二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第17套）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第17套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（第17套）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.承包人提出索赔时，下列各种相关文件的提交程序正确的是（）。A.索赔意向通知书延续索赔通知索赔通知书最终索赔通知书?B.索赔通知书延续索赔通知索赔意向通知书最终索赔通知书?C.索赔意向通知书索赔通知书延续索赔通知最终索赔通知书?D.索赔通知书索赔意向通知书延续索赔通知最终索赔通知书?【正确答案】C2.下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。A.合同价款中包括暂列金额B.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定C.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使

2、用D.剩余的暂列金额归发包人所有【正确答案】C3.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240D.264【正确答案】B4.某混凝土现浇楼面平整度偏差达到10mm，该质量问题可以（）。A.不作处理B.加固处理C.返工处理D.修补处理【正确答案】A5.项目管理班子中各单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B6.时间-成本累积曲线的特征是()。A.每个工程只有一条时

3、间-成本累积曲线B.每一条时间-成本累积曲线都对应某一特定的工程进度计划C.时间-成本累积曲线是按最早开始时间编制所形成的曲线D.时间-成本累积曲线必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的香蕉图内【正确答案】B7.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A8.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B

4、.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A9.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】D10.风险控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的内容不包括（）。A.预防性测定指标是否符合监视控制措施计划的要求B.更改的控制措施是否使风险降至可允许的水平C.是否产生了新的危险源D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案【正确答案】A11.【真题】编制人工定额时，应计入定

5、个时间的是()A.工人在工作时间内聊天时间B.工人午饭后迟到时间C.材料供应中断造成的停工时间D.工作结束后的整理工作时间【正确答案】D12.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计划之间的联系和协调C.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C13.在双代号时标网络计划中，关键线路是指()。A.始终没有虚工作的线路B.由关键节点组成的线

6、路C.始终没有波形线的线路D.持续时间最长工作所在的线路【正确答案】C14.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B15.【真题】下列施工成本控制的步骤，正确的是（）。A.预测-比较-检查-分析-纠偏B.比较-分析-预测-纠偏-检查C.预测-检查-比较-分析-纠偏D.比较-预测-分析-检查-纠偏【正确答案】B16.根据编制的广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计及（）。A.分部（分项）工程施工组织设计B.施工详图设计

7、C.施工工艺及方案设计D.施工总平面图设计【正确答案】A17.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A18.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C19.在项目实施中，岩土地质条件和水文地质条件，属于（）风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术【正确答案】B20.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使

8、用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C21.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），构成工程实体的砂子在工地仓储过程中发生的正常损耗，应计入()。A.人工费B.材料费C.措施费D.企业管理费【正确答案】B22.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C23.下列项目目标动态控制措施中，属于经济措施的是（）。A.

9、调整进度管理的方法B.调整职能分工C.落实加快工程施工进度所需的资金D.改进施工工艺【正确答案】C24.下列不属于施工成本计划的编制依据的是（）。A.企业定额B.施工图预算C.施工成本预测资料D.:施工组织设计【正确答案】B25.【真题】施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行()的比较。A.施工成本计划值与实际值B.施工成本计划值与投标报价C.成本实际值与投票报价D.实际工程款支付与合同价【正确答案】A26.【真题】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。A.组织项目管理班子B.指挥项目建设的生产经营活动C.签署项目参与人员聘用合同D.选择施工作业

10、队伍【正确答案】C27.【真题】施工机械台班产量定额等于（）。A.机械净工作生产率工作班延续时间B.机械净工作生产率工作班延续时间机械利用系数C.机械净工作生产率机械利用系数D.机械净工作生产率工作延续时间机械运行时间【正确答案】B28.对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价【正确答案】D29.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（

11、）。A.清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等B.人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整C.一个清单项目可能对应多个定额子目D.人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整【正确答案】C30.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是()。A.增加安全系数B.设置安全监控系统C.消除危险源D.加强员工的安全意识教育【正确答案】C31.根据建设工程工程量清单计价规范规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（）计价。A.政府指导价B.工程量清单C.工程定额D.分部分项工程项目清单【正确答案】B32.下列施工质量控制措施中，属于事中质量控制的是

12、（）。A.设计交底B.重要结构实体检测C.制定施工方案D.施工质量检查验收【正确答案】B33.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为（）。A.指导责任事故B.社会、经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】D34.责任目标成本计划降低率属于()。A.效益指标B.质量指标C.数量指标D.控制指标【正确答案】B35.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确

13、答案】D36.保险合同包含除外责任条款，除外责任属于免赔责任，保险的除外责任包括()。A.投保人行为所造成的损失B.被保险人犯罪行为所造成的损失C.因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失D.破坏性检测行为所造成的损失【正确答案】C37.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D38.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-

14、2013，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【正确答案】D39.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B40.施工现场的临时食堂，通常用餐人数在（）人以上时，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。A.30B.50C.80D

15、.100【正确答案】D41.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C42.关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A.建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工B.建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案C.建设工程的施工对周围环境不得产生噪声D.污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求【正确答案】B43.某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于()。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因

16、引发的质量事故【正确答案】B44.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，其中不包括（）。A.操作规程B.管理手册C.程序文件D.作业文件【正确答案】A45.【真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【正确答案】B46.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包

17、任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D47.2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50【正确答案】C48.【真题】施工成本计划的编制基础是()。A.施工成本考核B.施工成本预测C.施工成本核算D.目标成本确定【正确答案】B49.某工程网络计划中，工作M的总时差

18、为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】B50.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部（分项）施工组织设计均包含的内容是（）。A.施工总进度计划B.各项资源需求量计划C.全场性施工总平面图设计D.施工方法和施工机械的选择【正确答案】B51.【真题】关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工

19、作间的逻辑关系B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】C52.施工合同跟踪主要是为了()。A.确保合同义务的完全履行B.跟踪和监控业主及监理人的工作C.及时提交合同变更意向书D.监测施工进度是否偏离了工期目标【正确答案】A53.作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C54.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起

20、重机的保险应由（）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A55.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A56.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.明确施工质量目

21、标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量管理组织【正确答案】A57.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案、完成了施工总进度计划的编制，则接下来应该进行的工作是（）。A.主要技术经济指标B.编制施工准备工作计划C.编制资源需求量计划D.施工总平面图设计【正确答案】C58.建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A.董事会B.股东代表大会C.总工程师D.法定代表人【正确答案】D59.竣工图应由承包人按照()提交。A.设计单位的要求B.施工合同约定C

22、.监理单位的要求D.施工及验收规范的要求【正确答案】B60.监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令【正确答案】A61.主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督的是（）。A.工程实体质量监督B.工程质量行为监督C.竣工质量验收监督D.工程主体质量监督【正确答案】A62.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间【正确答案】A63.根据建筑工程施工专业

23、分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）日内结算工程结算价款。A.7B.14C.28D.42【正确答案】C64.关于工程档案的编制，下列表述中正确的是()。A.工程档案应在竣工后及时收集整理B.工程档案不得涂改和随意抽撤C.工程档案的内容由建设单位确定D.工程档案由施工单位组织编制【正确答案】B65.造成经济损失100万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】D66.关于安全管理，以下说法错误的为（）A.安全危险源分为：人的因素、物的因素、环境因素、管

24、理因素?B.劳务公司聘用的临时工人可以立即上岗工作?C.安全控制的目标包括：减少或消除人的不安全行为的目标?D.深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查【正确答案】B67.为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D68.下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是()。A.自行决定是否分包及选择分包企业B.编制和确定政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位C.指挥项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切

25、权力【正确答案】C69.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A70.竣工清场费用由（）承担A.业主?B.承包人?C.专业分包人?D.劳务分包人【正确答案】B71.下列施工质量控制点中，属于从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的是（）。A.液压滑模施工时支承杆稳定控制B.混凝土的外加剂掺量控制C.抹灰层干燥后才能刷浆D.砌体的砂浆饱满度控制【正确答案】A72.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商

26、品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。A.材料损耗费B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B73.单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。A.整个建设工程项目B.某些特别重要的工程C.单位工程D.分部分项工程【正确答案】C74.在工人工作时间消耗的分类中，损失时间不应包括（）。A.多余和偶然时间B.休息时间C.停工时间D.违背劳动纪律损失时间【正确答案】B75.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()

27、。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A76.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C77.在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉，钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）A.定额控制?B.包干控制?C.指标控制?D.计量控制【正确答案】B78.【真题】关于网络计划时差的说法，错误的是()。A.总时差是在不影响其

28、紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间B.对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差C.自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】C79.按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担D.应视重新检验结果，确定由哪方承担【正确答案】D80.【真题】由于工程负责人不按规范指导施工.随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（）A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.自然灾

29、害事故【正确答案】A81.【真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件【正确答案】A82.对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D83.政府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。A.质量监督机构的强制监督B.行政监管与强制监督C.建设主管部门的行政监管D.行政监管与行政执法

30、【正确答案】A84.为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。A.项目管理规划B.信息管理手册C.系统开发计划D.信息编码表【正确答案】B85.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D.业主希望管理风险较小，管理成本较低【正确答案】C86.【真题】建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以()为准。A.供货方发货截记的日期B.采购方收货截记的日期C.合同约定的提货日期D.承运

31、单位签发的日期【正确答案】B87.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是表现()。A.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应价格的明细清单B.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的计价清单C.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单D.已建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单【正确答案】C88.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（）。A.项目结构图B.组织结构C.合同结构图D.

32、工作流程图【正确答案】A89.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A90.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A91.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF-2003-0214)，关于保险的说法，正确的是()。A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自由人员及第三人人

33、员生命财产办理保险，并承担相关费用B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用【正确答案】C92.下列关于施工竣工图叙说错误的是()。A.项目竣工图由施工单位负责编制B.如果施工图没有变动的，在原施工图上加盖并签署竣工图章C.一般性图纸变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章D.涉及结构、工艺等重大改变及图纸变更面积超过45%的，应重新绘制竣工图【正确答案】D93.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列

34、金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A94.【真题】某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是()。A.比较法B.构成比率法C.因素分析法D.动态比率法【正确答案】C95.关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率C.体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行D.强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为【正确答案】D96.某

35、合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C97.某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C98.【真题】用单价合同招标

36、时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B99.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意【正确答案】C100.【真题】关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。?

37、A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄?B.必须为男性?C.连续从事本工种10年以上?D.具有初中及以上文化程度?【正确答案】D二.多选题(共70题)1.关于项目管理组织结构模式的表述，下列选项正确的有()。A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B.矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C.大型线性组织系统中的指令路径太长D.线性组织结构中可以跨部门下达指令E.职能组织结构适用于大型组织系统【正确答案】BC2.某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态的组织关系的组织工具有()。A.工

38、作流程组织B.组织结构模式C.管理职能分工表D.工作任务分工表E.物资流程组织【正确答案】BCD3.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB4.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE5.【真题】根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通

39、知（建质2010111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。A.对事故处理的建议B.事故原因分析及论证C.事故发生后的应急防护措施D.事故调查的原始资料E.检查验收记录【正确答案】BDE6.【真题】承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()。A.索赔证据B.索赔事件总述C.索赔合理性论证D.索赔款项（或工期）计算书E.索赔意向通知【正确答案】ABCD7.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。A.总承包服务费B.规费C.税金D.风险费用E.措施项目中的安全文明施工费【正确答案】BCE8.下列工程管理的信息资源，属于经济类工程信息的有（）。A.

40、专家信息B.建设物资的市场信息C.与投资控制有关的信息D.项目融资的信息E.与进度控制有关的信息【正确答案】BD9.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案，同时抄送（），并依法向社会公布。A.其他负有安全生产监督管理部门B.同级人民政府C.上一级人民政府应急管理部门D.上级人民政府E.同级建设行政主管部门【正确答案】BC10.监理工程人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【正确答案】ACD11.【真题】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有()。A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响

41、因素B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施C.定期进行目标计划值和实际值的比较D.发现目标偏离时采取纠偏措施E.分析目标偏离产生的原因和影响【正确答案】AB12.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE13.【真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克

42、服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果【正确答案】BDE14.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE15.政府主管部门实施监督检查时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.评定工程质量等级D.发现质量不合格给予行政处分E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【正确答案】CD16.【真题】关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。A.供货方负责送货的

43、，以采购方收货戳记的日期为准?B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准?C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准?D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准?【正确答案】ABC17.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE18.危险化学品特种作业人员应具备的条件是（）A.具有初中及以上文化程度?B.相应医疗机构体检健康合格?C.具备必要的安全技术

44、知识和技能?D.有三年从事特种作业的工作经验?E.年满16周岁【正确答案】BC19.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC20.在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务【正确答案】BD21.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双

45、方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB22.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE23.分部（分项）工程施工组织设计的主要内容包括（）。

46、A.施工准备工作计划B.施工进度计划C.作业区施工平面布置图设计D.施工总平面图设计E.施工方案的选择【正确答案】ABC24.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE25.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】A

47、BCE26.某工程发生费用偏差，在引起偏差的原因中，属于业主原因的有()。A.图纸提供不及时B.施工方案不当C.建设手续不全D.未及时提供场地E.材料代用【正确答案】CD27.【真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体安排【正确答案】AE28.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是

48、施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC29.根据中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国环境影响评价法等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。A.采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏B.经有关部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术C.尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响D.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用E.建筑材料和装修材料必须符合国家标准【正确答案】ACDE30.施工组织设计的内容要结合工程对象的()进行综合考虑。A.实际特点B.施工条

49、件C.施工方法D.技术水平E.关键工序【正确答案】ABD31.文明施工对施工现场和道路的基本要求包括（）。A.所有场地应当硬化B.施工现场内有完善的排水措施C.所有道路两侧必须绿化D.场内道路应该平整、坚实、通畅E.场内主要场地应设置相应的安全防护设施和安全标志【正确答案】BDE32.根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人(?)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误【正确答案

50、】BCDE33.下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。A.预付款是承包人预先垫支的工程款B.包工包料工程的预付款的计算基数要扣除暂列金额C.预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备阶段的资金周转问题而提前支付的一笔款项D.发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人E.预付款扣款方式由发包人决定【正确答案】BCD34.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE35.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生

51、产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB36.用比较法进行施工成本分析，通常采用的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE37.在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.合同

52、工程本身损害由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期【正确答案】CDE38.我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系【正确答案】ABDE39.采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制时，需要计算的基本参数有（）。A.计划工作实际费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.已完工作预算费用E.拟完工作实际费用【正确答案】BCD40.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，它们是（）。A.操作规程B.管理手册C.监测

53、活动准则D.作业文件E.程序文件【正确答案】BDE41.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC42.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE43.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A

54、.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE44.关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有()。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【正确答案】DE45.下列关于环境保护的原则，说法正确的有（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合、综合治理的原则C.环境经济责任原则，即消费者付费的原则D.依靠群众保护环境的原则E.环境经济责任原则，即污染者付费的原则【正确答案】ABDE46.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD47.建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴【正确答案】ACE48.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。A.材料费B.税金C.企业管理费D.措施