二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第31卷）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第31卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第31卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。A.风险评估B.风险监控C.风险识别D.风险预测【正确答案】B2.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C3.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工

2、成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D4.【真题】某公司在承接了一高校游泳馆项目后，开始编制该工程的施工组织设计，在拟订施工方案前，尚需完成的工作是()。A.编制施工准备工作计划B.编制施工投标工作计划C.调查研究与收集资料D.计算主要技术经济指标【正确答案】C5.施工总承包管理模式在进度控制方面的特点有（）。A.对施工总承包管理单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行B.施工总承包管理单位的招标依赖于施工图设计，不能提前到初步设计阶段进行C.项目总进度计划的编制由施工总承包管理单位负责D.施工总承包管理模式对缩短建设周期不利【正确

3、答案】A6.【真题】某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C7.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B8.【真题】环境管理体系?规范及使用指南

4、(GB/T24001-2004)由()五大要案构成。A.方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B.范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审C.引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施D.术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审【正确答案】A9.施工质量检验的方法分为目测法和量测法两种，下列选项中全都属于后者的是()。A.摸、量、吊、套B.敲、靠、吊、套C.摸、敲、吊、靠D.量、靠、吊、套【正确答案】D10.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程

5、施工方案【正确答案】B11.项目管理班子中各单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B12.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A13.某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A14.【真题】关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。?A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄?B.必须

6、为男性?C.连续从事本工种10年以上?D.具有初中及以上文化程度?【正确答案】D15.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D16.分部工程完成并自检合格后，由（）组织有关设计单位及施工单位项目负责人和技术、质量负责人等到场共同验收并确认。A.项目经理B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人【正确答案】C17.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较

7、大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D18.【真题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知【正确答案】C19.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D20.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。A.重视计算机软件的应用B.编制进度控制工作流程C.实行班组

8、内部承包制D.用大模板代替小钢模【正确答案】D21.一般而言，一个工程项目的施工总进度规划属于（）。A.工程项目的控制性施工进度计划B.项目的施工总进度方案C.项目的指导性施工进度计划D.施工的年度施工计划【正确答案】A22.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A23.业主方在招标文件中规定了300万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（）

9、。A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有B.计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归承包人所有C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有【正确答案】A24.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B25.针对基坑开挖而制定的安全事故应急计划属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.事故处理方案【正确

10、答案】B26.（）是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.监理制度B.安全生产责任制C.项目法人责任制D.施工许可制【正确答案】B27.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C28.某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，

11、则（）。A.施工总承包管理单位应认可该分包合同B.施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任【正确答案】D29.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定【正确答案】C30.施工阶段质量控

12、制的重点是（）。A.工序的质量控制B.施工方法C.材料工序的质量控制D.机械设备工序的质量控制【正确答案】A31.工程项目的旬施工作业计划属于（）进度计划。A.控制性B.指导性C.实施性D.竞争性【正确答案】C32.【真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D33.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天后，发包人未确认也未提出修改意见，则（）。A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D

13、.承包人放弃提交现场签证报告【正确答案】A34.建设工程施工质量的事后控制是指（）A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.编制施工质量计划【正确答案】B35.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A36.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量【正

14、确答案】A37.在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。A.隐蔽工程验收资料B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书D.工程质量控制资料【正确答案】C38.以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备【正确答案】A39.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.工作任务分工表中的具体任务不能改变D.工作任务

15、分工表是项目的组织设计文件之一【正确答案】D40.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A41.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为()。A.已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔B.有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.有权提出在合同工程接收证书颁发后

16、所发生的任何索赔D.已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔【正确答案】A42.真题-2016-根据建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013），投标时不能作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.已完工程保护费D.安全文明施工费【正确答案】D43.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B44.施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是（）。A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量

17、大大减小，对业主有利C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小【正确答案】C45.某工程采用建设工程工程量清单计件规范（GB50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300立方米，完成该分项工程的直接工程费为76000元，管理费为20000元，利润为5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/立方米。A.23.49B.29.28C.36.92D.38.85【正确答案】D46.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.

18、承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B47.项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。A.竞争性成本计划B.参考性成本计划C.实施性成本计划D.指导性成本计划【正确答案】C48.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，下列费用中不属于材料费的是（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.工地保管费【正确答案】B49.劳务分包合同中，劳务分包人应()。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底B.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作C.自行准备有关的生

19、产、生活临时设施D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款【正确答案】D50.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C51.在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。A.安全B.工期C.质量D.利润【正确答案】D52.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是工程量清单计价的基础，贯穿于建设工程的()阶段和()阶段，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价

20、款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。A.规划；设计B.招投标；设计C.招投标；施工D.设计；施工【正确答案】C53.建设工程施工质量的事后控制是指()。A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.质量偏差的纠正【正确答案】B54.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B55.在施工过

21、程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。A.控制性B.实施性C.指导性D.规划性【正确答案】B56.某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以()为准。A.合同总价B.实际完成工程量乘以各项单价之和C.双方重新协商合同总价D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和【正确答案】B57.下列有关施工成本分析方法的表述正确的是（）。A.因素分析法又称为连环置换法B.采用因素分析法时，其指标的排序规则是：先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值C.业务核算的范围比会计核算的广，但比统计核算的要窄D.差额

22、计算法是比较法的一种简化形式【正确答案】A58.关于生产安全事故应急预案管理，下列说法正确的是（）。A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练D.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练【正确答案】D59.【真题】关于单价合同的说法，正确的是()。A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评委员会有权力先作修改再评标B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同D.实际工程款支付

23、按照估算工程量乘以合同单价进行计算【正确答案】A60.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】C61.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-1999-0201)，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是()。A.直接按合同已有价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定D.由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定【正确答案】A62.根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃

24、圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【正确答案】A63.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险C.全部工程量和通货膨胀的风险D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【正确答案】C64.下列关于特种作业人员持证上岗制度的说法中，正确的是（）。A.特种作业操作资格证书在各省、自治区、直辖市范围内有效B.特种作业操作资格证书每两年复审一次C.对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑

25、法的有关规定追究刑事责任D.离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业【正确答案】D65.施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（）。A.施工单位数量较少，对业主合同管理有利B.业主只需要一次招标，合同管理量较小C.业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D.符合“他人控制”原则，对业主质量控制有利【正确答案】C66.打桩工程在白天的施工场界噪声限值是（）dB(A)。A.55B.70C.80D.85【正确答案】B67.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的排放限值，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A

26、)。A.50B.55C.70D.75【正确答案】B68.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D69.在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括的内容有()。A.分类项目和检查要求B.检查目标和检查处理意见C.检查内容及检查结果D.检查等级和检查结果【正确答案】A70.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员

27、C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C71.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括（）A.企业的质量方针和目标?B.质量手册的发行数量?C.组织机构和质量职责?D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【正确答案】B72.根据现场签证程序，承包人应在现场签证工作完成后的（）天内，按照现场签证内容计算价款，并报送发包人确认。A.3B.7C.14D.21【正确答案】B73.某工程网络计划中，工作W的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天，工作W有3个紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天，第24天和第28天，则W的自由时差为()天。A.4B.7C

28、.11D.6【正确答案】A74.质量保证体系必须有明确的质量目标，确定质量目标的基本依据是（）。A.质量手册B.质量计划C.工程承包合同D.程序文件【正确答案】C75.下列哪一项不是政府质量监督管理的内容（）A.抽查主要建筑材料的质量?B.监督工程竣工验收?C.抽查施工进度计划的执行情况?D.依法处罚违法违规行为?【正确答案】C76.根据标准施工招标文件的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B77.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。

29、A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D78.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D79.企业管理费不包括（）。A.差旅交通费?B.劳动保护费?C.检验试验费?D.教育费附加?【正确答案】D80.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.待签证时报价B.自主报价C.按政策规定标准估算报价D.按招标文件提供的金额报价【正

30、确答案】B81.某施工工地发生一起起重机钢绳断裂导致起吊的钢梁坠落，发生现场施工人员伤亡事故，则该安全事故中，第一类危险源和第二类危险源分别是()。A.起重机、钢绳断裂B.钢梁、钢梁坠落C.起重机、钢梁坠落D.钢梁、钢绳断裂【正确答案】D82.在建设工程施工承包合同执行过程中，（）。A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔【正确答案】B83.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出

31、提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C84.某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是()。A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划【正确答案】A85.下列费用中不属于施工机具

32、使用费的是（）。A.施工机械在规定年限内的折旧费B.施工机械必要的大修理费C.施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用D.大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用【正确答案】D86.某防洪堤坝填筑压实后，其压实土的干密度未达到规定值，经核算将影响土体的稳定且不满足抗渗能力的要求，可采取的质量事故处理方法是（）。A.不作处理B.加固处理C.修补处理D.返工处理【正确答案】D87.责任目标成本计划降低率属于()。A.效益指标B.质量指标C.数量指标D.控制指标【正确答案】B88.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.计划成本【正确答案】B8

33、9.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元m3，乙项180元m3，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3，则该月工程师应签发的工程款为（）万元。A.0B.21.85C.22.6D.25【正确答案】A90.施工成本一般以（）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。A.分项工程B.单项工程C.单位工程D.工序【正确答案】C91.某工程由于施工现场管理混乱，最终导致一幢在建办公楼

34、施工至主体2层时倒塌，死亡11人，该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B92.职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括（）A.程序文件?B.作业指导书?C.管理规定?D.监测活动准则【正确答案】A93.下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。A.合同价款中包括暂列金额B.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定C.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用D.剩余的暂列金额归发包人所有【正确答案】C94.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为

35、-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A95.在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用(?)描述的方式。A.项目规模B.项目构造C.项目功能D.项目特点【正确答案】C96.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B97.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D98.应重新绘制竣工图的情况是，

36、涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C99.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点到次日早6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D100.施工预算的作用是（）。A.投标报价的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】某工程施工进度计划如图所示

37、，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE2.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC3.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。A.使用不合格的工程材料B.施工人员不具备上岗的技术资质C.边勘察、边设计、边施工D.勘察报告不准、不细E.施工管理混乱【正确答案】ABE4.成本加酬金合同的形式包括()。A.成本加固定费用合同?B.成本加固定比例费用合同

38、?C.成本加奖金合同?D.成本加利润合同?E.最大成本加费用合同【正确答案】ABCE5.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD6.施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。A.涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费B.由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款C.劳务分包人所需的生产、生活临时设施D.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险E.劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险【正确答

39、案】ACD7.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE8.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。A.需方提货的，以需方提货日期为准B.供方负责送货的，以货发出日期为准C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】CD9.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法

40、处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE10.根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程E.爆破工程【正确答案】ABD11.【真题】下列建设工程资料中，

41、可以作为施工质量事故处理依据的有（）A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告C.设计委托合同D.施工记录E.现场准备材料的质量证明资料【正确答案】ACDE12.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.表面处理D.限制使用E.不作处理【正确答案】ABDE13.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()A.施工特点和施工安全要求B.“四口”、“五临边”的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施。【正确答案】ABDE14.根据建设工程项目管理规范，制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。A.项目管理实施规划B.项目合同文件C.组

42、织的管理制度D.组织的经营方针和目标E.项目管理规划大纲【正确答案】BCDE15.环境管理体系的结构系统由（）四大要素构成。A.持续改进B.支持与运行C.绩效评价D.策划E.改进【正确答案】BCDE16.有下列情形之一的，应急预案应当及时修订（）。A.生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化，形成新的危险源的C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的D.应急预案管理部门要求修订的E.应急预案演练评估报告要求修订的【正确答案】ACDE17.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延

43、误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB18.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE19.工序施工

44、质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD20.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE21.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量

45、记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE22.某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有()。A.工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低D.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低【正确答案】ACD23.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投

46、标策略错误D.合作伙伴争执、责任不明E.合同条款不严密【正确答案】BCDE24.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD25.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确

47、答案】CD26.【真题】关于施工文件归档的说法，正确的有()。A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B.工程档案原件由建设单位保管C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D.工程档案一般不少于两套E.归档可以分阶段分期进行【正确答案】CDE27.环境管理体系的结构系统由方针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE28.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答

48、案】ABE29.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，下列说法正确的有（）。A.综合单价的组成应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定的风险费用B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价D.措施项目均可以作为竞争性费用E.规费和税金不得作为竞争性费用【正确答案】ABE30.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】BCDE31.施

49、工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE32.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有（）。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.参与设计单位向施工单位的设计交底【正确答案】ABC33.有关施工合同风

50、险的类型，下列属于管理风险的是（）。A.业主资信和能力风险B.国家调整税率或增加新税种C.合同条款不严密D.施工方案存在漏洞，计划不周E.合作伙伴争执、责任不明【正确答案】CDE34.下面关于投标价的说法，正确的有（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致【正确答案】ABE35.编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）

51、。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【正确答案】ABCE36.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC37.常见的施工合同索赔证据主要有()。A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料B.各种合同文件及法规文件C.发包人或者

52、工程师签认的签证、往来函件、备忘录D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等【正确答案】ACDE38.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE39.以下关于业主方项

53、目管理的目标和任务的描述正确的有（）。A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段B.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标D.业主方最重要的任务是质量管理E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【正确答案】ABE40.【真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体安排

54、【正确答案】AE41.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织措施的有（）。A.设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工进度计划及相关的资源需求计划C.编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表D.编制施工进度控制的工作流程E.确定有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE42.下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（）。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%

55、【正确答案】BC43.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.项目决策工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.施工进度【正确答案】ABDE44.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.编制扩大初步设计概算的依据C.编制投资估算的依据D.确定建设项目投资额的依据E.编制预算定额的依据【正确答案】BD45.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB46.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D