监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案70

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案70》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案70（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性【正确答案】C2.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D3.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家

2、不得少于成员总数的2/3。A.3B.5C.7D.9【正确答案】B4.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D5.【真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同【正确答案】D6.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C7.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知

3、承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A8.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日【正确答案】C9.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C10.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，

4、未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B11.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【正确答案】C12.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】A13.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商

5、因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A14.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C15.【真题】大型非标准设备

6、招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D16.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B17.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A18.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A19.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为

7、基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答案】A20.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C21.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A22.工程建设中甲施工企业的乙项目经

8、理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员【正确答案】B23.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D24.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D25.在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。A.监理人的指示延误、错误B.发包人提供的材料、设备延误C.发包人原因未能按时发出开始工作通知D.行政审批延误【正确答案】D26.在施工合同

9、履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C27.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B28.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D29.【真题

10、】根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和系包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【正确答案】A30.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D31.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不

11、必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A32.FIDIC施工合同条件规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（）的那个月起扣。A.10B.15C.20D.25【正确答案】A33.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A34.在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用

12、于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42【正确答案】D35.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D36.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A37.FI

13、DIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D38.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B39.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A40.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招

14、标为所提供设备价格功能比最好者【正确答案】A41.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B42.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A43.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【

15、正确答案】D44.施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理【正确答案】B45.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B46.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织【正确答案】D47.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.

16、设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C48.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C49.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应

17、负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D50.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B51.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(

18、)。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B52.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D53.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B54.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最

19、优投标书。A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元，评标价1970万元D.投标报价1950万元，评标价1960万元【正确答案】B55.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B56.某

20、招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B57.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D58.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。A.7B

21、.14C.28D.56【正确答案】C59.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【正确答案】C60.建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是（）。A.按时提供勘察资料B.确定设计的范围和深度C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改【正确答案】D61.【真题】某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施

22、工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【正确答案】B62.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理

23、合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C63.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B64.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，

24、后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A65.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【正确答案】C66.工程建设施工过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C67.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的

25、，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C68.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C69.委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。A.设汁B.施工安装C.建设准备D.生产准备【正确答案】C70.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人

26、损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C71.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A72.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C73.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司

27、的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B74.取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A75.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据（）取得手表的占有。A.抵押权B.质押权C.留置权D.债权【正确答案】B76.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发

28、包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D77.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A78.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D79.在FIDIC施工合同中，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应

29、当及时补发书面指示。如果工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则（）。A.该口头指示无效B.默认工程师拒绝答复C.需要工程师补发书面指示D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认【正确答案】D80.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合同条款图纸已标价的工程量清单【正确答案】D81.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标

30、准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C82.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B83.【真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴剐法【正确答案】D84.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标

31、准【正确答案】D85.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D86.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（）。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务【正确答案】A87.【真题】评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可

32、行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【正确答案】D88.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答案】C89.下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是（）。A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.验收不

33、合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收【正确答案】D90.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C91.建设工程施工索赔的类型中，（）形

34、式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A92.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D93.工程师发出口头指

35、示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B94.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C95.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D

36、.工程师【正确答案】B96.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D97.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C98.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两

37、部分【正确答案】B99.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。A.发包人B.监理人C.总监理工程师D.总监理工程师代表【正确答案】A100.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A二.多选题(共70题)1.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定

38、解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款【正确答案】CD2.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】ACDE3.FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件【正确答案】ABCD4.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答

39、案】ADE5.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD6.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A.业主与承包商签订施工合同日B.承包商提交履约担保日C.业主办理土地征用手续日D.承保项目所用建筑材料运抵工地日E.保险工程在工地动工日【正确答案】DE7.【真题】根据标准施工招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【正

40、确答案】AB8.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明【正确答案】ABDE9.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【

41、正确答案】ABE10.下列选项中属于项目设计要求的有()。A.限额设计的要求B.设计依据的标准C.建筑物的设计合理使用年限要求D.工程勘察资料准确性E.城市规划许可【正确答案】ABC11.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE12.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（）。A.招标方式不同B.招标

42、文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【正确答案】BCDE13.【真题】关于违约金的说法，正确的有()。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD14.下列关于投标预备会的说法正确的有（）。A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人C.投标人

43、应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。【正确答案】ACE15.材料采购合同中，采购方的违约责任包括（）。A.提前交货B.不按合同约定接受货物C.产品的质量缺陷D.货物交接地点错误E.逾期付款【正确答案】BDE16.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理

44、施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD17.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的（）。A.重新安装和试车的费用由发包人承担B.工期不予顺延C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车D.由设备制造方负责重新安装和修理E.试车费用由承包人承担【正确答案】BCE18.FIDIC施工合同条件规定，工程接收证书颁发后，表明（）。A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.承包商对工程照管的责任转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准【正确答案】AB19.供货方的运输责任主要涉及()。A.

45、产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任【正确答案】BD20.【真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【正确答案】ABCD21.为了保证招标行为规范化、科学化，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有（）。A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有组织编制招标文件的能力D.有从事招标代理业务的

46、营业场所和相应资金E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员【正确答案】ABCE22.对选定的评标因素，可采用以下（）量化方法调整评标价格。A.运输费、保险费和其他费用B.根据投标文件申报的交货期调整C.根据付款条件的偏差来调整D.投标设备的预计运行和维护费用E.成套设备的费用【正确答案】ABCD23.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建

47、筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE24.【真题】根据英国NEC工程施工合同，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是()。A.项目经理和承包商可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿【正确答案】ACD25.对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A.公证的效力高于鉴证的效力B.鉴证的效力高于公证的效力C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

48、E.公证的文书具有强制执行的效力【正确答案】ACE26.下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD27.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【正确答案】ADE28.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承

49、包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB29.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE30.导致合同撤销权消灭的情形是（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事

50、由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的【正确答案】BCD31.下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【正确答案】ADE32.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承

51、包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC33.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD34.【真题】工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保

52、护【正确答案】ABDE35.【真题】材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A.不按合同约定的时间支付货款B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C.不按合同约定接受运抵的货物D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用【正确答案】ACE36.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）。A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人

53、主动提出的澄清或说明【正确答案】BCDE37.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC38.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE39.“建筑工程一切险”承担保险

54、责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE40.从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。A.施工分包合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计施工总承包合同D.工程施工承包合同E.建设工程设计合同【正确答案】ACD41.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承

55、包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【正确答案】AD42.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE43.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A