二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第99卷）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第99卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第99卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），该事故等级为（）。A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】B2.在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。A.关键操作B.技术间歇C.施工顺序D.施工技术参数【正确答案】C3.【真题】根据

2、建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C4.某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。A.11.8B.11.2C.11D.-11【正确答案】C5.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程费用的完整组成

3、是()。A.直接费+间接费+计划利润B.直接费+间接费+利润+税金C.直接费+企业管理费+利润+税金D.直接工程费+间接费+利润+税金【正确答案】B6.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C7.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工

4、场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D8.对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.吊销营业执照【正确答案】B9.建设工程量清单计价中的其他项目费不包括（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工D.规费【正确答案】D10.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在()中。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单的招

5、标人部分D.其他项目清单的投标人部分【正确答案】D11.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是()。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C12.编制工程建设监理规划的依据不包括（）。A.监理大纲B.建设工程委托监理合同文件C.项目建议书D.与建设工程项目有关的技术资料【正确答案】C13.【真题】根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是()A.建筑工程实际使用年限B.建设单位要求年限C.缺陷责任期D.建筑工程设计使用年限【正确答

6、案】D14.下列施工职业健康安全管理体系文件要求的说法中，不属于体系文件编写原则的是（）。A.标准要求的要写到B.文件写到的要做到C.做到的要有有效记录D.记录到的要有改进措施【正确答案】D15.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C16.（）是项目施工质量保证体系的基础。A.组织保证体系B.思想保证体系C.工作保证体系D.施工质量计划【正确答案】B17.控制性施工进度计划的目的不包括（）。A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标【正确答

7、案】C18.下列不属于索赔费用的计算方法的是（）。A.实际费用法B.修正实际费用法C.总费用法D.修正总费用法【正确答案】B19.下列现场质量检查的方法中，属于实测法的是（）。A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量【正确答案】A20.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A21.根据生产安全事故报

8、告和调查处理条例，生产安全事故和调查中，下列哪种情况（）处上一年年收入40%80%的罚款。A.伪造或者故意破坏事故现场B.阻碍、干涉事故调查工作C.事故发生后逃匿D.迟报或者漏报事故【正确答案】D22.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正确答案】A23.项目资源需求计划应当包括在施工组织设计的()内容中。A.施工部署B.施工方案C.施工进度计划D.施工平面布置【正确答案】C24.关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（）。A.每年至少组织两次专项应急预案演

9、练B.每半年至少组织两次现场处置方案演练C.法定代表人发生变化时，应当及时进行修订D.周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订【正确答案】C25.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，暂列金额可用于支付()A.施工中发生设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.因施工缺陷造成的工程维修费用【正确答案】A26.除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A27.【真题】施工质量特性主要体现在由施工

10、形成的建筑产品的（）。A.适用性.先进性.耐久性.可靠性B.适用性.安全性.耐久性.可靠性C.安全性.耐久性.美观性.可靠性D.适用性.安全性.美观性.耐久性【正确答案】B28.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，（）可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。A.业主B.规划主管部门C.监理人D.设计人【正确答案】C29.【真题】在施工过程中，施工单位的测量复核结果应报送()复验确认后，才能进行后续相关工序的施工。A.项目经理B.监理工程师C.业主技术负责人D.项目技术负责人【正确答案】B30.【真题】在计算双代号网络计划的时间参

11、数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【正确答案】B31.某工程在建楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失900万元人民币。根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，该生产安全事故类型属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C32.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米;到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)

12、分别为()。A.0.6万元;0.80?B.-0.6万元;0.83?C.-0.48万元;0.83?D.0.48万元;0.80【正确答案】C33.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A.承包人负责办理，并承担有关费用B.承包人负责办理，发包人承担有关费用C.发包人负责办理，并承担有关费用D.发包人负责办理，承包人承担有关费用【正确答案】C34.某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，则（）。A.施工总承包管理单位应认可该分包

13、合同B.施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任【正确答案】D35.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D36.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A37.某打桩工程合

14、同约定，第1个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元根。至第1个月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元根，则在第1个月度内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)为()万元。A.132，144B.143，156C.144，132D.156，143【正确答案】C38.时间-成本累积曲线的特征是()。A.每个工程只有一条时间-成本累积曲线B.每一条时间-成本累积曲线都对应某一特定的工程进度计划C.时间-成本累积曲线是按最早开始时间编制所形成的曲线D.时间-成本累积曲线必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始

15、时间开始的曲线所组成的香蕉图内【正确答案】B39.某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】C40.现场质量检查的方法中，实测法的手段可概括为（）。A.看、摸、敲、照B.靠、量、吊、套C.理化试验D.无损检测【正确答案】B41.根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除()外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。A

16、.安全文明施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.冬雨期施工费【正确答案】A42.某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应()。A.由工程师确认劳务分包人的工时和工程量B.由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认C.由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认D.不计算劳务分包人的工时和工程量【正确答案】D43.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，（）可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有（）的变更指示，

17、承包人不得擅自变更。A.监理人发包人B.监理人监理人C.规划主管部门设计人D.设计人规划主管部门【正确答案】B44.建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。A.企业法定代表人的代表B.业主C.企业法人D.企业法定代表人【正确答案】D45.【真题】根据生产安全事故应急预案管理办法，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练()次。A.1B.3C.4D.2【正确答案】D46.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(

18、)。A.企业年度生产计划B.项目施工的月度施工计划C.单体工程施工进度计划D.施工总进度规划【正确答案】D47.在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）。A.3天和0天B.3天和2天C.5天和0天D.5天和3天【正确答案】D48.按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和安装工程一切险，下列关于工程一切险的说法中正确的是（）。A.国内工程通常由承包人办理保险B.要求投保人办理保险时以双方名义共同投保C.如果承包商不愿投保工程一切险

19、，也可以分别进行保险，无需应征得业主的同意D.国际工程通常由项目法人办理保险【正确答案】B49.下列产品中，要求材料供货商实施强制性3C产品认证的是（）。A.钢筋B.断路器C.建筑防水卷材D.水泥【正确答案】B50.在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开()的作业。A.晚10时到次日早5时B.晚10时到次日早6时C.晚11时到次日早5时D.晚11时到次日早6时【正确答案】B51.根据建设工程质量管理条例第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）。A.监督责任B.监理责任C.法律责任D.连带责任【正确答案】B52.以下风险因素中不

20、属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答案】A53.【真题】分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（）进行的。A.编制施工成本比价报表B.编制工作任务分工表C.编制施工组织设计D.编制施工成本规划【正确答案】D54.【真题】企业质量管理体系的文件中，在实施和保持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是()。A.作业指导书B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D55.根据文明施工的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌

21、、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌【正确答案】D56.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B57.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答

22、案】A58.下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更文件【正确答案】C59.下列不属于项目管理机构负责人的权限（参考建设工程项目管理规范GB/T50326-2017）有（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与选择具有相应资质的分包人C.参与组建项目管理机构D.选择监理单位【正确答案】D60.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D61.按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，或用安

23、全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.单项隐患综合处理B.重点处理C.动态处理D.冗余安全度处理【正确答案】B62.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A63.【真题】政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（）。A.全部暂停施工指令单B.临时收缴资质证书通知单C.吊销资质证书通知单D.质量问题整改通知单【正确答案】D64.【真题】根据生

24、产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向()报告。A.项目经理B.安全员C.施工单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】C65.某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以()为准。A.合同总价B.实际完成工程量乘以各项单价之和C.双方重新协商合同总价D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和【正确答案】B66.【真题】由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以()为准。A.采购方收货戳记的日期B.供货方发送产品时承运单位签发的日期C.

25、采购方向承运单位提出申请的日期D.供货方按照合同规定通知的提货日期【正确答案】D67.承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。A.25B.26C.28D.29【正确答案】C68.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进

26、度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C69.不适宜按照承包人提供的凭据进行计量支付的是（）。A.建筑工程险保险费B.保养测量设备C.第三方责任险保险费D.履约保证金【正确答案】B70.工程项目建成后，不可能像某些工作产品那样可以拆卸或者解体来检查内在质量，所以工程项目质量控制应强调（）。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C71.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A72.【真题

27、】下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.重视信息技术的应用C.优选施工方案D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】B73.施工组织设计除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，一般还应该包括（）。A.资源组织B.主要技术经济指标C.管理措施D.人员组织【正确答案】B74.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D75.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条

28、文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B76.施工成本核算的对象一般是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B77.在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【正确答案】D78.【真题】下列风险管理的工作中，属于风险评估环节的

29、是()。A.确定风险因素B.确定风险等级C.确定风险排序D.确定风险管理范围【正确答案】B79.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B80.按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上应当采用()。A.固定总价合同B.变动总价合同C.固定单价合同D.变动单价合同【正确答案】B81.某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的()风险。A.经济与管理?B.组织?C.技术?D.工程环境【正确答案】A82.建设项目工程总承包的核心

30、是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）。A.为项目建设增值的目的B.为项目建设的决策和实施增值的目的C.为建设单位的增值服务的目的D.实现“交钥匙”【正确答案】A83.【真题】下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用互联网进行进度控制C.制订进度控制工作流程D.选择先进的施工技术【正确答案】B84.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.

31、确定进度控制周期【正确答案】A85.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是()。A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现【正确答案】D86.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。A.企业法定代表人B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【正确答案】B87.【真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。

32、其正确的工作排序是()。A.B.C.D.【正确答案】B88.关于安全管理，以下说法错误的为（）A.安全危险源分为：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素?B.劳务公司聘用的临时工人可以立即上岗工作?C.安全控制的目标包括：减少或消除人的不安全行为的目标?D.深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查【正确答案】B89.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D90.【真题】施工项目经理部为及时了解施工项目的成本控制情况，需要将实际施

33、工成本与()进行比较分析。A.施工目标成本B.工程合同价C.工程投标价D.支付的工程款【正确答案】A91.【真题】用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B92.下列选项中，属于项目设计准备阶段主要工作的是（）。A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.编制项目总成本计划D.编制设计任务书【正确答案】D93.工程质量终检的局限性主要是因为()。A.工程形体庞大B.施工生产的流动性C.建筑产品的单件性D.不能通过拆

34、卸或解体来检查内在质量【正确答案】D94.【真题】某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A.2B.4C.5D.8【正确答案】D95.招标人自行办理招标事宜，应当具有()的能力。A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标【正确答案】D96.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期

35、较长C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D.业主希望管理风险较小，管理成本较低【正确答案】C97.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C98.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C99.()是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审A.初步评审B.详细评审C.资格预审D.资格后审【正确答案】B100.【真题】关于缺陷责任和保修责任的说话，正确的是（）。A.在缺陷责任期，包括根据合同

36、规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金B.在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按设计竣工验收日期起计算C.缺陷责任期间，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作D.由于成包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月【正确答案】A二.多选题(共70题)1.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【

37、正确答案】ABD2.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价合同时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。A.工程量发生比较大的变化B.承包商自身成本发生比较大的变化C.业主资金不到位D.通货膨胀达到一定水平E.国家相关政策发生变化【正确答案】ADE3.职业健康安全管理文件之一的作业文件一般包括（）。A.操作规程B.管理规定C.监测活动准则D.管理手册E.程序文件引用的表格【正确答案】ABCE4.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。A.财产保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.劳动保护费E.工伤保险费【正确答案】BCE5.施工单位承揽了某一建

38、设工程项目的土建施工任务，经建设单位同意，施工单位将桩基础施工分包出去。项目经理在项目施工管理过程中，对桩基础分包单位行使的管理权限主要包括()。A.对桩基础分包进行管理B.审查批准桩基础分包单位的索赔C.对分包单位的工期延误处以经济罚款D.参与选择桩基础分包单位E.与业主签订补充协议【正确答案】ABD6.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE7.【真题】在施工成本控制的步

39、骤中，分析的主要工作内容包括()。A.发现施工成本是否超支B.确定偏差的严重性C.检查纠偏措施的效果D.确定偏差产生的原因E.预测完成项目需要的总费用【正确答案】BD8.施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照（）进行。A.单位工程B.分部工程C.专业D.阶段E.日期顺序【正确答案】ABCD9.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施【正确答案】ABDE10.项目经

40、理在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工安全管理B.施工投资控制C.施工质量控制D.工程合同管理E.工程信息管理【正确答案】ACDE11.按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。A.全国统一定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额E.临时定额【正确答案】ABCD12.关于施工合同跟踪的说法，正确的是（）。A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查B.是否及时给予了指令、答复和确认属于业主和其委托的工程师（监理人）的工作C.合同跟踪的对象包括承包的任务D.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比E.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由

41、专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比【正确答案】ABCD13.根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），关于项目管理机构负责人权限的说法正确的有（）。A.参与项目招标B.主持项目管理机构工作C.组建项目经理部D.选择工程分包人E.选择物资供应单位【正确答案】AB14.在施工总承包管理模式下，与分包单位的合同可以由（）。A.施工总承包管理单位与业主签订B.业主与分包单位直接签订C.施工总承包管理单位与分包单位签订D.施工总承包单位与业主签订E.施工总承包单位直接与分包单位签订【正确答案】BC15.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测

42、定法E.经验法【正确答案】ACDE16.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB17.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明

43、设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD18.项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括()。A.设计质量B.材料质量C.设备质量D.行为质量E.环境质量【正确答案】ABCE19.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB20.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事

44、故处理等D.安全检查可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE21.下面关于投标价的说法，正确的有()。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标价高于招标控制价的应予废标【正确答案】ABE22.按照投资的费用性质分类，建设工程定额包括有（）。A.建筑工程定额B.建筑安装工程费用定额C.地区定额D.设

45、备安装工程定额E.工程建设其他费用定额【正确答案】ABDE23.下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。A.监督施工单位严格执行合同B.参与设计单位向施工单位的交底C.审查施工单位选择的分包单位的资质D.检查和评价施工单位的工程自检工作E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料【正确答案】BCE24.某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有()。A.工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15%以上时，增加

46、部分的综合单价应予调低D.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低【正确答案】ACD25.在某工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程，其中属于管理工作流程的有()。A.成本控制流程B.采购工作流程C.施工作业流程D.质量控制流程E.设计变更流程【正确答案】ADE26.下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价【正确答案】AE27.企业通过职业健康安全管理体系

47、的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答案】ACD28.【真题】下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有()。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故【正确答案】CD29.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的三算包括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD30.第一类危险源控制

48、方法一般包括（）。A.消除危险源B.增加安全系数C.个体防护D.应急救援E.消除或减少故障【正确答案】ACD31.【真题】关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准?B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准?C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准?D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准?【正确答案】ABC32.在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔

49、偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务【正确答案】BD33.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD34.某工程紧邻市中心主要路段，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有（）。A.施工现场外围设置2.2m高的围挡?B.严格控制施工作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业?C.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备?D.施工现场水磨石的污水须经排水沟排放和沉淀

50、池沉淀后再排入城市污水管道或河流?E.用餐人数在50人以上的施工现场临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池?【正确答案】BCD35.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A.拆除工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.深基坑工程【正确答案】BCE36.关于招标信息的修正，下列说法中正确的有()。A.所有澄清文件必须以书面形式进行B.招标信息的修正可采用口头通知的方式C.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D.澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E.澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分【正确答案】

51、ACE37.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE38.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE39.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（）。A.操作规程B.监测活动准则C.管理手册D.程序文件E.程序文件引用的表格【正确答案】ABE40.关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，错误的有（）。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际

52、值B.施工成本的计划值和实际值的比较，应是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告【正确答案】BC41.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。A.施工试验记录B.隐蔽工程检查记录C.工程质量事故记录D.工程质量保修书E.进场材料试验报告【正确答案】ABE42.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C

53、.累计已扣除的各种款项金额D.发包人应支付承包人的合同价款E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE43.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.表面处理D.限制使用E.不作处理【正确答案】ABDE44.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，下列说法正确的有（）。A.综合单价的组成应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定的风险费用B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价D.措施项目均可以作为竞争性费用E.规费和税金不得作为竞

54、争性费用【正确答案】ABE45.【真题】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有()。A.建筑构配件B.新型模板C.计量器具D.工程设备E.安全防护设施【正确答案】AB46.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE47.监理工程人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【正确答案】ACD48.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划【正确答案】ABE49.【真题】施工合同跟踪的对象有()。A.承包单位合同管理部门的工作B.承包的任务C.分包人的工作和任务D.业主委托的工程师的工作E.业主的工作【正确答案】BCDE50.文明施工对施工现场和道路的基本要求包括（）。A.所有场地应当硬化B.施工现场内有完善的排水措施C.所有道路两侧必须绿化D.场内道路应该平整、坚实、通畅E.场内主要场地应设置相应的安全防护设施和安全标志【正确答案】BDE51.影响