二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及答案（第24期）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及答案（第24期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及答案（第24期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/m3；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）A.0.6万元；0.80?B.-0.6万元；0.83?C.-0.48万元；0.83?D.0.48万元；0.80【正确答案】C2.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是（

2、）。A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择【正确答案】A3.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，因病而按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付给工人的工资属于()。A.津贴补贴B.特殊情况下支付的工资C.医疗保险费D.劳动保险和职工福利费【正确答案】B4.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为（）。A.指导责任事故B.社会、经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】D5.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T

3、50326-2006)，施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是()。A.参与编制B.主持编制C.协助编制D.批准实施【正确答案】B6.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款【正确答案】D7.下列有关最终结清的说法正确的是（）。A.发包人应在收到最终结清支付申请后的7天内予以核实，向承包人签发最终结清支付证书B.发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付

4、最终结清款C.若发包人未在约定的时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清支付申请已被发包人认可D.如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人不需要承担不足部分的补偿责任【正确答案】C8.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001，对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()。A.按验收程序重新进行验收B.按技术处理方案和协商文件进行验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收【正确答案】A9.计算工程索赔时，最常用的一种方法是（）。A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.协商费用法【正确答案】C10.

5、根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D11.下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化【正确答案】B12.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），施工企业夜间施工增加费属于（）。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.企业管理费【正确答案】C13.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日【正确答案

6、】A14.某建筑材料采购合同中，约定由采购方负责提货，则交货日期应（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以承运单位签发的日期为准C.以供货方按合同规定通知的提货日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】C15.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C16.合同实施的偏差分析的内容不包括（）A.合同实施偏差的责任分析?B.合同实施趋势分析?C.合同实施成本控制分析?D.产生偏差的原因分析【正确答案】C17.应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置

7、、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C18.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B19.国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对()全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人【正确答案】A20.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A.打桩机施工不超过夜间22时B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C.夏天的早上5点挖土机

8、可开始工作D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测【正确答案】A21.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。A.风险评估B.风险监控C.风险识别D.风险预测【正确答案】B22.职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。A.持续改进B.全过程控制C.预防为主D.系统管理【正确答案】A23.根据建标201344号：住房和城乡建设部、财政部关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素划分,下列属于建筑安装工程费用中人工费的是（）。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业

9、保险费【正确答案】A24.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A25.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正

10、确答案】C26.采用施工总承包模式时，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行（）合同。A.总价B.单价C.成本加酬金D.成本加固定费用【正确答案】A27.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B28.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B29.建设工程项目施工成本控

11、制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B30.【真题】施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。A.自然环境因素B.作业环境因素C.施工质量管理环境因素D.技术环境因素【正确答案】B31.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D32.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正

12、，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚【正确答案】C33.在施工现场质量的实测检查中，对于墙面平整度的检查通常采用的手段是()。A.靠B.吊C.量D.套【正确答案】A34.按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，或用安全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.单项隐患综合处理B.重点处理C.动态处理D.冗余安全度处理【正确答案】B35.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.辅助配套的电梯B.运输设

13、备C.操作工具D.计量器具【正确答案】A36.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B37.施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书的主要依据是（）。A.项目合同文件B.建设工程项目管理规范C.施工企业投标文件D.工程项目招标文件【正确答案】A38.【真题】施工成本控制的步骤是()。A.预测-检查-比较-分析-纠偏B.检查-比较-分析-预测-纠偏C.分析-检查-比较-预测-纠偏D.比较-分析-预测-纠偏-检查【正确答案】D39.【真题】为确

14、保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C40.环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016中的环境是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然和经过人工改造的自然因素的总体C.植物、动物和自然资源的总称D.周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况【正确答案】A41.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备

15、阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A42.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.电梯B.运输设备C.吊装设备D.计量器具【正确答案】A43.一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划【正确答案】D44.【真题】运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施

16、工质量，还包括()。A.设计图纸的质量B.采购的建筑材料的质量C.签订施工合同时决策质量D.编制监理规划的质量【正确答案】B45.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D46.下面关于施工企业项目经理的说法正确的是（）。A.未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理B.发包人有权更换承包人的项目经理C.承包人更换项目经理不需要征得发包人同意D.发包人有权指定承包人的项目经理【正确答案】A47.在实践中，最常用的是（）合同

17、A.固定单价合同?B.变动单价合同?C.固定总价合同?D.变动总价合同【正确答案】A48.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A49.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，设计交底应由()组织。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计单位【正确答案】B50.对于时间要求特别紧迫的抢险救灾工程建设，其工程承包合同计价形式较适合采用（）。A.总价合同B.固定单价合同C.变动单价合

18、同D.成本加酬金合同【正确答案】D51.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.14B.20C.28D.41【正确答案】A52.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B53.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.待签证时报价B.自主报价C.按政策规定标准估算报价D.按招标文件提供的金额报价【正确答案】B54.某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧

19、，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料，施工单位应()。A.按照建设单位提供的资料及时开始施工B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核【正确答案】B55.某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的发承包模式是()。A.平行发承包B.施工总承包C.施工总承包管理D.以上三种模式均可【正确答案】C56.承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，

20、应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】B57.工企业在选派项目经理阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划A.指导性?B.实施性?C.作业性?D.竞争性【正确答案】A58.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为()。A.项目建设的增值服务B.项目目标控制服务C.尽快发挥项目投资效益服务D.提高项目管理效率服务【正确答案】A59.在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。A.人的因素B.材料的因素C.机械的因素D.方法的因素【正确答案】A60.以下索赔事件

21、中承包方不可以提出工期索赔的是（）。A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求承包人提前竣工D.不可抗力【正确答案】C61.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。A.项目技术负责人B.项目经理C.公司总工程师D.公司技术负责人【正确答案】A62.某混凝土现浇楼面平整度偏差达到10mm，该质量问题可以（）。A.不作处理B.加固处理C.返工处理D.修补处理【正确答案】A63.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，下列费用中不属于材料费的是（）。A.材料原价B.检验试验费C.运

22、输损耗费D.工地保管费【正确答案】B64.下列施工合同风险的类型中，属于组织成员资信和能力风险的是（）。A.自然环境的变化B.对环境调查和预测的风险C.承包商的技术设计存在漏洞D.政府机关工作人员的干预【正确答案】D65.对于信息技术在进度控制中的应用说法不正确的是（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息处理的效率C.有利于提高进度信息的透明度D.信息技术对进度控制而言不只是一种管理手段，更是一种重要的技术措施【正确答案】D66.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B

23、.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差【正确答案】D67.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A68.根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚C.主持竣工验收会议D.对工程质量检查情况进行通报【正确答案】D69.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业

24、应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为（）。A.期满前1个月B.期满前2个月C.期满前3个月D.期满前6个月【正确答案】C70.某工程在开工前，由有经验的专家对工程项目的危险性、危害性进行预测性评价，这属于施工安全生产管理制度体系中的（）制度。A.安全预评价B.专项施工方案专家论证C.政府安全生产监督检查D.安全检查制度【正确答案】A71.影响施工质量的五大因素是指人、材料、机械及()。A.方法与设计方案B.投资额与合同工期C.投资额与环境D.方法与环境【正确答案】D72.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为

25、直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D73.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B74.根据九部委标准施工招标文件，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限

26、于提出工程接收证书颁发后发生的索赔B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔【正确答案】A75.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A.比较-分析-预测-纠偏-检查B.比较-预测-分析-纠偏-检查C.比较-预测-分析-检查-纠偏D.比较-分析-预测-检查-纠偏【正确答案】A76.施工企业在施工项目生产的活动中，必须对安全生产负全面责任，安全生产的第一负责人是（）

27、。A.项目经理B.项目专职安全管理员C.企业的法定代表人D.企业总工程师【正确答案】C77.对工程项目施工承担全面管理责任的是()。A.建设单位项目部B.施工企业法定代表人C.项目总监理工程师D.施工方项目经理【正确答案】D78.施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】D79.下列现场质量检查的方法中，属于实测法的是（）。A

28、.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量【正确答案】A80.承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。A.7天B.14天C.21天D.28天【正确答案】B81.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B82.【真题】关于施工总承包模式的说法，正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工

29、总承包合同一般采用单价合同D.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】D83.【真题】根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是()。A.材料检验不严引发的质量事故B.采用不适宜施工方法引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【正确答案】A84.“自项目开始至项目完成”指的是项目的（）。A.计划期B.实施期C.决策期和实施期D.施工期【正确答案】B85.【真题】某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是()。A.确定目标控制的计划值B.定期比较目标计划值与实际值

30、C.分析比较结果，采取纠偏措施D.收集目标的实际完成值【正确答案】D86.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D87.某地下工程施工合同约定，计划2月份开挖160000立方米，合同单价均为85元/立方米。到2月底，经确认

31、实际开挖土方180000立方米，实际单价为72元/立方米，则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为（）万元。A.234B.-234C.170D.-170【正确答案】C88.【真题】施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（）。A.适用性.先进性.耐久性.可靠性B.适用性.安全性.耐久性.可靠性C.安全性.耐久性.美观性.可靠性D.适用性.安全性.美观性.耐久性【正确答案】B89.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C90.对

32、于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D91.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A92.对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价

33、D.以单价为准调整总价【正确答案】D93.下列施工准备质量控制工作中，属于技术准备的是（）A.复核原始坐标?B.规划施工场地?C.设置质量控制点?D.布置施工机械【正确答案】C94.投标单位获得招标文件之后的首要工作是（）A.研究招标文件?B.确定投标策略?C.进行现场踏勘?D.组织编制投标文件【正确答案】A95.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D96.按

34、照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.人均床铺面积不小于3mC.尽量减少用明火烧煮食物D.临时建筑物、构筑物坚固、耐用、美观【正确答案】A97.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是()。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路C.某拆除工程定向爆破工程D.某发电厂第一车间烟囱维修工程【正确答案】D98.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提

35、交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意【正确答案】C99.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C100.实行施工总承包的建设工程,某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B二.多选题(共70题)1.施工风险的类型包括（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险E.合同风险【正确答案】ABCD2.某工程

36、施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】ACDE3.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度计划B.项目子系统进度计划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.项目子系统中的单位工程进度计划E.年度、季度、月度和旬计划【正确答案】ABC4.检验批的划分

37、的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC5.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，属于发包人违约的情形有()。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件【正确答案】BCDE6.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺

38、序B.编制资源需求计划C.确定主要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC7.下列情形中，（）应急预案应当及时修订并归档。A.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的B.应急指挥机构及其职责发生调整的C.面临的事故风险发生重大变化的D.重要应急资源发生细小变化的E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的【正确答案】ABCE8.关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有()。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物

39、资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【正确答案】DE9.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE10.下列属于承包商可索赔的材料费包括（）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.索赔事件引起的材料用量增加C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.停工损失费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料

40、价格上涨和超期储存费用【正确答案】BE11.【真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告【正确答案】ABC12.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有()。A.工程排污费B.危险作业意外伤害保险C.社会保险费D.环境保护费E.材料二次搬运费【正确答案】ABC13.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD14.工程量清单计价的三种形式中

41、，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE15.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE16.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采

42、购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE17.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE18.下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是（）。A.图纸会审记录文件B.工程开工报告相关资料C.施工组织设计文件D.质量控制资料E.施工记录文件【正确答案】ABCE19.【真题】建设工程施工风险管理过

43、程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE20.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE21.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.按双方在合同中约定应予计量的工程量确定C.为实体工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程

44、量计算规则【正确答案】BCD22.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，下列说法正确的有（）。A.综合单价的组成应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定的风险费用B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价D.措施项目均可以作为竞争性费用E.规费和税金不得作为竞争性费用【正确答案】ABE23.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截

45、面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC24.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有()。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.监督施工进度和施工安全【正确答案】ABCE25.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用（），实现施工风险动态跟踪与控制。A.事故应急预案B.现场监测数据C.风险管理职责D.风险记录E.施

46、工合同【正确答案】BD26.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD27.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）GF2003-0214，劳务分包人的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】BD28.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.合作伙伴争执、责任不明E.合同条款不严密【正确答案】B

47、CDE29.下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有()。A.按规定发放的生产工人物价补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人劳动竞赛奖金D.生产工人劳动保险和职工福利费E.企业为职工缴纳的工伤保险费【正确答案】AC30.项目结构分解要考虑项目的特点、项目进展的总体部署和结合合同结构等方面的因素，有利于（）。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目实施任务的发包D.绘制组织结构图E.项目实施任务的进行【正确答案】BCE31.在计算综合单价时，下面关于人工单价、材料价格和施工机械台班单价的说法，正确的有()。A.应采用企业历史交易价格B.应直接采用市场价格C.应采用市场价格作为参考D.不应采

48、用调价系数予以调价E.应根据工程项目的具体情况及市场资源的供求状况进行确定【正确答案】CE32.在工程项目实施阶段，合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有()。A.竣工后一次结算B.分部结算C.分段结算D.分项结算E.按月结算【正确答案】ACE33.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE34.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB35.质量管理体系的八项原则，包括以顾客

49、为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE36.根据建设工程项目管理规范，制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。A.项目管理实施规划B.项目合同文件C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标E.项目管理规划大纲【正确答案】BCDE37.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD38.我国执行的GB/T19001

50、质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系【正确答案】ABDE39.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行

51、以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE40.某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期（28天以内）发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了标准施工合同文件对于索赔证据的()基本要求。A.真实性B.及时性C.全面性D.关联性E.有效性【正确答案】ADE41.下列关于“四不放过”的原则说法正确的有（）。A.有关人员没有受到教育不放过B.事故原因没有查清不放过C.事故损失未挽回不放过D.责任人员没有受到处理不放过E.整改措施没有落实不放过【正确答

52、案】ABDE42.【真题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），关于项目经理权限的说法，正确的有（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与组建项目经理部C.参与选择工程分包人D.参与制订内部计酬办法E.参与选择物资供应单位【正确答案】ABCE43.【真题】关于双代号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC44.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目

53、的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE45.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众性的QC活动【正确答案】AE46.施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括（）。A.交通运输条件B.材料供应商表C.环保要求D.新材料信息表E.机械设备价格表【正确答案】BDE47.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计

54、划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE48.以下情形中，需要及时修订并归档应急预案的包括（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的E.施工单位项目负责人发生变化【正确答案】ABCD49.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。A.质量事故报告B.实施记录C.处理方案D.工程质量保修书E.验收记录【正确答案】ABCE50.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行，所涉及的活动有（?）。A.培训意识和能力B.内部审核C.执行控制程序D.管理评审E.合规性评价【正确答案】AC51.在索赔资料准备阶段，主要工作有()。A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索