一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案(第61版）

《一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案(第61版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案(第61版）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.仲裁的基本特点不包括（）A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性【正确答案】B2.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A3.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检

2、测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C4.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C5.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造

3、建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C6.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【正确答案】A7.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B8.下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.

4、仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C9.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B10.某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。A.开标由当地建设行政主管部门主持B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D.开标时不能宣读投标文件【正确答案】C11.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形

5、状的新设计【正确答案】D12.某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）A.提供担保后可以实施B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施【正确答案】D13.【真题】关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的

6、监理单位【正确答案】D14.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A15.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A16.根据招标投标相关法律的规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期

7、时()A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【正确答案】B17.注册建造师不能从事()。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作【正确答案】D18.【真题】关于法人的说法，正确的是（）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时获得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【正确答案】D19.建设工程发生质量事故，有关单位应向当地（）和其他有关

8、部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构【正确答案】A20.我国劳动合同法约定的劳动试用期最长不超过()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】C21.根据下列材料，回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工建设，消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收，整个丁程于2012年5月12日验收合格，2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜

9、，位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏，估计损失3万元。（）应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A22.张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。A.张经理应提供委托事务的必要费用B.张经理可以不向李某支付报酬C.张经理可以向李某支付相应的报酬D.委托合

10、同必须是有偿的【正确答案】D23.根据建设工程安全生产管理条例，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B24.【真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包

11、方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【正确答案】C25.某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构【正确答案】B26.?下列关于招标代理的说法不正确的是（）。A.招标人具有自行招标的能力B.招标代理机构不得无权代理、越权代理C.招标人不愿自行招标的，可以由其代理招标人进行招标D.招标代理机构应当

12、有从事招标代理业务的营业场所【正确答案】A27.我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。A.审查B.审批C.登记D.备案【正确答案】D28.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉【正确答案】A29.【真题】关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

13、B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【正确答案】B30.女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【正确答案】B31.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B32

14、.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B33.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单

15、位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D34.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A35.【真题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C36.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业

16、企业资质序列的是()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包【正确答案】C37.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B38.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A39.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤

17、亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C40.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C41.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是（）A.施工单项合同估算价为人民币800万元B.重要设备的采购，单项合同估算价为人民币80万元C.监

18、理服务的采购，单项合同估算价为人民币85万元D.项目总投资额为4000万元【正确答案】B42.【真题】施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】A43.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B44.【真题】下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就

19、仲裁机构选择达成一致B.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁C.当事人约定争议可以向仲裁机构中申请仲裁也可以向人民法院起诉D.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁【正确答案】B45.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D46.甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确

20、答案】D47.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择【正确答案】D48.工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A49.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁员的意见作出B.由人

21、民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A50.【真题】在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【正确答案】A51.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D52.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确

22、答案】C53.根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别是（）。A.70年和70年?B.70年和50年?C.50年和50年?D.50年和40年【正确答案】B54.【真题】根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【正确答案】A55.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动

23、的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同【正确答案】C56.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级【正确答案】C57.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他

24、单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A58.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【正确答案】C59.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D60.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【

25、正确答案】A61.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C62.甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【正确答案】C63.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，

26、其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A64.王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回【正确答案】A65.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责

27、任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【正确答案】C66.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D67.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()A.3月20日B.3月30日C.4

28、月25日D.4月30日【正确答案】C68.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B69.关于安全生产许可证的说法，错误的是()A.建筑施工企业没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查是否有安全生产许可证D.建筑施工企业在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【正确答案】A70.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同【正确答案】A71.某施工企业

29、专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【正确答案】C72.关于工程建设行业标准与国家标准的关系，下列说法错误的是()A.对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的规定不能与国家标准不一致D.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止【正确答案】C73.【真题】根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保

30、证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】B74.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B75.根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【正确答案】A76.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D77.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和

31、依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C78.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D79.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【正确答案】A80.工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国

32、务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构【正确答案】A81.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C82.乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（).A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同

33、C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A83.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B84.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.201

34、4年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B85.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B86.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列属于转包的情形的是()A.麓工总承包单位将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动

35、进行组织管理的B.施工总承包单位将承包工程再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的【正确答案】A87.按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.所在地的市、县级人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】D88.同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()A.一般规定B.特别规定C.上一级机关制定的法规的规定D.国务院制定的行政规章的规定【正确答案】B89.【

36、真题】某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【正确答案】B90.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

37、C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A91.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B92.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结

38、果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B93.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D94.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的

39、同意【正确答案】A95.【真题】纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【正确答案】D96.建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。A.占有权B.所有权C.收益权D.使用权【正确答案】B97.【真题】关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声

40、污染的建筑施工作业【正确答案】A98.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【正确答案】D99.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约

41、定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C100.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D二.多选题(共70题)1.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，

42、当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?【正确答案】ACD2.下列关于仓储合同的表述中，正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【正确答案】ABDE3.下列法律中，属于社会法的有()。A.残疾人保障法B.劳动法C.职业病防治法D.矿山安全法E.环境影响评价法【正确答案】ABCD4.根据担保法的有关规定，禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车【正确答案】ABD

43、E5.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD6.商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业【正确答案】ABCE7.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当

44、事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明（）A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE8.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权【正确答案】ABCE9.【真题】根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【正确答案】

45、BD10.按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括()。A.吊销资质证书B.处以罚款C.1年内不得再次申请建筑业企业资质D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE11.甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【正确答案】CE12.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对

46、施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施【正确答案】BDE13.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE14.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制【正确答案】ABDE15.某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按评标委员会和评标方法暂行规定

47、，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。A.投标人的亲属B.行政监督管理部门人员C.与投标人有经济利益关系的人员D.招标代理机构的工作人员E.与招标人有利害关系的人员【正确答案】ABCD16.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元【正确答案】ACDE17.根据劳动合同法，劳动合同的订立，应当遵循()原则

48、。A.公平B.平等自愿C.诚实信用D.合法E.合理分配【正确答案】ABCD18.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE19.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A

49、.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE20.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE21.【真题】根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入

50、场时间【正确答案】ACD22.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】ABDE23.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE24.甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元

51、的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。A.提供真实情况B.提供担保人为公司担保C.按期归还本金和利息D.按照需要使用借款E.按约定收取借款【正确答案】ABCE25.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修【正确答案】DE26.根据建设工程安

52、全生产管理条例的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人D.监理单位E.施工单位【正确答案】AB27.下列行为中，属于代理行为的有()。A.甲公司的董事长为公司签订合同B.乙公司委托某专家代为签订合同C.乙公司委托某律师代为民事诉讼D.丙公司委托某统计公司统计市场占有率E.丁公司委托某快递公司代为送达投标书【正确答案】BC28.根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格

53、的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗【正确答案】ABCD29.根据合同法，缔约过失责任的构成要件有()A.发生在订立合同过程中B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务C.在订立合同时显失公平D.受害方的信赖利益遭受损失E.合同被确认无效【正确答案】ABD30.【真题】关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【正确答案】BCE31.建设工程竣工前，当

54、事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC32.建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【正确答案】CDE33.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供

55、用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同【正确答案】ACE34.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE35.某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD36.?县级以上人民政府有关行政主管部门对施工图设计文件的审查主要针对（）进行。A.公共利益?B.公众安全?C.强制性标准?D.人身健康E.卫生环境?【正确答案】ABC37.【真题】下列责任种类中，属于行政处罚的有()。A.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产【正确答案】AB38.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验