造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第30卷）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第30卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第30卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.下列关于机械台班折旧费的说法不正确的是（）。A.折旧费是指施工机械在规定使用期限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值B.台班折旧费=机械预算价格(1-残值率)时间价值系数耐用总台班C.掘进机械的残值率为3%D.耐用总台班是指施工机械从开始投入使用至报废前使用的总台班数【正确答案】C2.【真题】关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是()。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，

2、一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值【正确答案】C3.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150B.300C.450D.900【正确答案】B4.下列不属于工程造价信息管理原则的是()。A.高效性B.专业性C.标准化D.定量化【正确答案】B5.建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）。A.开始发放招标文件之日B.投标人提

3、交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【正确答案】C6.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D7.招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由（）通过招标确定材料单价与专业工程中标价。A.承包人B.发包人C.招标人D.承包人和招标人【正确答案】D8.关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。A.工程量清单计价规范B.国外造价协会颁发的计价规范C.建设工程设计文件及相关资料D.市场价格信息或工程造价管理机构发布

4、的工程造价信息【正确答案】B9.下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费的是（）。A.建设单位管理费B.检验试验费C.建筑安装工程一切险D.场地准备费【正确答案】B10.根据标准施工招标文件规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是()。A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10%的，采用该项目的单价B.措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中综合单价偏差超过15%的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包

5、商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿【正确答案】D11.关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【正确答案】B12.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.基建结余资金等分配情况分析D.主要实物工程量分析【正确答案】D13.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计【正确答案】D14.竣工决算的核心内容是（）。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.

6、主要实物工程量D.竣工财务决算【正确答案】D15.在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】A16.下列各项费用中属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.应由科技三项费用开支的项目费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.按设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目费用【正确答案】C17.现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元/t，安装费率2%。设备的安装费为()元。A.600

7、B.700C.800D.900【正确答案】A18.指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.质量指数【正确答案】D19.下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故，发包人应承担连带责任【正确答案】D20.【真题】关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B

8、.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【正确答案】D21.某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运费是（）元。A.100B.150C.200D.250【正确答案】C22.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税率为17。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08

9、B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D23.下列建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（）A.应纳营业税=税前造价综合税率（%）B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额当地规定的税率【正确答案】C24.关于联合体投标，下列说法中正确的是（）A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【正确答

10、案】C25.提前向承包人提供材料、工程设备可引起的补偿内容是（）。A.工期索赔B.费用索赔C.利润索赔D.税金索赔【正确答案】B26.总平面设计是指总图运输设计和总平面布置，是（）的一个重要组成部分。A.工业项目设计B.民用项目设计C.施工图设计D.技术设计【正确答案】A27.将单位工程划分为分部工程，下列（）不属于分部工程的划分原则。A.按照结构部位划分B.按照施工特点划分C.按照施工任务划分D.按照施工方法划分【正确答案】D28.【真题】某招标项目采用经评审的最低投票价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人四同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万

11、元。若四在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为()。A.3750B.3800C.4200D.4250【正确答案】B29.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的比例，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。这个比例是（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】D30.【真题】关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【正确答案

12、】C31.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【正确答案】A32.【真题】关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【正确答案】B33.在建筑面积不变的情况下，下列关于工业项目建筑设计层高与工程造价的关系描述不正确是（）。A.层高增加不会影响屋面

13、造价B.层高增加会导致楼梯造价的增加C.层高增加导致基础造价增加D.建筑层高的增加会引起墙体费用的提高【正确答案】A34.利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制（）。A.项目竣工报告B.项目完成报告C.项目验收报告D.项目审批报告【正确答案】B35.【真题】已知某人工抹灰10的基本工作时间为4小时,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【正确答案】C36.现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装

14、费指标为100元t，安装费率2。设备的安装费为（）。A.600元B.700元C.800元D.900元【正确答案】A37.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【正确答案】A38.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件【正确答案】B39.【真题】下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【正确

15、答案】A40.【真题】某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为()万元。A.350B.400C.450D.475【正确答案】C41.通常所说的建设项目竣工验收，指的是（）。A.中间验收B.交工验收C.动用验收D.交接验收【正确答案】C42.措施项目中的夜间施工增加费发生变更，实际调整金额为5400元，报价浮动率为10。则调整的金额为（）元。A.0B.486C.540D.594【正确答案】C43.下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理。说法正确的是（）。A.工

16、期顺延，承包商承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，损失按一定的比例由双方共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由业主承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由业主承担【正确答案】C44.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住建部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是（）。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【正确答案】A45.【真题】根据下列借款还本复习计划表中的数

17、据，按照5年等额还本付息的方式，则计算得到的2年应还本额是（）万元。A.256.09B.263.29C.376.09D.383.29【正确答案】C46.土地补偿费归（）所有。A.国家B.地方政府C.农民个人D.农村集体经济组织【正确答案】D47.关于建筑工程概算编制方法选择描述，正确的是()。A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可选用概算指标法B.当设计对象的技术条件与已完或在建工程的相类似时，可选用概算定额法C.当初步设计提供的设备清单有规格和重量时，可采用综合吨位指标法D.当初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备，可采用预算单价法【正确答案】C48.【真题】关于竣工结算的编制

18、与审查的说法中，错误的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【正确答案】D49.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据施工组织进行修改C.列入措施费D.列入管理费【正确答案】A50.某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A.0.8个月B.1.

19、2个月C.1.6个月D.1.8个月【正确答案】C51.住宅设计中的四居室比三居室工程造价一般会降低（）。A.2.0%B.2.5%C.3.0%D.3.5%【正确答案】D52.根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.预防自然灾害所采用的措施费用C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用D.工程建设其他费用调整而增加的费用【正确答案】D53.关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需

20、安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【正确答案】B54.某砌筑工程，工程量为10m3。每立方米砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【正确答案】C55.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【正确答案】B56.【真题】某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩

21、大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法【正确答案】C57.在工程量清单的编制程序中，下列步骤中应根据工程量清单计价和计量规范设置而无需参考施工组织设计、施工规范、验收规范的是（）。A.确定项目名称B.确定项目编码C.确定项目特征D.计算工程量【正确答案】B58.按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中才采用的综合单价不包括（）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【正确答案】D59.凡采购大而复杂的工程，以及在例外情况下，采购专为用户设计的复杂设

22、备或特殊服务，在正式投标前宜先进行（）。A.资格预审B.资格定审C.资格后审D.资格复审【正确答案】A60.在建设项目竣工验收程序中，整个项目建设完成后，按照规定向负责验收的单位提出竣工申请报告的单位是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.发包人【正确答案】D61.【真题】关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要数的重要依据【正确答案】D62.关于工程总承包竣工结算中发包人违约责

23、任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应

24、从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息?【正确答案】B63.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程排污费应计入（）之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【正确答案】D64.工程竣工结算编制的主要依据，不包括下列()。A.建设工程工程量清单计价规范B.招标方案、设计方案C.发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款D.发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款【正确答案】B65.【真题】关于招标文

25、件的澄清，下列说法中错误的是()。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【正确答案】B66.对工程量清单概念表述不正确的是（）。A.工程量清单是指建设工程各类项目名称和相应数量等的明细清单B.工程量清单计价不利于业主对投资的控制C.工程量清单的准确性和完整性，由招标人负责D.工程量清单是招标文件的组成部分【正确答案】B67.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计

26、算而确实各种材料消耗定额的方法是（）A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【正确答案】B68.【真题】某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A.50B.80C.100D.160【正确答案】B69.某建设项目估算的工程费为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年平均投资价格上涨率为8%，则项目建设期间价差预备费为（）万元。A.196.20B.400.00C.611.84D.832.00【正确答案】C70.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF-2011-0126)，发包

27、人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30天及以上，发包人有权（）。A.停止当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【正确答案】C71.人工单价组成中工人的工龄工资属于（）。A.基本工资B.劳动保护费C.职工福利费D.辅助工资【正确答案】A72.【真题】单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【正确答案】B73.下列关于其他资产价值确定，说法正确的是()。A.开办

28、费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入管理费用中B.开办费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入营业费用中C.租入固定资产改良及大修理支出，计入固定资产价值D.租入固定资产改良及大修理支出应当在其寿命期内分期平均摊销【正确答案】A74.在下列各项中属于基本预备费的是（）。A.超出初步设计范围的设计变更所增加的费用B.实行工程保险的费用C.超规超限设备运输而增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程中间验收的费用【正确答案】C75.关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的依据C.工程量清单是招

29、标人编制招标控制价格依据D.工程量清单是招标人随招标文件发布【正确答案】A76.建设项目的固定资产投资在量上与（）相等。A.建设项目总投资B.静态投资C.建筑安装工程投资D.工程造价?【正确答案】D77.国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为（）。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC交钥匙项目合同条件【正确答案】B78.对工程建设项目或单项工程造价指数的编制不会产生影响的是（）。A.报告期工程建设其他费用指数B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期设备、工器具价格指数D.报告期间接费【正确答案】D79.【真题】大中型和限额以上建设项

30、目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是（）。A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委【正确答案】D80.根据预算定额中人工消耗量的相关规定下列不是人工幅度差内容的是（）。A.各种工序间的工序搭接及交叉作业配合索发生的停歇用工B.质量检查工作的影响C.班组操作地点转移用工D.班组返工作业用工【正确答案】D81.【真题】在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是（）。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【正确答案】D82.某高校教学楼工程项目，建设期为3年，建设期第1年贷款2000万元、第2年贷款2000万元

31、1500万元，第3年贷款2000万元，建设期内只计息不支付，贷款年利率为6%，则在建设期期间的利息为（）万元。A.328.72B.480.O0C.497.32D.657.43【正确答案】C83.下列关于设备及工、器具购置费的描述中。正确的是（）。A.设备及工、器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具购置费构成B.设备购置费包括所购置的各种设备费用和达到固定资产标准的工具、器具、生产家具费用C.国产标准设备的原价一般采用带有备件的原价D.工具、器具以及生产家具购置费一般以设备原价为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】C84.【真题】关于建设工程施工合同价款

32、纠纷的处理，下列说法中正确的是()。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【正确答案】B85.甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育附加的税(费)率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为（）万元

33、。2012年真题A.29.30B.30.30C.31.33D.34.13【正确答案】B86.不符合编制招标控制价的规定的是（）。A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价【正确答案】A87.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增

34、值税计税价格的组成部分【正确答案】C88.进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量【正确答案】D89.按照招标投标法及标准施工招标文件的规定，招标公告内不包括()。A.投标条件B.招标文件的获取C.项目概况与招标范围D.发布公告的媒介【正确答案】A90.预算定额按（）来确定的。A.社会平均先进水平B.社会先进水平C.社会最高水平D.

35、社会平均水平【正确答案】D91.下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。A.工程进度计划与措施B.投标报价校核C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书【正确答案】B92.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【正确答案】C93.【真题】关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是()。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述【正确答案】B94.通

36、常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照（）的计量规定进行计量。A.设计合同B.施工合同C.总价合同D.单价合同【正确答案】D95.下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是（）。A.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价X报告期购置数量)(基期设备工器具单价基期购置数量)B.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价基期购置数量)(基期设备工器具单价基期购置数量)C.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价报告期购置数量)(基期设备工器具单价报告期购置数量)D.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价报告期购置数量)(报告期设备工器具单价基期购

37、置数量)【正确答案】C96.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【正确答案】D97.采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的措施项目费中不包括()。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【正确答案】B98.下列费用中。属于安装工程费的有（）。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.设备基础、支柱、工作台等设施的工程费用【正确答案】B99.自招标文件开始发出之日起

38、至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.20天B.15天C.10天D.30天【正确答案】A100.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日之前，工程各个重要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.预备费B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是（）。A.应符合工程量计算规范附录的规定B.应能满足确定综合单价的需要C.不能直接采用详见图集的方式D.可以采用文字描述和详见图号的方式E.应结合拟建工程的实际【正确答案】ABDE2.下列关于承揽国

39、际工程时投标报价计算的表述，正确的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.在确定材料、设备的单价时，应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费D.上级单位管理费般按工程直接费的510计取E.盈余就是利润，般毛利定在510【正确答案】ABC3.【真题】复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人()。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式【正确答案】ABCD4.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.行业经济发展规划E.技

40、术经济政策【正确答案】ABDE5.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。A.设备保管人员工资及工资性补贴B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费C.进口设备关税D.进口设备担保费E.进口设备安装调试费【正确答案】ABC6.能够作为流动负债的计算项目是（）。A.应收账款B.预付账款C.库存现金D.应付账款E.预收账款【正确答案】DE7.在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（）。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险分析D.政策因素E.管理技术?【正确答案】ABC8.关于对概算定额主要作用的表述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额

41、是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据?【正确答案】ABCD9.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，分部分项工程量清单中的综合单价包括（）A.人工费B.材料费C.措施费D.利润E.风险费【正确答案】ABDE10.【真题】关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E.已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【正

42、确答案】ACD11.下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的是()。A.施工图预算是进行两算对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是确定工程招标控制价的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答案】AB12.分部分项工程量清单中，各级编码代表的含义包括（）。A.第一级表示工程分类顺序码B.第二级表示分部工程顺序码C.第三级表示专业工程顺序码D.第四级表示分项工程项目名称顺序码E.第五级表示工程量清单项目名称顺序码【正确答案】DE13.【真题】根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容

43、包括（）。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交情况【正确答案】ACD14.在施工投标报价流程中，投标人进行合同分析的内容主要包括（）。A.技术标准和要求分析B.合同形式分析C.图样分析D.合同背景分析E.报价策略分析【正确答案】ABCD15.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费【正确答案】ABC16.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.货币性资金及

44、短期投资E.属于新增固定资产价值的其他投资【正确答案】BE17.【真题】下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是()。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【正确答案】ACDE18.【真题】编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.顶目名称B.项目编码C.项目恃征D.计量单位E.工程量【正确答案】ACE19.挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网【正确答案】ABC2

45、0.施工图预算的二级预算是指（）。A.建设投资预算B.单项工程综合预算C.铺底流动资金预算D.建设项目总预算E.单位工程预算【正确答案】DE21.人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失，内容包括（）。A.班组操作地点转移用工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.半成品场内水平搬运用工D.劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工E.施工中不可避免的其他零星用工【正确答案】ABE22.建设工程项目评标时，发生（）情况应否决投标人投标。A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件，投

46、标人且不能合理说明原因D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E.未能在实质上响应的投标【正确答案】ACE23.某施工合同约定，现场主导租赁施工机械台。由承包人租得，台班单价为200元(台班)，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天。人员窝工30工日。机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天。人员窝工20工日。机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天

47、气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD24.计时观察法中的写实记录法按记录时间的方法不同分为（）。A.图示法B.数示法C.选择测时法D.接续测时法E.混合法【正确答案】ABE25.【真题】支持承包人工程索赔成立的基本条件有()。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了

48、承包人答复【正确答案】BCD26.影响人工日工资单价的因素，包括下列（）。A.社会领先工资水平B.生活消费指数C.人工日工资单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.政府推行的社保和福利政策【正确答案】BCDE27.总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有（）。A.材料、工程设备涨价超过5B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断

49、，造成工程现场停工累积超过8h【正确答案】BCDE28.下列费用中属于检验试验费的是（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.设备一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【正确答案】ACDE29.世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括()。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【正确答案】ABDE30.设计概算的作用有（）。A.是签订建设工程合同和贷款合同的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据C.是工程造价的重要内容和依据D.是衡量设

50、计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据E.是考核建设项目投资效果的效据【正确答案】ABDE31.用曲线法进行投资偏差分析，(如图例)下列选项中正确的有()。A.a曲线和b曲线的水平距离表示投资偏差B.p曲线和b曲线的水平距离表示进度偏差C.a曲线在b曲线的下侧表示投资增加D.该图不能直接用于定量分析E.该图反映的是累计绝对偏差【正确答案】BDE32.下列费用中，属于征地补偿费用的是（）。A.土地使用权出让金B.新菜地开发建设基金C.土地补偿费D.土地管理费E.拆迁补偿【正确答案】BCD33.根据建标201344号建筑安装工程费用项目组成文件的规定，下列各项中属于企业管理费的是（）。A.住

51、房公积金B.劳动保险费C.劳动保护费D.财务费E.工会经费【正确答案】BCDE34.下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（）。A.供水工程B.通风工程C.电缆导线敷设工程D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.堤坝工程【正确答案】ABCE35.下列关于工程变更价款的调整方法说法正确的是（）。A.工程变更引起安全文明施工费发生变化，应按照实际发生的变化进行调整，不得浮动B.按照总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，应按实际发生变化调整，并考虑承包人报价浮动因素C.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人未事先将拟实施的方案提交发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整D.工

52、程变更项目中，承包人投标的综合单价与发包人招标控制价中的综合单价偏差超过10%时，该变更项目的综合单价即要双方协商确定E.发包人的原因造成合同工作删减给承包人造成一定损失的，承包人有权提出并得到合理的费用补偿【正确答案】ABCE36.用清单综合单价编制施工图预算，预算单价综合了（）。A.人工费、材料费、施工机械使用费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ABD37.建筑安装工程概算指标通常是()和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【正确答案】BCD3

53、8.工程造价的计价可分为（）。A.项目的分解B.项目的组合C.工程计价D.工程计量E.工程估算【正确答案】CD39.材料、工程设备价格变化的价款调整，按照承包人提供主要材料和工程设备一览表，根据发承包双方约定的风险范围，进行调整的规定包括（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超

54、过合同约定的风险幅度值时。其超过部分按实调整D.承包人应当在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应当确认采购材料的数量和单价E.发包人在收到承包人报送的确认资料后7个工作日不予答复的，视为已经认可，作为调整合同价款的依据【正确答案】ABCD40.【真题】下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（）。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【正确答案】BC41.以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量时，机械台班幅度差应包括（）影响工时利用的时间A.施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间?B.在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇?C.检查工程质量影响机械操作的时间?D.临时停机、停电影响机械操作的时间?E.不包括工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间【正确答案】ABCD42.下列关于施工图预算对施工企业的作用。表述正确的是（）。A.施工图预算是进行“两算”对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是投资控制的依据D.施工图预算是控制工程收益的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答