二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第96期）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第96期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第96期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D2.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D3.施工方信息管理手段的核心是（）。A.编制管

2、理手册B.实现工程信息化管理C.建立基于互联网的信息处理平台D.实现办公自动化【正确答案】B4.在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开（）作业。A.晚9点至次日早7点B.晚10点至次日早7点C.晚9点至次日早6点D.晚10点至次日早6点【正确答案】D5.根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列关于建设主管部门事故报告要求，说法错误的是（）。A.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况C.一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D.重大事故逐级上报至国务院建设主管部门【正确答案】A6.成本管理责任

3、体系中，项目管理层的职能是（）。A.只负责对生产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥成本控制中心的管理职能D.应体现效益中心的管理职能【正确答案】C7.下列选项中，不属于索赔资料准备阶段的主要工作的是()。A.跟踪和调查干扰事件B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.确定索赔对象，明确索赔的项目D.收集证据，获得充分而有效的各种证据【正确答案】C8.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增

4、加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D9.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D10.下列施工合同风险的类型中，属于组织成员资信和能力风险的是（）。A.自然环境的变化B.对环境调查和预测的风险C.承包商的技术设计存在漏洞D.政府机关工作人员的干预【正确答案】D11.【真题】施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行()的比较。A.施工成本计划值与实际值B.施工成本计划值与投标报价C.成本实际值与投票报价D.实际工程款支付与合同价【正确答案】A12

5、.【真题】某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。A.2B.3C.7D.8【正确答案】D13.依据建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师【正确答案】D14.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机

6、构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C15.【真题】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【正确答案】B16.【真题】某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其()。A.法律责任B.经济责任C.行政责任D.领导责任【正确答案】B17.下列属于施工企业的施工生产计划的是（）。A.施工总进度计划B.月度生产计划C.项目施工的季度施工计划D.单体工程施工进度计

7、划【正确答案】B18.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计划之间的联系和协调C.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C19.若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8t，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()t。A.0.768B.0.832C.0.850D.0.862【正确答案】B20.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（

8、），它是信息管理的核心指导文件。A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法【正确答案】B21.下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业保险费【正确答案】A22.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A23.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C24.【真题】根

9、据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。A.公共信息B.项目管理信息C.工作总体信息D.施工信息【正确答案】B25.建设项目分部分项工程成本分析中预算成本和目标成本分别来自()。A.投标报价成本和施工预算B.投标报价成本和施工图预算C.招标控制价成本和施工预算D.招标控制价成本和投标报价成本【正确答案】A26.根据九部委标准施工招标文件，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权

10、提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔【正确答案】A27.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C28.一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划【正确答案】D29.某混凝土现浇楼面平整度偏差达到10mm，该质量问题可以（）。A.不作处理B.加固处

11、理C.返工处理D.修补处理【正确答案】A30.某打桩工程合同约定，第1个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元根。至第1个月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元根，则在第1个月度内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)为()万元。A.132，144B.143，156C.144，132D.156，143【正确答案】C31.关于施工项目经理，说法正确的是（）。A.施工项目经理的任务就是项目管理B.施工项目经理的权限因所在企业不同而不尽相同C.施工项目经理由于工作失误只承担经济赔偿责任D.施工项目经理是一种专业执业资格【正确答案】B

12、32.某工程采用施工总承包模式，施工过程中某分包工程发生生产安全事故，则负责将该事故向建设主管部门和有关部门上报的单位是（）。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C33.下列属于第一类危险源控制方法的是（）。A.增加安全系数B.个体防护C.改善作业环境D.提高各类设施的可靠性【正确答案】B34.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是（）。A.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划B.施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴C.建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴D.建设工程项目施工进度计划以

13、整个施工企业为系统【正确答案】D35.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B36.在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（）。A.认为通过验收B.不能通过验收C.由建设单位决定是否通过验收D.需要返工【正确答案】A37.下列关于建设工程质量监督档案管理的说法，正确的是（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照分部

14、工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A38.【真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【正确答案】C39.安全生产管理制度的核心是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产许可证制度C.政府安全生产监督检查制度D.安全生产教育培训制度【正确答案】A40.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。A.质量问题整改通知书B.局部暂停

15、施工指令单C.工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D41.【真题】对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是()。A.设计单位B.建设单位C.施工总承包企业D.监理单位【正确答案】C42.施工成本核算的对象一般是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B43.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A44.关于施工成本控制的步骤，即比较、分析、预测、纠偏和检查的说法，正确的是()。A.预测是在项目施工前估计所需的总费用

16、B.分析是对比较结果的分析，以确定偏差的原因C.采取适当措施纠偏是控制工作的核心D.检查是对项目进展的跟踪，以确定偏差的严重性【正确答案】B45.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C46.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则()。A.承包人有权要求发包人延长工期B.承包人无权要求发包人延长工期C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担

17、有关费用和合理利润【正确答案】A47.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B48.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C49.【真题】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。A.监理单位委托B.投标竞争C.施工总承包人

18、委托D.自行分配【正确答案】B50.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应（）。A.由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用B.由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助C.由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用D.由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助【正确答案】B51.下列关于工程监理工作和工作性质的表述中，正确的是()。A.工程监理机构应尽力进行项目的目标控制并对目标失控负全责B.监理工作的公正性要求它在业主方和承包方的利益冲突中保持中立C.监理工作的独立性要求它在组织上和经济上不依附于监理工作的对象D.建设工程监理工作仅指施工

19、监理【正确答案】C52.对业主方项目管理的目标而言，进度目标是指项目的（）。A.立项时间目标B.竣工时间目标C.项目动用的时间目标D.运营时间目标【正确答案】C53.下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是：（）A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?D.建设主管部门责令整改的问题整改完毕【正确答案】D54.职业健康安全管理体系建立的主要工作有：制定方针、目标、指标和管理方案；初始状态评审；文件的审查、审批和发布；体系文件编写；管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是（）。A.-B.-C.

20、-D.-【正确答案】C55.某施工机械预算价格为120万元，折旧年限为10年，残值率为6%，年平均工作245个台班，则该机械台班折旧费为()元。A.460B.490C.560D.590【正确答案】A56.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C57.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。A.发包人B.工程师C.劳务分包人D.工程承包人【正确答案】D58.【真题】关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。A.每一

21、个任务只能有一个主办部门B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门C.项目运营部应在项目竣工后介入工作D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【正确答案】D59.某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B60.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差(

22、)。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差【正确答案】D61.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.待签证时报价B.自主报价C.按政策规定标准估算报价D.按招标文件提供的金额报价【正确答案】B62.应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C63.按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，或用安全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.单项隐患综合处理B.重点处理C.动态处理D.冗余安全度处理【正确答案】B64

23、.下列有关工作流程图的表述，不正确的是（）。A.工作流程图描述各项项目管理工作的流程B.工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系C.工作流程图可根据需要逐层细化D.工作流程图反映项目各参与方项目管理的职能分工【正确答案】D65.如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是（）。A.分析合同错误，提出不同意见B.抓对方的失误，向对方提出索赔C.说明自身难处，赢得对方理解D.抓住客观原因，说明双方有责【正确答案】B66.【真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。其正

24、确的工作排序是()。A.B.C.D.【正确答案】B67.建设工程安全生产管理中，最基本的安全管理制度是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产许可证制度C.安全生产教育培训制度D.安全措施计划制度【正确答案】A68.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D69.在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉，钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）A.定额控制?B.包干控制?C.指标控制?D.计量控制【正确答案】B70.根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，在索赔事件影响

25、结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C71.如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.由承包人和发包人各承担50%【正确答案】A72.在建设工程施工承包合同执行过程中，（）。A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向

26、业主提出索赔D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔【正确答案】B73.设计方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。A.材料供应方的利益B.项目施工方的利益C.项目的整体利益D.工程监理方的利益【正确答案】C74.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），工程排污费应计入建筑安装工程的()。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】C75.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入()。A.企业管理费B.二次搬运费C.材

27、料费D.措施费【正确答案】C76.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A77.监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令【正确答案】A78.对于施工承包合同中，关于发包人责任与义务的说法，错误的是（）A.按通用合同条款约定提

28、供施工场地?B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整?C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件?D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【正确答案】C79.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D80.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作

29、为预付款。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B81.施工安全生产管理制度体系建立的原则，不包括()。A.贯彻“安全第一，预防为主”的方针?B.合理的施工现场布置图?C.适用于工程施工全过程的安全管理和控制?D.施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度【正确答案】B82.关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A83.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.

30、施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B84.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价【正确答案】B85.下列施工现场噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是()。A.用电动空压机代替柴油机B.在工厂车间生产制作门窗C.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器D.装卸材料轻拿轻放【正确答案】B86.

31、对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。由于工程技术人员和工人的差错而引起的时间消耗属于()。A.多余工作时间B.偶然工作时间C.停工时间D.违反劳动纪律时间【正确答案】A87.【真题】建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。A.职业健康安全管理体系B.环境评价体系C.技术管理体系D.人力资源管理体系【正确答案】A88.施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是()。A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理?B.在处理安全隐患

32、时应设置多道防线?C.既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施?D.既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备【正确答案】A89.下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.编制与进度计划相适应的资源需求计划【正确答案】A90.【真题】根据建设工程质量管理条例，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】B91.下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工工序类的是（）。A.防水混凝士的抗渗等级B.钢结构工程中使用的高强螺栓C.屋架的安装固定

33、D.砌体的砂浆饱满度【正确答案】C92.合同工程实施期间，如果出现工程量清单中措施项目缺项，应按照()的规定调整合同价款。A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单【正确答案】B93.对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.吊销营业执照【正确答案】B94.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.

34、按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B95.下列不属于施工进度计划调整的内容的是（）。A.工程量的调整B.工作关系的调整C.必要目标的调整D.进度索赔的调整【正确答案】D96.各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的（）原则。A.管理的系统方法B.领导作用C.全员参与原则D.持续改进【正确答案】C97.进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工组织设计D.进度报告【正确答案】D98.除专用合同条款另有约定外，

35、承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A99.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A100.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D二.多选题(共70题)1.

36、【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC2.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD3.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.表面处理D.限制使用E.不作处理【正确答案】ABDE4.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查

37、的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE5.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众性的QC活动【正确答案】AE6.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()。A.直接套用B.换算后采用C.部分套用D.参照其价格水平另行确定变更

38、价格E.承发包双方重新协商变更价格【正确答案】ABC7.【真题】建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE8.【真题】职业健康安全管理体系-规范(GB/T28001-2001)的构成要素有()。A.策划B.持续改进C.实施与运行D.检查纠正措施E.管理评审【正确答案】ACDE9.下列关于投标价的说法正确的是（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度C.投标计算还必须与采用的合同形式相

39、一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时，可进行投标总价优惠E.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动【正确答案】ABCE10.【真题】关于施工安全管理任务的说法，正确的有()。A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容B.施工班组应设置兼职的安全员C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施【正确答案】ABCD11.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表【正确

40、答案】CDE12.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD13.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB14.【真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定额D.概算指标E.投资估算指标【正确答案】CDE15.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采

41、取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD16.下面关于投标价的说法，正确的有（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致【正确答案】ABE17.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部

42、分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE18.下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的表述中，正确的有（）。A.风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失?B.风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度?C.风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收?D.工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故?E.风险是指不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合?【正确答案】BE19.【真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有(

43、)。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间【正确答案】CD20.【真题】下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有()。A.承包商管理人员的能力B.工程设计文件C.工程施工方案D.合同风险E.工程机械【正确答案】BCE21.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有()。A.控制的标准化程度高B.需要控制的因素多C.“终检”的安全性强D.控制的难度大E.过程控制的要求高【正确答案】BDE22.关于质量监督机构在工程竣

44、工阶段质量监督工作的说法，正确的有（）。A.对所提出的质量问题的整改情况进行复查B.主持竣工验收会议C.编制分部工程质量监督报告D.对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】AD23.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC24.【真题】若某件事经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施降低其()。A.发生概

45、率，使它移位至风险区DB.损失量，使它移位至风险区CC.发生概率，使它移位风险区CD.损失量，使它移位至风险区BE.发生概率，使它移位至风险区B【正确答案】BE25.对于业主而言，采用单价合同的不足之处是()。A.承担工程量变化的风险B.不利于工程质量控制C.不利于投资控制D.不利于进度控制E.协调工作量大【正确答案】CE26.【真题】关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有()。A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定D.项目经理不得同时担任其他项目的经理E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人

46、员担任【正确答案】BD27.建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.政策性施工进度计划E.年度性施工进度计划【正确答案】ABC28.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有（）。A.主持编制项目目标责任书B.对资源进行动态管理C.建立各种专业管理体系D.参与工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配【正确答案】BCDE29.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证

47、可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE30.工程量清单综合单价的计算步骤中，在计算清单项目的人、料、机费之前进行的有（）。A.确定人、料、机单价B.测算人、料、机消耗量C.计算清单项目的管理费和利润D.确定组合定额子目E.计算定额子目工程量【正确答案】ABDE31.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度

48、不到规定强度的30%【正确答案】BC32.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE33.建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD34.根据建设工程安全生产管理条例，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。A.登高架设作业B.起

49、重信号作业C.建筑外墙抹灰作业D.卫生洁具安装作业E.起重机械安装拆卸作业【正确答案】ABE35.在工程项目实施阶段，合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有()。A.竣工后一次结算B.分部结算C.分段结算D.分项结算E.按月结算【正确答案】ACE36.工程竣工验收报告应附有的文件包括（）。A.施工许可证B.施工图设计文件审查意见C.验收组人员签署的工程竣工验收意见D.安全生产许可证E.工程质量监督文件【正确答案】ABC37.【真题】施工方进度计划的调整内容有（）。A.合同工期目标的调整B.工程量的调整C.工作起止时间的调整D.工作关系的调整E.资源提供条件的调整【正确

50、答案】BCDE38.第一类危险源控制方法一般包括（）。A.消除危险源B.增加安全系数C.个体防护D.应急救援E.消除或减少故障【正确答案】ACD39.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的有()。A.技术开发费B.投标费C.法律顾问费D.保险费E.地方教育附加【正确答案】ABCD40.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GT-2013-0201）施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。A.劳动合同B.缴纳社保证明C.身份证D.职称证书E.注册执业证书【正确答案】AB41.【真题】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形

51、框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具【正确答案】ADE42.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD43.单位工程施工组织设计的编制依据有（）。A.工程的施工图纸及标准图B.建设地区基础资料C.资源配置情况D.合同文件E.有关的标准、规范和法律【正确答案】ACE44.【真题】与施工总承包模式相比，施工总

52、承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE45.运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括（）。A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用B.预防成本C.鉴定成本D.内部损失成本E.外部损失成本【正确答案】BCDE46.当计算工期不能满足要求工期时，需要压

53、缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE47.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE48.环境管理体系的结构系统由方针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠

54、正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE49.某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有()。A.工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低D.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低【正确答案】ACD50.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。A.财产保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.劳动保护费E.工伤保险费【正确答案】BCE51.根据建设工程工程量清单计价规范（GB2013），下列措施项目中，可采用综合单价法的有（）。A.混凝土模板B.夜间施工费C.脚手架D.二次搬运费E.室内空气污染测试【正确答案】AC52.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍