监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第72期）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第72期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第72期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会【正确答案】D2.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【正确答案】D3.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工

2、程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A4.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D5.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑（）因素。A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训【正确答案】D6.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C7.（）是工程施工合同的基础和框架。A.

3、核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A8.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D9.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D10.工程建设施

4、工过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C11.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A12.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C13.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B14.依法必须进行招标的项

5、目的资格预审公告，应当在（）部门依法指定的媒介发布。A.省政府发展改革B.省政府建设C.国务院发展改革D.国务院建设【正确答案】C15.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A16.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C17.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A

6、.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D18.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【正确答案】C19.某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【正确答案】A20.

7、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】D21.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D22.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏

8、勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B23.【真题】关于工程设计管理的说法，正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【正确答案】B24.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。

9、A.施工质量B.施工进度C.施工人员D.施工方法【正确答案】A25.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C26.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D27.【真题】建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（）履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【正确答案】D28.根据FIDIC施工合同条件的规

10、定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D29.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C30.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任

11、期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C31.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C32.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B33.某工程项目在施工阶段投

12、保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D34.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A35.FIDIC施工合同条件规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）。A.1/2，1/2B.1/3，2/3C.1/4，3/4D.2/5，3/5【正确答案】A36.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。

13、A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A37.发包人给设计人就项目设计的要求不包括（）。A.工程范围B.工程规模C.设计方案D.设计依据的标准【正确答案】C38.【真题】关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的

14、费用支出【正确答案】B39.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C40.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B41.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征

15、得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C42.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C43.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B44.增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作

16、天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)【正确答案】D45.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【正确答案】C46.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（）。A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同

17、一双务合同产生互负的对价给付债务【正确答案】A47.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C.6D.7【正确答案】D48.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B49.某工程采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=102，实际竣工月计算的调价系数Pn=103，施工最后一个月支付

18、工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.O2C.1.O3D.1.O7【正确答案】B50.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D51.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输

19、部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则（）。A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任【正确答案】C52.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B53.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C

20、.21D.28【正确答案】A54.下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是（）。A.设计的施工图达到规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范【正确答案】B55.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C56.【真题】根据标准施工合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人

21、负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【正确答案】D57.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调【正确答案】B58.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（）的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用【正确答案】D59.【真题】合同法律关系害

22、体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【正确答案】C60.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%【正确答案】D61.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D62.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对

23、人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C63.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C64.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D65.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产

24、及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D66.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责（）的工程师无权解除承包人的任何义务。A.设计B.规划C.监理D.施工【正确答案】C67.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A68.一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。A.非周期性的无限循环B.

25、非周期性的有限循环C.周期性的无限循环D.周期性的有限循环【正确答案】D69.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C70.招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续

26、降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。A.17.5B.18C.18.5D.19【正确答案】A71.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于（）。A.额外工作B.附加工作C.正常工作D.限额工作【正确答案】B72.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B73.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B74.【真题】材料采购合同

27、履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C75.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D76.业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专

28、用条款D.年月最后编号【正确答案】A77.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C78.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】C79.当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。A.采用非格式条款B.采用格式条款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式条款的相对人决定【正确答案】A80.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求

29、的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B81.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C82.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔

30、权利的丧失【正确答案】B83.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B84.建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）。A.工程项目B.智力成果C.施工行为D.工程价款【正确答案】A85.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责

31、任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B86.监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法【正确答案】B87.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A88.按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物【正确答案】B89.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算

32、承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B90.根据建设施工合同（示范文本），()表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【正确答案】D91.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B92.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额

33、的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A93.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D94.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【正确答案】A95.甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定

34、的违约金为货款总值的20%。同时，甲公司向乙公司给付定金1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付()万元。A.2B.5C.3D.6【正确答案】B96.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C97.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B98.当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.合同条件B.专用条款C.纪要、协议D.通用条款【正确

35、答案】C99.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期【正确答案】B100.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务【正确答案】D二.多选题(共70题)1.对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意（）。A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容B.无权要求承包人缩短合同工期C.划清施工进度拖延的责任D.工程师有审核、批准承包人

36、顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】ABCD2.承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况【正确答案】ABCE3.【真题】施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求

37、建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【正确答案】AD4.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是（）。A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】ABC5.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【正确答案】AB6.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（

38、）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的【正确答案】ABDE7.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【正确答案】BCDE8.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险

39、条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE9.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（）。A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平【正确答案】ACDE10.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工

40、程师承担【正确答案】AB11.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐

41、蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE13.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE14.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE1

42、5.仲裁协议的作用主要有（）。A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件【正确答案】BCDE16.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD17.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区

43、域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【正确答案】ACD18.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE19.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货

44、方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】ABCE20.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE21.关于分包合同管理的说法，正确的有（）。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】ADE22

45、.【真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【正确答案】BDE23.担保法规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A.留置B.定金C.保证D.抵押E.动产质押【正确答案】CDE24.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）。A.实施工程的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于

46、进度计划的责任【正确答案】ABCD25.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE26.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【正确答案】ABC27.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】C

47、DE28.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD29.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【正确答案】CE30.下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是（）。A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后

48、，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担【正确答案】BCE31.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC32.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震

49、后的修复费用【正确答案】CDE33.下列选项中属于项目设计要求的有()。A.限额设计的要求B.设计依据的标准C.建筑物的设计合理使用年限要求D.工程勘察资料准确性E.城市规划许可【正确答案】ABC34.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD35.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算

50、价【正确答案】ABC36.【真题】关于合同中格式条款的说法，正确的有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC37.在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是()A.投标报价B.施工方案C.投标技巧运用D.投标工期E.施工业绩【正确答案】ABDE38.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。

51、关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE39.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在（）。A.招标费用不同B.评标原则不同C.招标文件的内容不同D.对投标书的编制要求不同E.开标形式不同【正确答案】BCDE40.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，（）属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要

52、提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCD41.下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()。A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应

53、提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算【正确答案】BCE42.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE43.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD44.施工、监理招标时，属于废标的情况有()A.投标书逾期送达B.投标书未按要求密封C.投标书未按要

54、求提供投标担保D.投标书未按规定格式填写E.投标价高于或低于标底【正确答案】ABCDE45.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE46.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC47.根据合同法的规定，下列关于债务承担的表述中，正确的是（）。A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意C.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权E.