中级经济师《建筑经济》试题强化复习题及参考答案（第87次）

《中级经济师《建筑经济》试题强化复习题及参考答案（第87次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题强化复习题及参考答案（第87次）（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A2.国际承包市场上广为采用的合同形式是()。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.闭口合同【正确答案】C3.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价

2、格D.计划价格【正确答案】C4.在双代号网络计划中，关键工作是（）。A.后面没有紧要工作的工作B.工作总时差最大的工作C.工作总时差最小的工作D.前面有紧要工作的工作【正确答案】C5.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D6.某公司欲偿还30年后到期的票面为500万元的债券，若年利率为6%，则从现在起每年年末应存()万元。已知；(A/F，6%，30)=0,0127。A.3,42B.4,54C.5,86D.6,35【正确答案】D7.【真题】根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的

3、方法，称为（）。A.强制确定法B.经验分析法C.价值分析法D.功能分析法【正确答案】A8.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C9.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B10.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C11.【真题】建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的(

4、)提供风险保障。A.资金短缺和资源不足B.机构变更和人员调整C.刑事责任和行政责任D.自然灾害和意外事故【正确答案】D12.施工企业的基本业务收入是（）。A.多种经营收入B.产品销售收入C.劳务作业收入D.建造合同收入【正确答案】D13.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C14.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A15.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬

5、浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A16.某土建工程1998年计划年产值为1200万元，主要材料和结构件金额占年产值的60%，预付备料款占年产值的25%，14季度实际完成产值分别为200万元、300万元、400万元和300万元，当工程累计完成产值达到时，开始扣备料款()。A.500万元B.400万元C.600万元D.700万元【正确答案】D17.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B18.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为

6、5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A19.双代号网络计划中，虚箭线的主要作用是（）。A.连接、分解、断路B.联系、分解、搭接C.区分、连接、搭接D.区分、联系、断路【正确答案】D20.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）。A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B21.【真题】在建设工程施工合同中市发包人的工程价款结算应当按照()讲行。A.进度款竣工结算款B.签约双方认可的支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包

7、人确定的支付方式【正确答案】C22.建设工程造价由()建筑安装工程费用和工程建设其他费用组成。A.设备工器具购置费用B.工程直接费C.工程管理费D.土地使用费【正确答案】A23.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为（）。A.8%B.8.25%C.11%D.11.25%【正确答案】D24.下列关于索赔的说法中，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提D.索赔是一种未经对方确定的单方行为【正确答案】B25.关于项目总投资中流动资金的说法正确的是

8、（）。A.流动资金估算一般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A26.某债券现在购买需24万元，6年后出售可得64万元，基准收益率为8%，则该项投资收益的净现值是（）万元。已知：(P/F，8%，6)=0.6302。A.16.333B.18.260C.20.285D.21.356【正确答案】A27.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0

9、.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D28.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D29.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C30.【真题】下列关于增值税

10、的说法中，正确的是（）。A.增值税在零售环节实行价内税B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率C.增值税的基本税率为13%D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣【正确答案】A31.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B32.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正确答案】C33.某人现年40岁，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，

11、以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积蓄，则应存款（）元。已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066。A.2456.4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B34.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元。已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040。A.13865B.1482

12、6C.11661D.12485【正确答案】C35.股票的发行价格低于其面额时，被称为（）。A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.时价发行【正确答案】C36.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D37.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D38.【真题】编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统单位估价表

13、中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和.这种编制预算的方法是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.全费用单价法D.实物单价法【正确答案】A39.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C40.【真题】与混凝士结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方式可減少现场人工数量()A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【正确答案】D41.【真题】下列方法中，可用于价值

14、工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C42.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D43.（）是建设项目投资决策的基础，是在技术上、财务上、经济上的可行性后作出投资与否的关键步骤。A.机会研究B.初步可行性研究C.最终可行性研究D.项目评估与决策【正确答案】C44.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定

15、的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D45.【真题】关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料【正确答案】C46.【真题】下列关于主动控制与被动控制的说法中，正确的是（）。A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制C.进行项目目标控制应

16、以主动控制为主，被动控制为辅D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效【正确答案】D47.【真题】总监理工程师可以委托总监理工程师代表的工作为（）。A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理B.组织编制监理规划，审批监理实施细则C.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔D.组织审查和处理工程变更【正确答案】D48.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A49.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。A

17、.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D50.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D51.【真题】编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（）。A.预算

18、单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D52.某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10%、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。A.1B.2C.10D.100【正确答案】A53.【真题】下列装配式混凝土建筑结构中,预制率水平最高的结构方式是()。A.竖向承重结构现浇外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制件父B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分

19、采用预制构件【正确答案】C54.【真题】将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的（）进行的分类。A.目标B.产品(或)服务属性C.投资管理形式D.融资主体【正确答案】B55.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D56.下列各项中，不属于普通股筹资优点的是（）。A.资金成本较高B.融资风险较低C.投资属于永久性质，公司不需为偿还资金而担心D.可降低公司的负债比率【

20、正确答案】A57.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C58.【真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A59.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元

21、，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D60.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B61.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D62.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分

22、配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A63.【真题】下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C64.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A65.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B66.应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织，是()。A.招标人B.投标人C.招标监管

23、部门D.监理机构【正确答案】B67.【真题】某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为1800元材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。A.10B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C68.在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.成本加固定金额D.成本加奖罚【正确答案】A69.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上

24、，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D70.下列功能中，属于必要功能的是（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A71.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B72.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D

25、.3980【正确答案】B73.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B74.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C75.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得

26、税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B76.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D77.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【正确答案】B78.企业固定资产中小修

27、理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D79.业主把一个项目的设计任务、施工任务分别发包给多个设计单位和建筑施工单位的承发包模式是()。A.施工联合体B.施工合作体C.平行承发包D.CMS模式【正确答案】C80.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D81.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25C.0.35D.0.

28、38D.O.28【正确答案】D82.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D83.安装工程保险中，存在设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器设备本身的损失，由()承担赔偿。A.机器设备的生产厂家根据购货合同B.承包人根据承包合同C.安装工程保险D.承包商机械设备保险【正确答案】A84.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C85.【真题】根据我国合同法，

29、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C86.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A87.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A88.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（）。A.

30、直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C89.【真题】对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于（）。A.质量检查B.防患于未然C.事中控制D.进度纠偏【正确答案】B90.【真题】某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则可作为价值工程分析对象的是（）。A.1.5045B.1.0000C.1.2846D.0.5432【正确答案】D91.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于()万元。已知；(A/P，10%，10)=0,16275，(A/F;10%，10

31、)=0,06275，(P/F，10%，10)=0,3855。A.3,462B.2,628C.2,946D.2,855【正确答案】B92.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A93.工作E有四项紧前工作A,B,C,D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为8天、4天、6天、10天，则工作E的最早开始时间为()天。A.10B.12C.13D.15【正确答案】D94.网络计划中的关键线路一定是()的线路。A.总时差为零B.自由时差为零C.不包括虚箭线D.总的工作持续时间最长【正确答案】D9

32、5.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B96.保证期保险的类型中，不包括()。A.有限责任保证期保险B.特别扩展保证期保险C.扩展责任保证期保险D.无限责任保证期保险【正确答案】D97.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合

33、同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D98.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B99.【真题】环境污染治理的废水三级处理法中，级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的（）。A.部分污染物B.大部分有机物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】A100.由纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式监理组织形式B.职能式监理组织形式C.直线职能式监理组织形式D.矩阵式监理组织形式【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行

34、性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE2.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC3.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE4.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由（）汇总编制而成的。A.各个单项工程综合概算B.工程建设其他费用概算C.预备费用概算D.各个单位工程综合概算E.各个设备及安装单位工程概算【正确答案】ABC5.【真题】相比传统现浇方式,造成装配

35、式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE6.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.使用年限法【正确答案】CD7.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD8.按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民

36、币1000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司【正确答案】BD9.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE10.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD11.按决策问题的风险特性不同，决

37、策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC12.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE13.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE14.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进

38、行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE15.进口设备的交货方式有（）。A.目的地交货类B.内陆交货类C.装运港交货类D.运抵港交货类E.产地交货类【正确答案】ABC16.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD17.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会

39、使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD18.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC19.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE20.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有

40、()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE21.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD22.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净

41、现值E.差额净年值【正确答案】AD23.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE24.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE25.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE26.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】AB

42、E27.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC28.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC29.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.分部分项

43、工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE30.建设工程合同管理的特点()。A.建设工程项目的完成是一个渐进的过程B.由于工程价值量大、合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大C.工程合同管理工作极为复杂D.工程合同变动较为频繁E.合同风险比较小【正确答案】ABCD31.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE32.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE33.【真题

44、】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】CD34.总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表。A.根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员B.签发开工令、工程暂停令和复工令C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D.处理发现的质量问题和安全事故隐患E.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔【正确答案】ABCE35.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间

45、间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD36.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD37.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD38.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD39.专业监

46、理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD40.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB41.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB42.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费

47、C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE43.下列关于建设工程施工阶段的特点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD44.【真题】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有（）A.实物法B.扩大单价法C.概算定客D.指标估算法E.资金周转率法【正确答案】DE45.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税

48、金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE46.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE47.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE48.咨询设计服务者风险中，属

49、于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE49.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE50.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC51.【真

50、题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE52.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD53.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE54.建

51、设投资估算的编制方法包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD55.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本总额不少于3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司最近三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC56.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD57.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一

52、般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD58.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC59.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD60.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC61.在绘制双代号网络图时，应遵

53、循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE62.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE63.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE64.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD65.【真题】企业进行风险处理的财务对策主要有()。A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【正确答案】ABC