石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目

上传人:回**** 文档编号:127508859 上传时间:2022-07-30 格式:DOC 页数:69 大小:210KB
收藏 版权申诉 举报 下载
石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目_第1页
第1页 / 共69页
石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目_第2页
第2页 / 共69页
石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目_第3页
第3页 / 共69页
资源描述:

《石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石楼镇岳溪村白沙湖地块旁钢便桥及连接道路工程勘察设计项目(69页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、建设工程勘察设计合同工 程 名 称:番禺区化龙镇成人文化技术学校工程项目勘察设计工 程 地 点:广州市番禺区化龙镇合 同 编 号: 设计证书级别: 级 发 包 人:广州市番禺区化龙镇人民政府 承 包 人: 合同签订地点:广州市番禺区 合同签订时间: 月 日 第一部分 合同合同书发包人:广州市番禺区化龙镇人民政府承包人: 月 日,经随机抽取,勘察设计人被选定为承包人。勘察设计人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及理解。现发包人委托承包人承当番禺区化龙镇成人文化技术学校工程项目设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同签订根据:1.1 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工

2、程勘察设计市场管理规定、工程勘察设计收费原则(修订本)。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章1.3 建设工程批准文献。第二条 工程概况2.1 工程名称:番禺区化龙镇成人文化技术学校工程项目设计;2.2 工程建设地点:广州市番禺区化龙镇;2.3 工程规划、特性:本项目筹划总投资约1250万元,筹划建设占地面积约3207平方米。建筑总面积约4177平方米。其中筹划建楼高四层的管理综合楼一幢,面积600平方米;建楼高六层教学综合楼一幢,面积3577平方米。2.4资金来源:镇财政拨款第三条 工程承包范畴:见第二、第三部分设计、勘察合同条款第四条 合同价款暂定金额(大写) 元整(人民币)

3、¥ 万元。其中:设计费暂定为: 万元(含第三方审图费用),但最后以建安费财政预算评审价为基数按国家发展筹划委员会、建设部颁布的工程勘察设计收费原则计取,专业调节系数1.00、工程复杂限度调节系数0.85、附加调节系数1.00。结算价不高于此暂定价时,按上述措施计付;结算价高于此暂定价时,按此暂定价计付。勘察费暂定为 万元,综合(含室外室内)包干单价为每米进深 元,合价以实际总钻深度乘以包干单价拟定。第五条 合同文献的优先顺序构成本合同的文献可视为是能互相阐明的,如果合同文献存在歧义或不一致,则根据如下优先顺序来判断:5.1 合同合同书5.2 中标告知书5.3 发包人规定5.4 设计合同条款、勘

4、察合同条款5.5招标文献及其附件、投标书及其附件5.6 技术规范第六条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方批准,任何一方均不得对对方的资料及文献擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的状况,泄密方承当一切由此引起的后果并承当补偿责任。本条的商定不因本合同的无效而免除。第七条仲裁、起诉本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,协商不成的按下列方式(二)解决:方式(一):提交广州仲裁委员会仲裁; 方式(二):依法向番禺区人民法院起诉。第八条其他商定8.1本合同一式九份,其中正本两份,双方各执一份;副本七份,发包人五份,承包人两份;合同正、副本具有同等法律效力,

5、当正、副本所表述的内容不一致时,以正本为准。8.2本合同生效后,按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方觉得必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终结。8.3双方承认的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同构成部分,与本合同具有同等法律效力。8.4为完毕合同各专业设计内容,承包人如无某项专业设计资质的,须由承包人负责委托有资质的设计单位完毕该项设计,有关费用均涉及在本合同总价内。8.5未尽事宜,经双方协商一致,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。第九条 合同生效合同签订时间: 月 日合同签订地点:广州市番禺区本合同双方商定

6、:自双方盖章签字后生效。发包人:(公章) 承包人:(公章) 广州市番禺区化龙镇人民政府 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人:法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 511400 邮政编码: 第二部分 设计合同条款第一条设计根据1.1设计中标文献。1.2 发包人提交的基本资料。1.3 承包人采用的重要技术原则是:国家有关的法律、法规及其他最新法规、设计规范。第二条 工程范畴及内容2.1 本工程建安费估算约 万元,设计合同价暂按该建安费为基本计算。施工图设计以项

7、目建议书的投资估算来进行限额设计,如超过需要修改至符合规定,有关费用含在合同总价内。2.2 合同范畴及内容:承包本项目的方案设计、初步设计及概算、施工图设计及预算、配合报建报批、配合施工招标、施工阶段的现场指引与监督、设计变更、质量保修期的项目全过程设计服务(含房建工程、装饰装修工程、排水工程、给水工程、照明工程、强电、弱电工程、配套设施工程、节能工程、消防工程、防雷工程、绿化工程、智能化管理系统、水土保持、用地内道路工程等)。2.3 承包人需派一名具有房建专业工程师职称人员负责解决本项目的设计问题。2.4承包人需委派的现场指引与监督人员规定:设计代表总负责人1名,规定为本项目专业负责人之一;

8、各专业指定设计代表1名,规定有关专业,中级或以上职称。现场指引与监督人员必须是拟投入的重要勘察设计人员中的相应人员。设计代表总负责人必须按规定出席建设单位或总监主持的重要会议(如工地例会)第三条 发包人向承包人提交的有关资料、文献3.1中标告知书;3.2项目投资批文、有关规划用地批文、本工程批准文献(复印件);3.3工程勘察、设计技术规定及勘察设计工作范畴内已有的技术资料,但不免除乙方自行收集有关技术资料的责任;第四条 承包人应向发包人交付的勘探设计资料及文献:序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜1方案设计8合同签订后15个日历天内图纸内容及有关资料符合政府有关部门报审的规定。施工图经审查后

9、提交2套图纸归档(折叠成A4规格)。归档资料按照发包人档案室规定提供。所有报批图纸均需折叠成A4规格。2方案报建稿8方案设计草稿评审后10个日历天内3初步设计图及概算8方案报建稿获批准后20个日历天内4施工图设计及预算12方案报建稿获批准后15个日历天内5施工图设计电子文献(PDF文献,CAD文献)4随各阶段图提交有关的国标图、部颁原则图及地方原则图2与施工图一起提交 注:1.若发包人因工作需要,规定承包人提交中间成果的广州坐标和北京坐标设计文献(如征地闭合红线,各阶段报批所需的总平面图等),以及宣传报告材料(含音像、动画、效果图等资料),承包人应无条件提供。编制项目用地红线图时要根据项目征地

10、拆迁实际状况和工程技术规定优化用地红线范畴,尽量减少征地拆迁面积。2.设计资料及文献交付地点:番禺区广州市番禺区化龙镇人民政府。3.为配合施工招标工作,承包单位须提供施工图电子文献4份,核对施工图纸质文献和电子文献,附核对无误的承诺(盖承包单位公章)原件4份,与施工招标图一起提供。电子文献与承诺一式四份分开密封。4. 版权属发包人。第五条设计费用5.1本工程设计费用暂定为¥ 万元 (大写:人民币 元整)。专业调节系数暂定为1.00,工程复杂限度系数暂定为0.85,附加调节系数暂定为1.00,最后以区财政局评审为准。合同暂定价只作为合同签订后支付设计费的根据,最后设计费结算执行下列第六条规定。工

11、程设计费实行政府指引价,按国家发展筹划委员会、建设部颁布的工程勘察设计收费原则结算。本项目合同价的最后结算金额以番禺区财政局审定为准。5.2本设计费涉及设计报建、设计送审、各行业各阶段设计成果报批时有关部门收取的电子数据报批格式转换和验证、以及符合规划报建规定的现状地形图和总平面图套图及发生的有关费用、各行业、各阶段设计报建报批配合、设计过程跟踪配合、施工图第三方审图费、招标配合、施工现场的配合(涉及现场指引与监督人员)等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文献规定及合同涉及内的所有风险、责任等各项应有费用,不管其在招标文献与否提及;同步涉及评审、征询意见和研讨时发

12、生的专家费、交通费、会务费、考察调研费等一切费用,设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人规定宣传、报告(含音像、动画、效果图等资料)的费用。基坑支护审查等技术设计的所有费用和送审等所有有关工作由承包人承当。上述所列发生费用(涉及但不限于),发包人不再另行支付。设计各阶段的方案调节及设计变更等不此外增长设计费。5.3 中标告知书发放后15个工作日内,承包人须向发包人提交履约保证金,履约保证金为合同价10%,即¥ 元(大写:人民币 ),履约保证金的提交方式:从承包人开户银行中转账或汇款到发包人如下银行账户(收款单位:广州市番禺区化龙镇人民政府,银行帐号: )。履约保证金退还:在所有工程竣工验收合

13、格后28天后且发包人收到承包人书面申请后一种月内由发包人向承包人无息退还。5.4方案设计、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工阶段服务分别占设计合同价的:20%、30%、30%、20%。各阶段设计费支付方式详见第六条。第六条支付方式设计费支付进度详见下表。付费顺序设计费()付费额(元)付费时间(由交付设计文献所定)第一次付费预付暂定设计费的15合同签订,并提交勘察设计工作大纲;方案设计完毕并通过审查;提交完整的支付申请资料,由发包人审核批准后十五个工作日内。第二次付费经初步设计概算概算审查后的设计费16%待定初步设计经甲方承认,及初步设计概算完毕并通过评审;提供已支付其她投标人的方案补偿费的

14、根据;提交完整的支付申请资料,由发包人审核批准后十五个工作日内。第三次付费支付至按财政部门审定的施工图预算价为基数计取的设计费的80待定施工图完毕通过审查,经财政部门审定施工图预算价,设计费经结算评审,并提交完整的支付申请资料,由发包人审核批准后十五个工作日内。第四次付费设计费余款待定工程竣工验收合格后,承包人提供三套按发包人档案室规定收集齐全并装订成册的竣工档案,并提交完整的支付申请资料,交发包人审批批准后十五个工作日内,根据发包人对承包人的服务质量评分表(详见合同附件)得分比例进行支付。第一次付费后,如工程因发包人因素暂停1年以上的,双方商定按已经预算评审的相近项目预算评审成果计取的单价乘

15、以该项目的建设面积得出的建安费作为计费基数,由承包人提交完整的支付申请资料,由发包人审核批准后十五个工作日内,支付至按此建安费为基数计取的设计费(设计费计费方式按照第5.1条规定)的80。但若未有相近项目可参照, 或因其她因素导致此方式无法操作,承包人可自行编制施工图预算(发包人不另行支付此施工图预算编制费),由发包人组织常年服务单位进行评审(评审费用由承包人承当,预算的评审按审定价的1.53和评审扣减额的2.67%,两者取低者计算,若低于元按元计算),双方确认评审成果后,由承包人提交完整的支付申请资料,发包人审核并送番禺区财政局审批批准后十五个工作日内,支付至按双方确认的施工图预算审核价为根

16、据计取的设计费(设计费计费方式按照第5.1规定)的80。阐明: 1. 提交各阶段设计文献并通过有关审查或批复后,支付各阶段设计费。2. 实际设计费按番禺区财政部门审定的施工图预算价计算。3若分阶段进行施工图设计,则分段支付设计费,最后按实际工作量进行结算。4. 概算评审资料涉及工程初步设计报告、工程初步设计批复文献、工程初步设计图纸、工程概算书及电子文档、工程地质勘察报告、工程量计算书及电子文档、其她与工程概算有关资料。概算总金额不得超过经批复的可研估算总金额。5发包人所需设计文献超过规定的份数时,由承包人负责提供并另收晒图工本费。晒图工本费单价如下:纸张规格A0A1A2A3A4单价(元/张)

17、3.802.001.000.500.306.各阶段需按照发包人规定提供成果并进行归档后,方支付有关阶段的设计费用;承包人需提供两套按发包人档案室规定收集齐全并装订成册的竣工档案,方可支付最后一笔设计费。本项目设计人员分工表项目负责人 注册号 联系电话 各 专 业 负 责 人姓 名性别年龄负责专业职 称注册师类别注册号联系电话现 场 指 导 与 监 督 人 员姓 名性别年龄负责专业职 称注册师类别注册号联系电话配合设计报建与设计资料送审人员姓 名性别年龄联系电话负责解决设计问题的路桥(或桥梁)专业工程师姓 名性别年龄职称联系电话第七条双方责任7.1 发包人责任:7.1.1 发包人按本合同第五条规

18、定的内容,在规定的时间内向承包人提交基本资料及文献,并对其完整性、对的性及时限负责,发包人不得规定承包人违背国家有关原则进行设计。发包人提交上述资料及文献超过规定的期限在15天以内的,承包人按合同第六条规定的交付设计文献时间顺延;发包人交付上述资料及文献超过规定的期限达15天以上时,承包人有权规定重新拟定提交设计文献的时间。7.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对所提交资料作较大修改,以致导致承包人设计返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。在未签订合同前发包人已批准,承包人为发包人所做

19、的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。7.1.3 在合同履行期间,发包人规定终结或解除合同,承包人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据承包人已工作的实际量,局限性一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的所有支付。7.1.4 发包人必须按商定支付定金,未收到定金,承包人有权规定交付文献的时间顺延。7.1.5 发包人逾期付款的应按当期应付金额的千分之三计付逾期违约金,且承包人提交设计文献的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并作书面告知发包人。7.1.6 发包人规定承包人比合同规定期间提前交付设计资料及文献时,须

20、征得承包人批准,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。7.1.7 本合同项目停建或缓建的,发包人按承包人实际已完毕的工作量按比例支付应付的设计费。7.1.8 发包人为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的协助,费用由承包人负责。7.2 承包人责任:7.2.1 承包人应按国家技术规范、原则进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文献(浮现7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.1.5规定有关交延的状况除外)。并对提交的设计文献的质量负责,保证能获得有关审批部门的批准或审核许可。设计文献中选用的国标图、部原则图及地方原则图由承包人负责提供。7.2.2承

21、包人应在充足理解发包人建设意图及具体现场勘察成果基本上通过对勘察设计过程的严格控制及多方案的技术经济比较,保证方案技术可行、经济合理。7.2.3设计合理使用年限50年。7.2.4承包人对设计文献浮现的漏掉或错误负责修改或补充。由于承包人错误导致工程质量事故损失,承包人除负责采用补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,损失严重的根据损失限度和承包人责任大小向发包人支付补偿金,补偿金由双方商定为实际受损失部分的50%,补偿限额为勘察设计费的100%;若导致第三方损失,应依法向人民法院起诉,并根据判决成果承当责任。7.2.5由于承包人因素,延误了设计文献交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费

22、的千分之三,且发包人有权拒付应付之设计费至承包人停止违约时止。误期损害补偿费的最高限额为最后合同价格的30%。逾期超过30天,发包人有权解除本合同,另行委托她人设计,向承包人追回其已付的所有设计费并规定承包人补偿损失。7.2.6 合同生效后,承包人不得自行终结或解除合同。承包人规定终结或解除合同,承包人应双倍返还发包人已支付的定金。7.2.7 承包人应在施工期间按招标文献规定建立稳定的施工配合小组并配齐有关专业现场指引与监督人员。施工配合小组一旦拟定,未经发包人批准不得调离。对不称职的人员,发包人有权规定撤换。如承包人远离施工现场,在施工期间不能保证每天到现场,应在施工现场附近设立设计代表处,

23、及时解决设计上的问题。承包人须派一人(工程师以上职称)全过程跟踪设计过程。7.2.8 承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签订本项目的设计文献,对设计质量负责,如不能履行,则发包人可取消合同,承包人须补偿发包人的损失。7.2.9 承包人交付设计文献后,按规定参与有关的设计审查(涉及设计征询和有关部门的审查等),并根据审查结论负责对不超过原定范畴的内容做必要调节补充。承包人按合同规定期限交付设计资料及文献,负责向发包人及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题,并配合发包人做好施工图审查工作,按照有关规定参与施工过程的检查验收及竣工验收。承包人应积极配合发包人委托的设计征询单位开

24、展工作,接受设计征询单位对勘察设计全过程的监督和审查。7.2.10 因承包人设计文献浮现漏掉或错误导致工程费用增长,增长费用占施工合同总价510%的,发包人按照增长费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费,增长费用超过施工合同总价10%的,发包人将按照增长费用的比例双倍扣减设计费。因设计文献浮现漏掉延误了设计文献交付时间,按本条第7.2.4款商定解决。7.2.11承包人应积极配合发包人完毕各阶段设计成果的征询及设计报建工作。7.2.12承包人应负责按有关档案管理部门规定完毕设计资料的整顿、归档工作。7.2.13承包人应配专人配合发包人进行设计报建,并派专人进行设计资料送有关部门审查与审批,若承包

25、人一次不配合,将扣合同款的1;2次不配合,将扣除合同款的2,依次累加。因承包人因素导致设计报建资料多次退件,每退件一次,扣合同款的1,依次累加,所扣款在合同结算时扣除。7.2.14承包人应配合招投标工作并且根据工期规定配合现场施工;认真详尽地对建设地址的征地拆迁状况进行摸底,并按发包人规定的形式提交工作成果;保证后勤供应以及发包人管理人员使用交通工具的便利,以保证设计工作的顺利进行。7.2.15承包人应严格按照发包人“勘察设计工作考核管理细则”以及“勘察设计质量管理细则”(见附件)的规定与内容开展工作。7.2.16承包人需对勘察成果进行校对,如勘察成果浮现错误导致设计工程量的变更,需承当连带责

26、任。第八条 其他商定事项:8.1 发包人规定承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,承包人应无条件执行。8.2 承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。8.3 本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承当。8.4 发包人委托承包人承当本合同内容以外的工作服务,另行签订合同并支付费用。8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.6 发包人规定本工程按照经批复的立项估算总投资进行限额设计,承包人未经发包人书面批准突破投资限额进行设计,承包人须免费对设计文献重新修改,交付设

27、计文献时间不予顺延。8.7 承包人须按有关职能部门报审规定提供设计成果,送规划门的有关图纸电子文献须被规划部门检测合格,提供设计成果时一并提供检测合同的电子文献及检测的有关证明资料。8.8本合同价已涉及施工阶段设计变更所发生的设计费用以及配合发包人进行设计报建、工程招标、施工等工作的费用。在工程施工过程中,发包人提前书面告知承包人,设计项目负责人无端不到施工现场的,发包人将以每次罚3000元/人来扣款,其他专业承包人无端不到施工现场的,以每次罚1500元/人来扣款。发包人书面告知承包人进行变更设计,在限期内承包人不提供设计变更图纸与资料,逾期1天,发包人将按合同价2%来扣款,依次合计。8.9

28、进入施工阶段后,因承包人因素导致建筑工期延误,从延误之日开始每日对承包人按设计费总额计收3的违约金并且补偿委托人的损失。8.10 承包人必须配合项目建设过程中有关报建工作、必须配合工程施工单位编制竣工图纸。8.11 本合同项下的标的物的知识产权归发包人所有。8.12 承包人要加强沿线的摸查工作,特别是对建(构)筑物、水网、路网、管线状况要真实反映实况,如由于现场调查局限性和收集资料错误,导致需变更设计而增长工程造价或影响工期的,发包人有权规定承包人返工并补偿相应的损失。8.13工程施工完毕后,承包人须按发包人规定在项目有效期间提供项目跟踪服务。对因设计因素或道路状况重大变化,设计成果不能满足道

29、路需求时,承包人须根据交管部门书面意见作出设计调节或变更。8.14超过设计招标范畴的设计与否由承包人设计需由发包人承认,因规划调节及上级行政主管部门觉得立交系统暂缓时发包人可取消该部分设计(已实行费用由双方协商解决)。8.15承包人需在番禺区内设立办公场合,有关费用已涉及在合同价中,发包人不此外支付。承包人在签订合同后5个工作日内须向发包人提供办公场合合法租赁合同或自有办公场合证明文献复印件,在限期内承包人不提供上述资料,每逾期1天,发包人将按合同价3扣款,逾期30天仍未能提供上述资料的,发包人有权终结合同,同步,承包人须补偿发包人的一切损失。第三部分 勘察合同条款第一条:勘察内容1.1勘察任

30、务和内容:工程测量、地质勘察(含岩土、水文)、物探等;工程测量的内容涉及控制测量,地形测量(修测)、线路工程测量等;工程地质勘察涉及地质调查、测绘、勘探、测试、室内实验等各项工作。1.2 承办方式:按实际工作量进行计价结算。1.3勘察工作量:勘察工作量以审定后勘察方案为根据,实际工作量进行计算。第二条:发包人应及时向承包人提供下列文献资料,并对其精确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文献(复印件),以及用地(附红线范畴)、施工、勘察许可等文献(复印件)。2.2 提供工程勘察任务、技术规定和工作范畴的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范畴已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

31、第三条:承包人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。承包人负责向发包人提交各项勘察成果资料各十份。第四条:动工及提交勘察成果资料的时间和收费原则、结算及付费方式4.1 动工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作在各方案通过审查后20工作日内提交。具体详见下表。由于发包人或承包人的因素未能按期动工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜1测量(含水下)10各方案通过审查后20工作日内所提供资料含WORD、CAD及PDF电子文档。归档资料按照发包人档案室规定提供。2地质勘察(含岩土、水文、超前钻)补勘10 注:1.若发包人因工作需要,规定承包人提

32、交中间成果的承包人应无条件提供。 2.勘察工作如遇特殊状况(不可抗力影响及发包人因素导致停、窝工等)时,工期顺延。3.勘察资料交付地点:番禺区广州市番禺区化龙镇人民政府。4.为配合审查工作,承包单位须按审查规定提供有关资料。5. 版权属发包人。4.1.2 发包人向承包人提供规划报建的地形图,承包人根据设计的需要据此进行定测和修测,在动工前10天,承包人送测量方案给发包人审核,测量方案要经审核后方可动工。4.1.3承包人动工前10天,送勘察方案给发包人审核,勘察方案要经审核后方可动工。4.1.4 勘察工作有效期限以合同商定的时间为准,如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包人因素

33、导致的停、窝工等)时,工期顺延。4.2勘察费用本合同勘察费暂定为人民币 万元(大写: 元整)。合同暂定价只作为合同签订后支付勘察费的根据,最后勘察费结算执行下列第4.3条规定。4.3勘察费结算岩土工程勘察费用(含测量与地质钻探),按不高于国家发展筹划委员会、建设部颁布的工程勘察设计收费原则计算,本项目的勘察费综合单价(含室外室内作业费用)每米进深为 元。在合同实行期间岩土工程勘察费按实际完毕工作量调节,但综合单价不变。以上费用均已涉及所有实物工作收费、技术工作收费、税金、临时占用土地、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等所有费用。4.4 付费方式4.4.1工程勘察费分期支付,若承包人为联合体,勘察

34、费由发包人统一支付给主办单位。4.4.2测量阶段和勘察阶段竣工并在承包人提交成果后,承包人提交所有勘察文献并经施工图审查机构审查合格,承包人向发包人开具结算告知书,由发包人审核其勘察费结算告知书,承包人按审核成果提交完整支付申请资料交发包人审批批准后十五个工作日内,发包人向承包人支付勘察费的70%款项。4.4.3本项目基本工程施工完毕并经检测合格后,或非因勘察资料错误,承包人提交完整支付申请资料交发包人审批批准后十五个工作日内,发包人向承包人支付勘察费的余款。4.4.4 发包人规定增长本合同商定以外文献份数时,承包人员收晒印工本费。发包人每月定期结算晒印工本费。晒印工本费单价如下:纸张规格A0

35、A1A2A3A4单价(元/张)6.003.001.50.500.104.4.6详见勘察设计质量管理细则及勘察设计工作考核管理细则。第五条:发包人、承包人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术规定,并按第二条规定提供文献资料。5.1.2 工程勘察前,若发包人负责提供施工用材料的,应根据承包人提出的工程用料筹划,准时提供多种材料及其产品合格证明,并承当费用和运到现场,派人与承包人的人员一起验收。5.1.3勘察过程中由发包人提出的变更,经办理正式变更手续后,发包人应按商定的金额支付增长的工作量的勘察费。5.1.4 由于发包人因素导致承包人停、窝工

36、,工期顺延。5.1.5 发包人应保护承包人的勘察方案、报告书、文献、资料图纸、数据、特殊工艺(措施)、专利技术和合理化建设,未经承包人批准,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。5.1.6 本合同有关条款规定和补充合同中发包人应负的其他责任。5.2 承包人责任5.2.1承包人应按国家技术规范、原则、规程、本合同的商定、设计单位技术规定编制勘察方案,经设计单位、发包人审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点埋设应按都市测量规范规定埋设,测量方案须经发包人确认方可实行。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察

37、成果资料,并对其负责。5.2.2 承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签订本项目的勘察文献,对勘察质量负责,如不能履行,则发包人可取消合同,承包人须补偿发包人的损失。5.2.3 所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内,岩样盒上应注明钻孔编号,各岩性变化处均应标明相应深度,并现场拍照,上述图片均应附在勘察报告中。5.2.4 承包人应加强钻探现场岩样的保护工作,未经发包人或发包人指定人员现场查验,不得自行解决。5.2.5 承包人自行解决勘察现场的工作条件和浮现的问题。5.2.6由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格,承包人应负责免费予以补充完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,

38、需另委托其她单位时,承包人应承当所有勘察费用;或因勘察成果与实际不符而导致重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并向发包人补偿直接经济损失的50%,补偿限额为勘察设计费的100%;若勘察成果与现场不符,实际钻孔数或钻孔深度不符,将按不符的每孔扣勘察费2%;若导致第三方损失,应依法向人民法院起诉,并根据判决成果承当责任。5.2.7 在工程勘察前,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.8 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件)及技术规范规定,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并在发包人批准的前提下

39、办理正式变更手续。5.2.9由承包人收集勘察工作范畴地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、多种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。5.2.10 在现场工作的承包人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度,承当其有关资料保密义务。5.2.11 本合同有关条款规定和补充合同中承包人应负的其他责任。5.2.12 负责占道、破路等报批工作,发包人积极协助。5.2.13 钻孔点桩位定位后需告知发包人到场确认,每一孔位开钻前及终孔时需告知发包人到场确认工程量并以此作为结算根据。管线探测过程需有发包人跟踪。5.2.14 施工阶段若需补钻、加钻,勘察工作完毕后,需回灌封堵所有钻孔并通过发包人验

40、收。5.2.15 承包人除按合同规定向发包人移送测量成果资料外,还需提供测量原始记录手薄、电子文献,如:水准测量上交手薄,全站仪测图提供dat文献,GPS测量提供GPS测量仪的电子文献,并附解算软件。5.2.16 承包人需配合设计单位对勘察成果的校对工作,且需配合设计征询单位和审图单位对勘察成果的审查工作。第六条:违约责任6.1 由于发包人的因素导致停、窝工,发包人应将工期按实际受影响的时间顺延,并付给承包人来回进出场费。6.2 由于承包人因素导致勘察成果资料质量不合格,不能满足技术规定期,其返工勘察费用由承包人承当。如果承包人未能准时按质提供应发包人,每延迟一天,发包人则扣除勘察总费用的千分

41、之三作罚金。误期损害补偿费的最高限额为最后合同价格的30%。若承包人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的,发包人有权解除本合同,未付的勘察费用不必再付。发包人另聘她人完毕有关工作的费用由承包人承当。6.3 合同履行期间,由于工程停建而终结合同或发包人规定解除合同步,承包人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金。已进行勘察工作的,按实际完毕的工作量向承包人支付勘察费。6.4 本合同签订后,发包人不履行合同步,无权规定返还定金;承包人不履行合同步,双倍返还定金,并补偿甲方的损失。第七条:本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。第八条:其他

42、商定事项:本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。 第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由本地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人批准由广州仲裁委员会仲裁。(如下无正文)合同附件1:勘察设计工作考核管理细则 一、总则 1、建设单位应树立努力、自觉和积极为设计单位发明设计条件的服务思想和意识,并付诸行动。建设单位将在合同中制定设计奖励措施,根据工程的设计状况和各方面的评价,对可以精心设计、努力创优并获得实际成效的设计单位及设计单位人员予以奖励。 2、设计单位在设计工作中应注意设计成果的及时和有效,设计过程中应考虑与有关专业的接口配合,注意互提资料

43、的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。 3、设计单位应保证电子文献资料与图纸文献一致,若有错漏或与原图纸不一致,导致损失设计单位应负相应法律责任。 二、设计单位职工的更换 在项目设计期间,设计单位重要技术骨干应保持相对稳定,未经建设单位书面批准不得自行撤换,如确需撤换,必须经建设单位及有关部门审批。更换人员未经建设单位审批或承办人员的资格条件低于被更换人的,则按缺勤解决,建设单位对设计单位按每人次扣减合同金额的1%进行惩罚。 三、方案设计方案设计中因设计单位未按征询规划、交通、水利、市政、海事、航道等行政主管部门和沿线镇、街、单位等的答复意见进行修改设计,导致方案设计存在较严重错

44、漏或因设计深度不够、资料局限性、方案缺陷或设计质量低劣或不配合报建工作导致并未通过方案设计审查时,设计单位应免费修改设计,直至通过审查。因设计单位因素导致方案报建不通过而退件的,建设单位对设计单位按退件次数进行惩罚,每次按设计合同价的2%扣除设计费。因修改设计相应延迟提交设计文献,每延期一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费;如未按评审意见和发包人规定修改方案,则建设单位有权解除合同,并规定设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。 四、初步设计 1、初步勘察设计过程中,勘察设计人应收集项目沿线详尽资料,涉及地形、地物、综合管线等,及时整顿初步勘察成果资料提请建设单位组织验收。如因设

45、计单位对实际状况不理解或资料不齐全而导致拆迁、管线迁移需增长的费用超过10%或影响到工程顺利推动,勘察设计单位将承当所增长工程费用的20%,从合同价款中扣除,对本条勘察设计单位所承当的增长工程费用最高限额为设计费总额。2、初步设计完毕后,如果因设计深度不够、资料局限性、方案缺陷或设计质量低劣而未通过初步勘察设计验收、审查时,设计单位应免费补充勘察、修改设计,直至通过验收、审查。因设计单位因素导致初步设计审查、验收不通过的,建设单位对设计单位按不通过次数进行惩罚,每次按合同价的2%扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文献按合同条款进行惩罚;如未按评审意见和建设单位规定修改设计,则建设单位

46、可解除合同,并规定设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。3、设计单位必须按建设单位规定的限额进行初步设计,保证初步设计概算不超过可研估算总金额,如发现初步设计概算超过可研估算总金额的,建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。 五、施工图设计 1、对施工过程中因勘测设计失误或漏项而变更设计、补充设计或引起工程事故,按勘察设计质量管理细则的“第七条”执行。2、施工图设计完毕后,如果因设计深度不够、资料局限性、方案缺限或设计质量低劣而未通过具体勘察设计验收、审查时,设计单位应免费补充勘察、修改设计,直至通过验收、审查。因设计单位因素导致施工图审查不通过的,建设单位对设计单位按退

47、件次数进行惩罚,每次按设计合同价的2%进行扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文献的,每延迟一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费;如未按评审(审查)意见和建设单位规定修改设计,则建设单位可解除合同,并规定设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。3、设计单位必须按建设单位规定的限额进行施工图设计,保证施工图预算不超过初步设计概算,如发现施工图预算超过初步设计概算的(以财局审定的成果为准),建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。4、设计单位在施工图设计时必须充足具体全面理解工程现场地上、地下及周边的所有状况,保证施工图设计与现场地形、地物等实际相符。如浮现地质勘察报

48、告与实际地质条件不符或因设计因素导致无法按图施工,而引起设计变更,增长工程费用的,按增长工程费用的20%扣除设计单位的设计费,对本条勘察设计单位所承当的增长工程费用最高限额为设计费总额。 六、施工期间 1、设计单位应按上述“第二点”规定在施工期间建立稳定的施工配合小组并配齐有关专业人员(即合同中的“现场指引与监督人员”)。施工配合小组一旦拟定,未经建设单位批准不得调离。对不称职的人员,建设单位有权规定撤换。 2、设计代表总负责人必须按规定出席建设单位或总监主持的重要会议(如工地例会)。 如违背上述规定按下述条款解决: (1)设计代表总负责人无端缺席会议,建设单位对设计单位惩罚3000元/次;

49、(2)设计单位未能在建设单位和设计单位商定的时间内予以答复、完毕变更设计的,每拖期7天(局限性7天按7天计),建设单位将按施工配合阶段费用总金额的5%扣除设计单位的违约金,最高扣除的违约金不超过勘察设计费用总额的20%:(3)多次违背上述规定的,视设计单位违约并按合同相应条款解决。七、设计服务费支付措施方案设计、施工图设计分别占设计合同总价:25%、75%。各阶段设计费支付金额为各阶段所占设计合同比例的80%,施工图设计完毕并通过有审图资质的审图单位审查通过后,合计支付至按番禺区财政部门审定的施工图预算价为根据计取的设计费的80,剩余的20%待工程竣工验收后根据发包人对承包人的服务质量评分表(

50、总分100分)得分比例进行支付,如得分为85分及以上,则支付设计结算总价的20%;如得分为85分如下(不涉及85分)则支付设计结算总价的20%分值/100。合同附件2:勘察设计质量管理细则一、设计单位质量管理的基本规定勘察设计单位必须建立健全质量保证体系,严格执行国家颁发的原则、规范,加强设计阶段基本资料的收集,认真做好初步设计和施工图设计文献的审核,明确各阶段的负责人,保证全过程设计质量。设计必须多方案比选,对因设计漏项或深度不够引起的质量问题或导致的重大设计变更要追究设计单位的法律责任。二、设计文献应满足合同规定,同步必须完整洁全、符合现行的设计文献编制措施及有关原则、规范规定。三、勘察设

51、计单位对勘察成果承当责任。勘察设计单位应遵循都市测量规范、工程测量规范、公路勘测规范、市政工程勘察规范、公路工程地质勘察规范等开展勘探、测量工作。 四、勘察设计单位在开展勘察工作前要根据对工程场地条件的初步判断或收集相近场地的地质资料编制勘察工作大纲,遇到基底岩层起伏较大、岩性变化较大时钻探布孔数应接近规范上限,勘察工作大纲要满足设计规定,杜绝因布孔局限性等因素导致设计变更较大的状况。勘察工作大纲应报建设单位审核,但无论建设单位审核成果如何都不免除也不减少勘察设计单位所应承当的法律责任。如在勘察过程中发现地质条件变化较大需要调节勘察工作大纲则应报建设单位承认。五、勘察设计单位必须按勘察规范和经

52、建设单位审核的勘察工作大纲认真开展地质勘探工作,保证地质勘探成果真实反映工程场地地质、水文条件,并以此作为设计根据。如勘察单位未执行勘察规范和勘察工作大纲,发生擅自减少布孔数、钻孔深度局限性、取样有误等弄虚作假、工作失误等状况,导致施工过程中发生较大变更的,要承当相应的补偿及其她法律责任。六、勘察设计单位应按照勘察规范和勘察工作大纲开展测量工作,所测量的原地面线应真实反映工程场地地貌,如动工后施工复测与设计测量成果出入较大,勘察设计单位要承当相应补偿责任。七、勘察设计单位必须配合设计征询单位对地质勘察过程的监理和对地质勘察成果的审查工作。八、勘察设计单位违背强制性规定或存在勘察设计质量缺陷需承

53、当的责任: 1、凡违背国家、省建设工程勘察设计管理条例,有下列行为之一的,扣减勘察设计合同总价的10%;(1)勘察单位未按照工程建设强制性原则进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文献进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料人、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性原则进行设计的。有前款所列行为,导致工程质量事故的,报行政主管部门解决;导致损失的,还需承当补偿责任。 2、因勘察设计质量导致一般工程质量事故的(导致重伤2人如下或直接经济损失在10万元如下者),建设单位上报行政主管部门解决,同步勘察设计单位需承当全额补偿责任。 3、因勘察设计质量导致重大工程质量事故的

54、(导致死亡1人以上,或重伤3人以上,或直接经济损失10万元以上者),建设单位上报行政主管部门解决,并建议行政主管部门暂停勘察设计单位在番禺区的投标资格;同步勘察设计单位需承当全额补偿责任。4、因勘察设计深度局限性、考虑不周等勘察设计单位因素导致工程变更引起工程造价增长,经建设单位自行审核认定或委托有资质第三方评审拟定属勘察设计单位责任的,一方面由勘察设计单位免费进行变更设计,同步勘察设计单位应承当所增长工程造价的20,每次支付勘察设计费时予以扣除,合计扣除最高金额不超过勘察设计费用的总额。九、勘察设计单位必须认真做好设计的后续服务受各阶段的技术交底工作。施工过程中应派出设计代表驻现场指引和配合

55、施工。因技术交底或变更设计不及时引起的工程质量问题由设计单位负责。合同附件3:建设工程勘察设计服务质量评分汇总表工程名称监理单位设计单位建设规模总计得分(满分分值为100项 目 名 称 及 分 值方案设计阶段(满分分值为25分)施工图阶段(满分分值为50分)施工配合阶段(满分分值为15分)竣工资料(满分分值为10分)最后得分合计监理单位检查成果项目总监: 年 月 日建设单位检查意见总工室项目负责人: 总工程师: 年 月 日方案设计阶段服务质量考核表填表单位:(建设单位) 建设项目名称建设单位勘察设计单位审查部门序号考核项目扣分数原则应得分数扣分数实得分数1工作要求(1)未按规定编写方案设计大纲

56、扣3分;总分3分14(2)未准时完毕任务,不积极配合报建的扣3分;总分3分(3)未按合同规定配备项目负责人、及技术总负责人的扣4分;总分4分(4)方案报建每退件一次扣4分;总分4分。2方案设计规定与否满足安全、合用、环保、经济和美观以及技术深度与否达到方案设计的规定。总分为6分,分为优秀(6分)、良好(4分)及一般(2分)三个级别。63初勘初测规定(1)初测工作原始记录不全扣2分,初测成果不精确扣3分,总分5分;15(2)基本建设条件查明不精确,考核内容中每一项(电力、通信管线、农田水系、铁路等)偏差者扣1分,总分5分;(3)初勘成果不精确,扣5分,总分5分。4专业设计要求(1)线形方案设计(

57、平、纵面曲线指标、平纵组合,路线比选方案深度等)未达到考核内容一项规定者,逐项扣2分,总分8分;40(2)路基解决(软基及一般路基)、路基防护及排水设计方案不合理,逐项扣2分,总分6分(3)路面构造设计方案不合理,酌情扣3分;总分3分(4)桥梁方案设计未达到考核内容任一项(与否有可比性的桥梁方案、功能、规模,技术、,构造配筋等)规定者,逐项扣2分,总分8分;(5)互通方案设计未达到考核内容(方案各项设计指标、规模、功能,与否满足规范规定等)任一项规定者,逐项扣2分,总分8分;(6)交通工程及沿线设施未达到考核规定的,酌情扣3分,总分3分;(7)工程量计算不精确酌情扣4分,总分4分。5施工组织及

58、概(估)算编制(1)施工组织方案编制不合理扣3分,总分3分;15(2)概(估)算编制未达到考核内容(编制原则、根据、单价、定额、总造价与否合理,与否漏项)任一项规定者逐项扣2分。概(估)算不符合工可批复意见的扣8分,总分12分。6设计文献编制规定(1)设计文献不符合编制规定,酌情扣4分,总分4分;10(2)不能及时提交设计文献或不按审查规定修改设计文献的扣6分,总分6分。合计100考核日期20 年 月 日阐明:1、表中各考核项目扣分总数上限为该项目应得分数。 2、本表于方案设计审查时进行,也可由建设单位在方案设计审查结束后进行,考核成果随方案设计修编文献报批时一并上报。施工图设计阶段服务质量考核表填表单位: (建设单位) 第1页 共2页建设项目名称建设单位勘察设计单位审查部门序号考核项目扣分原则应得分数扣分数实得分数1工作规定(1)初步设计批复执行状况,较好执行的扣0分,基本执行的扣2分,不执行的扣6分,总分6分; 12(2)未编写设计大纲,未按考核内容规定规范设计行为者,扣2分;总分2分(3)未按考核内容规定,建立健全质保体系,扣2分;

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!