（）。A.年度施工计划B.月度施工计划C.控制性进度计划D.竞争性进度计划E.旬施工作业计划【正确答案】BE18.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE19.施工总承包管理模式对费用控制的特点包括（）。A.某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标B.对降低工程造价有利C.多数情况下，由业主方与分包方直接签约D.各分包合同的交界面的定义由施

44、工总承包管理单位负责E.多数情况下，由施工总承包管理单位与分包人签约，降低了业主方的风险【正确答案】ABC20.【真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A.项目结构的编码B.工作任务分工表C.管理职能分工表D.工作流程图E.项目结构图【正确答案】AE21.企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答案】ACD22.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业

45、主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE23.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD24.下列各项属于风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.收集与施工风险有关的信息C.分析各种风险的损失量D.确定各种风险的风险量和风险等级E.编制施工风险识别报告【正确答案】ACD25.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专

46、家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE26.单位工程施工组织设计的内容包括()。A.工程概况及施工特点B.作业区施工平面布置设计C.施工方案D.单位工程施工准备工作计划E.施工总进度计划【正确答案】ACD27.下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）。A.工程施工质量B.工程施工进度C.业主工程款项支付D.政府质量监督部门的质量检查E.施工成本的增加和减少【正确答案】ABCE28.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程

47、序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB29.【真题】关于双代号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC30.根据住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和

48、调查处理工作的通知（建质2010111号），下列属于重大事故的有（）。A.工程质量事故造成经济损失5500万元B.工程质量事故造成6000万元的直接经济损失C.工程质量事故造成107人重伤D.工程质量事故造成9人死亡和4500万元直接经济损失E.工程质量事故造成17人死亡【正确答案】BE31.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投

49、标报价计算的基本条件【正确答案】ACDE32.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD33.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE34.下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔

50、费用的事件不包括（）。A.发包人原因引起的暂停施工B.不可抗力C.发包人的原因导致试运行失败D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】CD35.职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011的总体结构组成部分包括()。A.总说明B.范围C.规范性引用条件D.术语和定义E.职业健康安全管理体系要求【正确答案】BCDE36.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须的施工机械工作时间包括()。A.正常负荷下的工作时间B.施工过程中的停工时间C.不可避免的中断时间D.有根据地降低负荷下的工作时间E.不可避免的无负荷工作时间【

51、正确答案】ACDE37.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守【正确答案】ACD38.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行，所涉及的活动有（?）。A.培训意识和能力B.内部审核C.执行控制程序D.管理评审E.合规性评价【正确答案】AC39.根据建设工程项目管理规范GB/T503262017的规定，项目经理的职责包括（）。A.组织或参与编制项目管理实施规划B.进行授权范围内的利益分配C.主持项目管理机构工作D.参与选择大宗

52、资源的供应单位E.对资源进行动态管理【正确答案】ABE40.下列属于建筑安装工程费用中施工机具使用费的有()。A.采购及保管费B.安拆费及场外运费C.运杂费D.工具用具使用费E.燃料动力费【正确答案】BE41.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE42.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近

53、并平稳上升B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题D.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点E.同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的【正确答案】ACDE43.工序施工质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD44.【真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定

54、额D.概算指标E.投资估算指标【正确答案】CDE45.根据建设工程工程量清单计价规范（GB2013），下列措施项目中，可采用综合单价法的有（）。A.混凝土模板B.夜间施工费C.脚手架D.二次搬运费E.室内空气污染测试【正确答案】AC46.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成，施工机械使用费包括（）。A.检验试验费B.经常修理费C.燃料动力费D.工具用具使用费E.安拆费及场外运费【正确答案】BCE47.项目目标动态控制的纠偏措施主要包括（）。A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施E.结构措施【正确答案】ABCD48.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.思想保证体系B.项目施工质量目标C.工作保证体系D.项目施工质量记录E.项目施工质量计划【正确答案】ABCE49.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括（）。A.指导性施工成本计划B.实施性施工成本计划C.竞争性施工成本计划D.施工企业的施工生产计划E.建设工程项目施工进度计划【正确答案】DE50.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定