招标师《招标采购专业知识与法律法规》考试试题强化复习题及参考答案（38）

《招标师《招标采购专业知识与法律法规》考试试题强化复习题及参考答案（38）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标师《招标采购专业知识与法律法规》考试试题强化复习题及参考答案（38）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、招标师招标采购专业知识与法律法规考试试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是()。A.由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘B.选择其中3家国有大型施工单位进行考察C.电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会【正确答案】D2.关于行政处罚的管辖和适用，以下错误的是()。A.行政处罚由违法行为发生地的市级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖，法律、行政法规另有规定的除外B.行政

2、机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为C.对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚D.违法行为在2年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外【正确答案】A3.根据招标投标法的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力量C.具备编制工程量清单的能力D.具有能够评标的相应专业力量【正确答案】C4.垄断竞争形态市场的特征不包括（）A.产品的差异性B.资本较高的流动性C.主体相对独立性D.资金进入非常困难【正确答案】D5.()旨在调整公司的业务经营并进行组织再造

3、。A.公司分立B.公司解散C.公司合并D.公司清算【正确答案】A6.招投标行政诉讼由（）人民法院管辖。A.被告所在地B.原告所在地C.最初作出行政行为的行政机关所在地D.行政复议机构所在地【正确答案】C7.【真题】由国家发展和改革委员会核报国务院审批的建设项目，由（）核准招标事项。A.国务院B.国务院重大建设办公室C.国家重大建设项目稽察办D.国家发展和改革委员会【正确答案】D8.【真题】根据招标投标法实施条例，施工项目招标中，下列投标有效的是（）A.甲乙两公司的法定代表人为同一个人，参加某同一标段投标B.丙公司是为该施工项目前期准备提供过咨询服务的设计单位C.丁公司持有戊公司60%的股份，两

4、公司参加同一标段招标D.己公司为庚公司的全资子公司，两公司参加同一项目不同标段的投标【正确答案】D9.【真题】关于政府采购工程，下列说法正确的是（）A.政府采购工程合同适用合同法，建筑法，并应当按照平等、自愿的原则订立合同B.财政部门负责对政府采购工程建设活动的全过程监管C.政府采购工程建设施工项目招标投标时，不再适用政府采购法D.政府采购的工程项目均应采用公开招标方式【正确答案】A10.【真题】行政监督部门工作人员在对依法必须招标的项目进行监督时，下列行为符合法律规定的是()。A.对投标人进行资格审查B.检查投标文件密封情况，并在确认表上签字C.参加开标会，监督开标过程D.参加开标会，在开标

5、记录上签字确认开标的合法性【正确答案】C11.【真题】关于投标限价，下列说法正确的是（）A.招标文件中可以规定最高投标B.最高投标限价，可以在开标前3日内公布C.最高投标限价或其计算方法应当在招标文件中明确规定D.最高投标限价应当开标现场公布【正确答案】C12.不属于按照支付对价的方式划分采购的分类的是（）。A.购买B.招标C.租赁D.委托【正确答案】B13.【真题】政府采购货物和服务招标项目，关于评标委员会成员的法律责任，下列说法错误的是（）A.评标委员会成员评审时如发现招标文件中规定的评标标准严重违法，可以拒绝评审B.评标委员会成员可能承担的行政法律责任有警告、罚款等C.评标委员会成员可能

6、承担的刑事罪名有受贿罪、侵犯商业秘密罪等D.评标委员会成员明知应当回避而未主动回避的，不承担行政法律责任【正确答案】D14.下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是()。A.建筑法禁止总承包单位转包、分包工程B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包C.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程【正确答案】C15.根据评标委员会和评标方法暂行规定，下列情形中，评标委员会不应对投标作废标处理的是()。A.投标人以行贿手段谋取中标的B.评标委员会要求对可能低于个别成本的投标进行说明而投标人无法

7、提供相关证明材料的C.投标文件载明的招标项目完成期限短于招标文件规定的期限的D.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的【正确答案】C16.【真题】招标代理机构的性质为()。A.从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织B.负责监督管理招标代理业务的咨询机构C.负责招标代理业务的机关法人D.招标代理行业自律的民间组织【正确答案】A17.依法必须招标的项目，评标委员会成员未在评标报告中陈述不同意见和理由，也拒绝签字的，视为()。A.同意评论结论B.评标结论待定C.弃权D.保留意见【正确答案】A18.【真题】某依法必须招标施工项目中标合同签订后，合同履行中，即使经双方协商同意也不得进行变更的是

8、（）A.推迟竣工时间B.取消原合同标的中的会议厅装修C.将空调设备的采购改由发包人采购D.在原项目增加设备层施工【正确答案】D19.下列情形哪一个不属于违法发包()。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给具有相应资质或安全生产许可的施工单位的C.未履行法定发包程序D.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的【正确答案】B20.政府直接监管招标投标交易程序和主持解决市场交易争议，导致后果()。A.强调了统一、公平、公正的公权规则，加强了项目专业、科学、合理的个性要求和交易效率B.政府集多种身份于一体，既充当市场的“裁判员”，又兼任交易主体一方的强势“领队和运动

9、员”C.市场被行政条块分割，各行业和地方各自为政，便于各区域各自同一管理D.减轻政府制定和执行规则职能，又可以负责监督规则【正确答案】B21.根据工程建设项目施工招标投标办法，下列选项中，可以不进行施工招标的是()。A.地震灾区恢复重建项目B.施工企业自行投资开发的商品房项目，该施工企业资质等级符合工程要求C.某特级施工企业承建的大型商场竣工验收后追加的人口围栏D.涉及国家秘密不合适公开招标的项目【正确答案】C22.【真题】关于招标项目踏勘现场，下列说法正确的是（）A.组织踏勘现场仅适用于工程建设项目施工招标B.组织现场踏勘时，可以公开点名签到，以确定潜在投标人是否全部到齐C.招标人可以组织单

10、个或部分潜在投标人踏勘现场D.招标人不得分批次组织潜在投标人踏勘现场【正确答案】D23.机电产品国际招标中，评标结束后，投标人无权对()进行质疑。A.招标文件中含有的歧视性条款B.评标结果的合法性C.评标委员会组成人员的合法性D.投标人认为其不中标理由不充分【正确答案】A24.质量管理发展的第一阶段是()。A.质量检验阶段B.统计质量管理阶段C.全面质量管理阶段D.管理标准化阶段【正确答案】A25.【真题】关于工程建设项目施工中标合同订立、履行过程中，对当事人的要求，下列说法错误的是()。A.招标人应当自签订中标合同之日起15日内，向有关行政监管部门提交招标投标情况的书面报告B.招标人不得在中

11、标通知书中修改招标文件规定的开工时间C.中标人确定前，招标人和投标人不能就投标价格等实质性内容进行谈判D.中标合同备案后另行订立合同的，工程价款的结算应当以备案的合同为依据【正确答案】A26.根据招标代理服务收费管理暂行办法的规定，招标代理服务费主要采用()计费方式进行收费。A.投资比例B.定额累进C.差额累进D.差额定率累进【正确答案】D27.中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。A.代理成本控制B.价格成本控制C.实际采购成本D.服务成本控制【正确答案】C28.中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目的()工作分包给他人完成。A.部分主体，非关键性B.部分非主体，非关键性C.部

12、分主体，关键性D.部分非主体，关键性【正确答案】B29.我国政府采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价（）等。A.实际采购B.磋商C.委托、雇佣D.单一来源采购【正确答案】D30.【真题】关于退还投标保证金，下列说法正确的是（）A.招标人终止招标的，招标人可以不退还投标人的投标保证金B.投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，投标保证金不予退还C.中标通知书发出后，招标人应立即退换中标人的投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【正确答案】D31.【真题】根据政府采购法，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，最后从中确定成交供应

13、商的采购方式是()。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价【正确答案】B32.采购人邀请一个或多个供应商，并可以通过多次报价、还价达成交易的采购方式是（）。A.招标B.询价C.比选D.磋商【正确答案】D33.【真题】根据建筑法及相关法律规定，下列关于建设工程施工发包的说法中，正确的是()。A.工程转包仅指施工总承包单位将其施工总承包合同项下的全部工程进行分包的情形B.专业分包工程不得再进行劳务分包C.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.联合体承揽工程应当由联合体牵头人进行分包【正确答案】C34.【真题】根据国家相关法律规定，下列关于投标保证金的说法正确的是()。A.投标保

14、证金只能以保函形式提交B.投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C.投标保证金中标通知书到达中标人之日生效D.投标保证金即定金【正确答案】B35.【真题】某项目进行公开招标，递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分（星期四）。某投标人采用快递方式寄送投标文件。招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的收件邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件，下列说法正确的是()。A.投标人在投标文件截止时间之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B.投标文件上的发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止时间，因此不能视其为迟到，故

15、应当受理C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止时间，招标人应当不予受理D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件【正确答案】C36.根据机电产品国际招标投标实施办法的规定，招标人应对招标文件中的重要商务和技术条款(参数)加注星号(*)，并注明不满足将()。A.要求澄清B.给予减分C.继续评标D.导致废标【正确答案】D37.【真题】依法必须进行招标的工程施工项目，资格后审应当在（）进行。A.评标准备阶段B.评标时C.详细评审时D.确定中标候选人之后【正确答案】B38.【真题】建设工程施工项目招标投标，签订中标合同后发生合同争议的，则以()作为合同履行地。A.施工行为地B.合同签订地C.被

16、告住所地D.原告住所地【正确答案】A39.有关完全竞争市场的定价机理的说法错误的是()。A.对于市场上的某种商品来说，在需求不变的情况下，商品的价格越高，该商品的供给量越大B.对于市场上的某种商品来说，在需求不变的情况下，商品的价格越高，该商品的供给量越小C.对于市场上的某种商品来说，在供给不变的情况下，商品的价格越高，该商品的需求量越大D.对于市场上的某种商品来说，在需求不变的情况下，商品的价格越高，供应商愿意生产该商品的意愿越低迷【正确答案】A40.【真题】属于招标投标异议，下列说法正确的是（）A.投标人对依法必须进行招标项目的评标结果不满意的，可以不通过异议直接投诉B.工程建设项目组织招

17、标活动中，异议的受理人是有关行政监督部门C.投标人认为招标投标活动不符合法律法规规定的，有权向招标人提出异议D.在招标投标活动中有权提出异议的当事人不包括投标人以外的其他利害关系人【正确答案】C41.招标投标法适用范围不包括()。A.地域范围B.主体范围C.行政范围D.例外情形【正确答案】C42.工程质量的特性包括工程项目产品的特性和工程项目()的质量特性两个方面。A.管理B.结果C.决策D.过程【正确答案】D43.在完全竞争的条件下，如果某行业中的厂商的商品价格等于平均成本，那么()。A.新的厂商要进入这个行业B.原有厂商要退出这个行业C.既没有厂商进入也没有厂商退出这个行业D.既有厂商进人

18、也有厂商退出【正确答案】C44.当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的()加处罚款。A.3B.5C.7D.9【正确答案】A45.下列不属于采购管理机制的内容的是（）。A.权限范围B.审批机制C.决策程序D.建立范围【正确答案】D46.经济外部性理论在政府采购中的应用不包括()。A.政府购买公共产品B.群体意识C.政府购买绿色、节能产品D.排污权交易制度【正确答案】B47.下列关于责任构成错误的是()。A.二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任B.二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，仍应当承担连带责任C.二人以

19、上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任D.二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【正确答案】B48.依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应()。A.协商确定中标人候选人B.要求所有的投标人修改投标文件，再次投标C.从投标人中指定中标人D.依法重新招标【正确答案】D49.【真题】根据政府采购法，下列情形中，经依法批准可以采购进口产品的是（）A.为中国境外使用而进行采购的B.进口货物具有较高声誉的C.进口货物质量性能较好的D.为在中国境内工作的外国人使用而进行采购的【正确答案】A50.社会舆论监

20、督是我国行政监督体系中最重要的一环，下列选项中()不属于社会舆论监督的方式。A.新闻报道B.行政救济C.公开披露D.表达民意【正确答案】B51.【真题】下列机构中，属于招标投标行政监督主体的是（）A.人民法院B.发展改革部门C.公证机构D.集中采购机构【正确答案】B52.下列不属于影响采购成本的因素是()。A.内部因素B.外部因素C.间接因素D.意外因素【正确答案】C53.根据招标投标法，下列关于开标程序的说法中，错误的是()。A.开标时间和提交投标文件截止时间应为同一时间B.开标时间修改，应以书面形式通知所有招标文件的收受人C.投标文件的密封情况可以由投标人或其推选的代表检查D.招标人应委托

21、招标代理机构当众拆封收到的所有投标文件【正确答案】C54.【真题】根据有关招标投标法律的规定，下列项目中，不需要进行招标的是()。A.外商在中国境内投资的房地产开发项目B.某企业总经理的私人别墅装修项目C.中标后施工总承包单位选择暂估价分包单位D.民营企业投资的某高速公路特许经营项目【正确答案】B55.甲省某政府部门采用公开招标方式采购-tit办公用品因采购工作人员张某舞弊被举报后废标。如该采购任务未取消，则此时甲省某政府部门应当()。A.重新组织招标B.减少采购金额C.以上次招标时的投标人为对象邀请招标D.在上次投标人中选取三家以上开展竞争性谈判【正确答案】A56.【真题】根据建筑法，关于建

22、设工程的施工许可，下列说法错误的是（）A.施工许可证的颁发部门为工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%C.招标人可以在没有获得施工许可证的条件下，由总监理工程师发出开工通知D.取得规划许可证是申请领取施工许可证应当具备的条件之一【正确答案】C57.【真题】下列关于投标文件撤回的说法中，符合法律规定的是()。A.投标文件的撤回表示该投标人放弃投标B.投标文件的撤回是要约的撤销C.投标文件的撤回是投标人放弃已提交的投标文件D.投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标【正确答案】C58.【真题】根据相关法律规定，招标代理服务收费方式是(

23、)。A.政府定价B.政府指导价C.市场指导价D.市场调节价【正确答案】B59.下列选项中，对连带责任表述错误的是()。A.享有连带债权的每一方都有权要求债务人履行债务B.债权人可以向各个债务人请求履行任何比例的债务C.享有连带债权人应当用代表人的形式要债务人履行债务D.连带债务人履行超过其应该承担的份额的债务人，有权向其他债务人追偿【正确答案】B60.招标投标法规定招标投标当事人在追求自己利益的同时尽量不损害他人利益和社会利益。维持双方的利益平衡，这体现了其应遵循的()原则。A.公正B.公开C.诚实信用D.公平【正确答案】C61.【真题】合同终止后，下列说法正确的是（）A.违约方无需承担违约责

24、任B.合同争议解决条款仍有效C.双方应按照实际成本进行结算D.质量标准可参照行业标准认定【正确答案】B62.【真题】对于依法必须进行招标的项目，评标过程中的下列情形中，评标委员会不需承担法律责任（）A.对招标文件中公布的评标办法进行细化，形成评标细则B.评标委员会对外透露评标的情况C.接受投标人主动提出的澄清D.否决不同投标人的异常一致的投标文件【正确答案】D63.关于中标通知书发出后的法律效力，下列说法中不正确的是()。A.招标人与所有未中标的投标人自此不存在任何权利义务关系B.招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任C.中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任D.中标人放弃中标项目，招

25、标人可以没收其投标保证金【正确答案】A64.关于招标投标行政诉讼的主体和提起，下列说法正确的是()。A.原告必须是招标人B.被告可以是行政复议机关，也可以是招标人C.在法定行政复议期限内，可以向人民法院提起行政诉讼D.当事人对行政复议结果不服的，可以向人民法院提起行政诉讼【正确答案】D65.一般来说，成本中的（）是采购成本。因此在当前的经济新常态下，企业降本增效的压力较大，专业高效的采购成本控制至关重要。A.60B.70C.80D.90【正确答案】B66.根据民法通则，下列关于民事法律行为的无效情形中，错误的是()。A.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的B.以合法形式掩盖非法目的的C.显

26、示公平的D.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是对方在违背真实意思的情况下所为的【正确答案】C67.下列行业中哪一个最接近于完全竞争模式()。A.飞机B.卷烟C.大米D.汽车【正确答案】C68.关于法的效力层级，下列说法错误的是()。A.工程建设项目招标投标办法高于湖北省人民政府颁布的湖北省招标投标管理办法B.招标投标法实施条例高于工程建设项目勘察设计招标投标办法C.招标投标法实施条例高于浙江省人大颁布的浙江省招标投标条例D.招标投标法高于招标投标法实施条例【正确答案】A69.对于利用国内资金的机电产品国际招标项目，当投标截止时间到达时，投标人少于3个的，招标人应当采取的方式是()。A.重新

27、招标B.直接采购C.继续开标D.停止开标或评审【正确答案】D70.根据招标投标法，下列关于招标的说法中，有误的是()。A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不一定需要招标C.招标应当具备法定的条件方可进行D.依法进行招标的项目必须委托招标【正确答案】D71.为了能够遏制评标专家的寻租行为，可以采取的举措不包括（）。A.建立定期培训制度B.建立评标过程中异常评分应对机制C.建立评标次数考核制度D.加强评标现场纪律管理【正确答案】C72.【真题】代理法律关系中，常见的连带责任不包括（）A.授权不明的连带责任B.无权代理的连带责任C.违法代理中的连带责任D.代理人与被代理人恶意串通

28、的连带责任【正确答案】D73.民事主体的特征为()，意志的自主性，以自己的名义从事民事活动，权利与义务的独立性。A.民主性B.互利性C.平等性D.法律性【正确答案】C74.【真题】关于投标文件密封性的检查，下列说法错误的是（）A.投标人将投标文件送达投标地点后，应由招标人检查投标文件的密封情况B.开标时，投标文件密封情况的检查可由投标人或者投标人推选的代表进行C.开标时，可由招标人委托的公证机构对投标文件的密封情况进行检查D.开标时，投标文件密封情况应由行政监督人员检查【正确答案】D75.下列哪个不是供应链的特征()。A.复杂性B.动态性C.面向用户需求D.交叉性【正确答案】C76.下列选项不

29、是影响采购人定价决策的因素的是()。A.市场中的竞争程度B.消费者认同的价值C.生产成本D.预期成本【正确答案】D77.我国民事诉讼实行（）。A.一审终审制B.两审终审制C.三审终审制D.一裁终局制【正确答案】B78.招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是()。A.招标代理机构提起诉讼B.招标代理机构要求招标人支付C.招标人同意支付D.发生不可抗力【正确答案】D79.【真题】下列关于定金的说法，错误的是（）A.定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保B.定金罚则既是担保规则，也是违约责任的一种承担方式C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受

30、定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金【正确答案】D80.下列不属于工程项目产品的质量特性的是()。A.适用性B.可靠性C.耐久性D.过程安全性【正确答案】D81.【真题】关于招标投标违法行为记录公告，下列说法正确的是（）A.公告只针对招标人和投标人的违法行为B.公告无期限限制C.所有的行政处理决定均可公告D.设区的市级人民政府主管部门无权发布公告【正确答案】D82.【真题】取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务，可能承担的行政责任方式不包括（）A.责令改正，并给予警告B.责令改正，并处以罚款C.暂停从事招标业务D.取消招标职业资格【正确答案】B83.【真题】工程勘察资质中

31、不设等级的是()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察行业资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察劳务资质【正确答案】D84.采用综合评分法评标的政府采购货物招标，价格分值占总分值的比重应为()。A.3060B.2050C.1030D.510【正确答案】A85.评标专家应当从事相关领域工作满（）并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省级政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定。A.四年B.六年C.八年D.十年【正确答案】C86.【真题】关于法的效力层面，下列说法错误的是（）A.工程建设项目招标投标办法高于湖北省人民政府颁布的湖北省招标投标

32、管理办法B.招标投标法实施条例高于工程建设项目勘察设计招标投标办法C.招标投标法实施条例高于浙江省人大颁布的浙江省招标投标条例D.招标投标法高于招标投标法实施条例【正确答案】A87.下列关于民事权利的说法哪一个是正确的()。A.人格权是一种绝对权，不存在对应义务B.甲要求乙归还5000元借款，乙声称根本没有借钱予以拒绝，乙在行使抗辩权C.债权请求权属于相对权，不具有排他性D.甲通知乙，声称双方的买卖合同显失公平，要求撤销该合同，甲在行使形成权【正确答案】C88.关于开标的邀请和通知义务，下列说法中不正确的是()。A.工程建设项目，应当邀请投标人B.工程建设项目，应当邀请公证机构C.机电产品国际

33、招标项目，应当邀请招标人D.政府采购项目，应当通知同级人民政府财政部门【正确答案】B89.作为理性经济人，个人采购的目标与其生活水平密切相关。当生活水平处于进入小康阶段后，个人采购目标将会转向()。A.以“价廉”和“及时”为主B.以“物美”为主C.以个性化、多样性为主D.以个人的自主性和随意性为唯一标准【正确答案】B90.招标投标法实施条例明确了（）可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所。A.省级以上地方人民政府B.设区的市级以上地方人民政府C.市级以上地方人民政府D.县级以上地方人民政府【正确答案】B91.【真题】根据民法通则，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不

34、能行使请求权的，诉讼时效()。A.终止B.终结C.中断D.中止【正确答案】D92.【真题】根据招标投标法，中标通知书发出后30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。A.中标后的降价函B.中标人的投标文件C.合同谈判结果D.中标通知书【正确答案】B93.【真题】招标人延长投标有效期的书面通知自（）即对招投标双方产生约束力。A.通知发出时B.通知到达投标人时C.投标人同意延长投标有效期后D.所有投标人同意延长投标有效期后【正确答案】C94.【真题】下列关于政府采购招标投标质疑的说法中，正确的是（）A.质疑是投诉的前置程序B.质疑可以以口头方式提出C.质疑的内容不包括中标结果D.被

35、质疑人只能是招标人【正确答案】A95.招标投标活动中当事人签订合同应遵守()原则。A.受限B.透明C.自愿D.公开【正确答案】C96.将公用服务市场化未必会带来竞争的提升，尤其是在市场并不完善的情况下，市场失灵和政府失灵可能会()。A.同时存在B.只能存在一个C.同时抵消D.相互制约【正确答案】A97.遏制招标采购中的寻租现象首先要遏制采购人员的寻租行为。因此，在对采购人员的正向激励中，下列对采购组织应做措施描述错误的是（）。A.建立公平的评价体系B.建立完善的制度体系实现科学、公平的管理C.制止针对采购行为的独立的调查机构，横向进行对采购违规行为的调查D.组织应建立开放的信息通道，以帮助管理

36、者及时了解采购人员的情况【正确答案】C98.下列关于工程建设项目招标公告和投标邀请书的说法中，错误的是()。A.招标公告是在法定媒介上向不特定人发出B.投标邀请书是向资格预审合格并通过随机抽取方式选择的特定人发出C.投标邀请书与招标公告包括的内容应当基本一致D.招标公告与投标邀请书都属于要约邀请【正确答案】A99.【真题】根据法律法规的规定，下列情形中，不得同时参加工程建设项目同一标段投标的是（）A.具有控股关系的两家公司B.同一母公司的两家子公司C.具有相同股东单位的两家公司D.曾在其他项目组成投标联合体的两家公司【正确答案】A100.下列关于机电产品国际招标投标质疑的说法中，错误的是()。

37、A.接受质疑的主体是招标投标的主管部门B.质疑人应保证其提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性C.有权提出质疑的只能是投标人D.质疑必须在公示期内在网上向相应的主管部门提出【正确答案】D二.多选题(共70题)1.根据工程建设项目施工招标投标办法，招标代理机构可在其资格等级范围内承担的招标工作包括()。A.拟定招标方案B.编制和出售招标文件C.组织开标评标D.编制评标报告E.草拟合同【正确答案】ABCE2.公开透明原则，即政府采购所进行的有关活动都必须公开进行，包括采购的()都要公开，招标投标活动要公开，采购的过程要公开以及采购结果要公开等。A.人员B.数量C.质量D.要求E.规格【正

38、确答案】BCDE3.行政处罚的种类包括以下()。A.警告；罚款B.没收全部财产C.责令停产停业D.剥夺政治权利E.行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚【正确答案】ACE4.关于招标代理机构的资格管理，下列说法中正确的有()。A.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定B.工程建设项目招标代理机构，由建设主管部门负责认定C.科技项目招标代理机构资格，由工业信息主管部门负责认定D.机电厂品国际招标机构资格，由商务部负责认定E.药品招标代理机构资格，由省级药品监督管理部门负责认定【正确答案】AD5.【真题】招标投标争议提起行政诉讼应当符合的条件是（）A.原告是认为具体行政行

39、为侵犯其合法权益的行政主体B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求D.有具体的事实根据E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖【正确答案】BCDE6.下列关于合同转让的说法中，正确的有()。A.合同的义务转让，须征得债权人同意后转让方可有效B.合同的权利转让，须征得债权人同意后转让方可有效C.合同的权利义务的概括转让可以是全部或部分的权利义务D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的概括转让E.合同的权利转让，可以是合同的全部或部分权利的转让【正确答案】AE7.招标投标法第66条规定,以下特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标：（）A.涉及国家安全的B.

40、涉及国家秘密的C.涉及公益事业的D.涉及抢险救灾的E.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的【正确答案】ABDE8.招标投标法的使用主体范围包括()。A.某外商投资企业B.参加某科研项目投标的公民甲C.在我国境内参与招标投标活动的美国某设计公司D.德国某公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构E.日本某公司的下属分支机构【正确答案】ABCD9.【真题】根据合同法的规定，合同权利义务法定终止的情形包括（）A.债务人将按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人【正确答案】BCDE10.新公共管理主张用市场的力量来改造政府，在公共部门中引入市场

41、机制，在公共部门和私人部门之间、公共部门机构之间展开竞争，提高公共物品及服务供给的效率，其具有()特点。A.它倾向于把社会公众视为政府的“主人”，认为公共组织应以“顾客决策”为宗旨，强调公共政策的可理解性与可接近程度B.它更倾向于探索代替直接供应公共产品的方法，从而提供成本节约的政策结果C.新公共管理关注权威与责任的对应D.新公共管理更加强调效率、结果和服务质量E.新公共管理倾向于在行政改革的实践中广泛引进企业管理方法，并用企业管理理念来重构公共部门的组织文化【正确答案】BCDE11.影响采购成本的因素概括起来可以归纳为采购人内部因素、外部因素和意外因素三个方面，下列哪些属于外部因素()。A.

42、市场供需状况B.供货商生产技术、质量水平C.采购企业与供货商的合作关系D.供货商的销售策略E.采购人成本【正确答案】ABCD12.规范政府采购行为目的是为了维护()，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。A.国家利益B.社会公共利益C.政府利益D.行业利益E.消费者利益【正确答案】AB13.政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。在这些原则中，公平竞争是()，公开透明是()，公正和诚实信用是()。A.核心B.体现C.保障D.目标E.后盾【正确答案】ABC14.【真题】根据国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门

43、审批、核准的内容有（）A.招标范围B.招标内容C.招标形式D.招标方式E.招标组织形式【正确答案】ADE15.我国价格法规定的价格形式有（）A.政府定价B.政府指导价C.市场调节价D.市场指导价E.经营者定价【正确答案】ABC16.【真题】根据招标投标法实施条例，关于资格审查下列说法正确的有（）A.招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定的，招标人应当在修改资格预审文件后重新招标B.招标人终止招标的，招标人应当退还已收取的资格预审文件费用C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日D.国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项

44、目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出【正确答案】ABD17.招标投标的告度与发展的快速发展阶段的特点有()。A.按照充分发挥市场配置资源基础性作用的要求，大大减少了行政审批事项和环节B.对招标投标活动的规范进一步深入除了制定一般性的招标投标管理办法外，有关部门还大大增强了招标投标制度的可操作性C.当事人市场主体地位进一步加强D.对外开放程度进一步提高在利用国际组织和外国政府贷款援助资金项目招标投标办法之外，专门规范国际招标的规定明显增多E.招标的领域和采购对象进一步扩大除计划、经贸、铁道、建设、化

45、工、交通、广电等行业部门外，煤炭、水利、电力、工商、机械等行业部门也相继制定了专门的招标投标管理办法【正确答案】BCDE18.下列属于采购目标的是（）。A.个人采购的目标B.企业采购的目标C.公共采购的目标D.社会采购目标E.国家采购目标【正确答案】ABC19.某建设项目已具备了申领施工许可证的法定条件，建设单位按照相关规定向市建委申请领取施工许可证，由于市建委未在法定期限内向其颁发施工许可证。导致项目竣工延期，关于请求赔偿的权利下列说法正确的有()A.建设单位有权要求市建委赔偿损失B.建设单位有权要求施工单位赔偿损失C.施工单位有权要求市建委赔偿损失D.施工单位有权要求建设单位赔偿损失E.建

46、设单位和施工单位均无权要求市建委赔偿损失【正确答案】DE20.我国政府采购方式分为()。A.国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式B.公开招标C.询价D.单一来源采购E.私人采购【正确答案】ABCD21.有关工程建设项目范围界定说法正确的是()。A.基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.必须达到一定的限额才需要进行招标，法律并不要求限额以下的项目必须进行招标E.涉及国家重大工程项目【正确答案】ABC22.下列各项中，属于货物类招标投标主要规定的有()。A.机电产品国际招标投

47、标实施办法B.政府采购货物和服务招标投标管理办法C.医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定D.工程建设项目货物招标投标办法E.工程建设项目勘察设计招标投标办法【正确答案】ABCD23.【真题】下列采购活动，适用政府采购法的有（）A.某区政府利用财政预算性资金采购一批空调B.某国有企业采购一条设备生产线C.某市妇联利用贷款兴建一妇女创业基地D.国家博物馆利用预算资金采购一批电脑E.某公立医院利用经营收人采购一批激光治疗仪【正确答案】AD24.下列关于招标代理机构可代理业务范围的说法中，正确的是()。A.暂定级工程招标代理机构可代理建筑安装工程总造价6000万元人民币以下的工程招标代理业务B.预

48、乙级国际招标机构可从事一次性委托金额2000万美元以下的机电产品国际招标业务C.工程招标代理机构和国际招标机构均允许承担外国政府贷款项目的相应招标代理业务D.拥有中央投资项目招标代理机构资格的招标代理机构不可以代理外国政府贷款项目招标代理业务E.招标代理机构经财政部门确认后可以承担原招标代理业务范围以内的政府采购项目的招标业务【正确答案】ABE25.【真题】下列关于招标文件的澄清和修改的说法中，正确的有()。A.投标人可要求招标人对招标文件进行澄清或修改B.对招标文件澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分C.对招标文件的修改应以书面形式进行，澄清可以以口头形式进行D.机电产品国际招标项目对招

49、标文件的澄清应在开标日5日前进行E.政府采购项目对投标截止时间的修改应在原投标文件截止时间3日前完成【正确答案】BE26.【真题】政府采购招标项目中，供应商可对招标投标提出质疑的事项有（）A.招标文件B.招标过程C.评标报告D.中标结果E.采购合同【正确答案】ABD27.建立公共资源电子交易信息公开共享服务平台将有利于()。A.实现交易信息的统一交换和动态共享B.有效提高公共资源交易活动进一步开放、透明、专业、规范和高效C.促进转变和规范招标投标交易行政监督方式，发挥社会公众监督作用D.促进市场统一开放，实现投标人公平竞争E.激励招标采购人员通过职业能力考试认证获得相应的职业服务能力【正确答案

50、】ABCD28.【真题】下列关于招标方式的说法，正确的有（）A.立项时履行审批手续的工程建设项目必须采用公开招标方式B.依法必须进行招标的项目必须采用公开招标方式C.机电产品国际招标项目采用邀请招标方式的，应当向商务部备案D.政府采购服务项目采用邀请招标方式的，应当获得省级人民政府财政部门批准E.招标分为公开招标和邀请招标【正确答案】CE29.以下不是行政许可特征的是（）A.行政许可是依申请的行政行为B.行政许可是依职权的行政行为C.行政许可是授益性行政行为D.行政许可是要式行政行为【正确答案】ACD30.【真题】工程建设项目施工招标投标中，关于中标合同当事人权利义务，下列说法中正确的有()。

51、A.中标人不能对施工总承包合同进行概括转让B.中标无效的，原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效C.施工总承包人在合同中享有的权利可以转让，并只需通知发包人即可D.招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包E.招标人和中标人不得就订立合同进行谈判【正确答案】BCE31.生产者产生的成本的负外部性主要表现为()几种形式。A.群体意识B.过度消耗资源C.污染D.消耗公共产品E.购买公共产品【正确答案】BCD32.政府采购货物招标项目中，对与项目有利害关系的评审专家，有权要求其回避的主体有()。A.项目主管部门B.采购人C.采购代理机构D.财政部门E.检察机关【正确答案】BCD33.【真

52、题】投标人甲公司的下列行为，属于招标投标法明令禁止的有()。A.甲公司以低于另一家公司的成本报价投标B.以乙公司名义投标C.与该项目另一投标联合体牵头人丙商定投标价格D.与招标人商定投标价格E.向评标委员会成员许诺一定比例的报酬【正确答案】BCDE34.关于依法必须招标项目评标专家的选择，下列说法中正确的是()。A.应由招标人在规定的专家库或专家名册中确定B.可以在招标代理机构的专家库内选择C.一般招标项目可以采取随机抽取方式确定D.特殊项目可以由招标人直接确定E.随机抽取的机电产品国际招标项目的评标专家人数，应当多抽取2名作为候补专家【正确答案】ABCD35.【真题】关于投标保证金，下列说法

53、正确的有（）A.招标人可以不要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应超出投标有效期30日C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标保证金不予退还D.投标人同意延长投标有效期的，投标保证金有效期应相应延长E.因不可抗力延长投标有效期，招标人可不补偿因此给投标人造成的损失【正确答案】ADE36.下列关于联合体投标工程建设项目的说法中，正确的是()。A.联合体投标应当以一个投标人的身份共同投标B.组成联合体的成员可以是法人、其他组织或者自然人C.联合体各方必须签订共同投标协议且需附在联合投标文件中提交D.联合体各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义单独投标E.联合体的投标保证金应当由联合体的牵头人

54、提交【正确答案】ACD37.政府采购法的适用范围包含了()。A.主体范围B.例外情形C.资金范围D.缩小对象范围E.地域范围【正确答案】ABCE38.招标代理机构承担的行政责任方式有()。A.警告B.责令整改C.取消招标代理职业资格D.主要人员有期徒刑E.暂停招标代理资格【正确答案】ABE39.以下属于招标投标争议仲裁中的原则的是()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.依法独立进行原则E.一裁终局原则【正确答案】ABDE40.某工程建设施工之前，发包人要求节日期间在楼顶燃放烟花。承包人项目经理拒绝要求，但最终在现场递出单上签字执行，燃放烟花时酿成火灾，下列有关责任单位说法错误的是()

55、。A.承包人承担全部责任B.承包人不承担责任C.应由承包人项目经理承担责任D.发包人按其过错承担责任E.承包人按其过错承担责任【正确答案】ABC41.根据机电产品国际招标投标实施办法的规定，属于必须招标范围内的机电产品可以不进行国际招标的情形有()。A.八成新的机电产品B.供生产配套用的零件C.外商投资企业投资总额内进口的机电产品D.使用专利技术的机电产品E.供生产企业生产需要的专用模具【正确答案】ABCE42.关于行政诉讼的管辖，下列说法正确的是()。A.两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼B.社会影响重大的共同诉讼、集团诉讼案件由基层人民法院管辖C.原告向两