二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（50）

《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（50）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（50）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C2.根据建设工程安全生产管理条例，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查()。A.是否保证安全费用足额到位B.是否能达到施工进度与工程质量要求C.是否达到工程安全级别要求D.是否符合工程建设强制性标准【正确答案】D3.招标人以不合理的条

2、件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.3万元以上5万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A4.由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程的合同是（）A.双向式合同B.多向式合同C.多式联运合同D.单式联运合同【正确答案】C5.财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权【正确答案】B6.甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C

3、.调解达成协议后，人民法院必须制作调解书D.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同【正确答案】C7.【真题】材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【正确答案】A8.二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是()。A.重审法院不应是原一审法院B.重审法院作出的裁定是可以上诉的C.重审法院作出的判决是可以上诉的D.重审法院应该按照一审程序审理此案【正确答案】A9.绿色施工导则中规定：结构施工、安装装

4、饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B10.劳动者与用人单位发生劳动争议，应向当地()提出申述，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同。A.向人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会C.向人民政府的信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B11.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C12.【真题】仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审

5、理D.不允许证人参加【正确答案】C13.委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满【正确答案】C14.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员【正确答案】A15.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包

6、企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B16.某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。A.生产厂家的制造许可证B.出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【正确答案】C17.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C18.

7、【真题】在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】D19.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录【正确答案】D20.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”

8、范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【正确答案】A21.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【正确答案】D22.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理【正确答案】B23.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项施工方案实施情况检查员，对现场实施监督?B.施工企业技术负责人应当

9、定期巡查专项方案的实施情况?C.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改?D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【正确答案】B24.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D25.【真题】根据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保【正确答案】A26.关于劳动试用期的表述中，错误的是（）A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1

10、年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月【正确答案】D27.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B28.【真题】下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业

11、职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议【正确答案】D29.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】

12、D30.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件【正确答案】D31.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业

13、D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C32.【真题】合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A.仲裁机构所在地中级B.仲裁协议签订地基层C.被告住所地中级D.原告住所地基层【正确答案】A33.竣工结算报告金额在5000万元以上的单项工程，发包人进行核对（审查）竣工结算并提出审查意见的规定时限是，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天。A.30B.45C.60D.90【正确答案】C34.水下文物保护管理条例规定，水下文物不包括()以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水

14、下遗存。A.1900年B.1910年C.1911年D.1920年【正确答案】C35.李某与张某签订了一份房屋租赁合同，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A.继续履行合同B.解除合同C.李某减少部分租金D.李某将剩余租金全部返还【正确答案】C36.根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程D.国务院工业和信息化主管部门规定的大

15、型人员密集场所【正确答案】A37.在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案B.设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案C.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对全部事故提出相应的技术处理方案D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案【正确答案】A38.未经（）签字，墙体材料、保温材料、门窗等和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.项目经理B.监理工程师C.业主驻工地代表D.施工单位技术负责人【正确答案】

16、B39.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时【正确答案】A40.【真题】投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书【正确答案】B41.根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除（）之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【正确答案】D42.以下不属于民事纠纷处理方式的是(

17、)。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【正确答案】B43.因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向（）。A.人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.人民政府的信访部门投诉D.劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B44.【真题】施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业【正确答案】D45.当事人在仲裁后达成和解协议的，正确理解的是（）。A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解

18、书C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书D.不可以撤回仲裁申请【正确答案】A46.按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为（）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C47.某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利【正确答案】D48.危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案

19、()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】C49.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.15【正确答案】D50.【真题】关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均已权利要求的内容为准【正确答案】C51.下列关于

20、确定中标人的说法，错误的是（）。A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人【正确答案】C52.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金【正确答案】D53.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用

21、示范文本是合同生效的前提【正确答案】A54.关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级【正确答案】C55.【真题】需要进行消防设计的建设工程项目，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审批。A.公安消防机构B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门【正确答案】A56.如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施

22、工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过()。A.2亿元B.1亿元C.3000万元D.500万元【正确答案】C57.【真题】合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在（）履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地【正确答案】B58.【真题】根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环

23、境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【正确答案】A59.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.5%B.10%C.2%D.20%【正确答案】C60.下列关于联合体投标的说法正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己

24、名义单独投标或者参加其他联合体投标【正确答案】C61.【真题】仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达对方时D.经双方当事人签收时【正确答案】D62.根据民用建筑节能条例，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【正确答案】B63.工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（）。A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标

25、准的监督管理工作B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式C.工程项目采用的导则不包含是否符合工程建设强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一【正确答案】C64.第二审人民法院对上诉案件，需要开庭审理的，应当()。A.依当事人的上诉请求来决定是否组成合议庭B.采用独立审判C.组成合议庭D.可以独立审判，也可以组成合议庭【正确答案】C65.照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B66.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支

26、付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A67.工程项目验收存在（）的，应重新组织建筑节能工程验收A.未完成建筑节能工程设计内容B.参加验收人员不具备相应资袼的C.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕【正确答案】B68.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【正确答案】B69.

27、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【正确答案】C70.2015年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2015年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2015年12月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有

28、优先受偿权。以下的表述正确的是（）。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2015年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【正确答案】D71.关于融资租赁合同的规定中，说法错误的是（）。A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担B.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由请求解除的，人民法院不予支持C.出租人转让其在融资租赁合同项下的部

29、分或者全部权利，受让方以此为由变更融资租赁合同的，人民法院不予支持D.融资租赁是三方主体参与的经济活动【正确答案】A72.【真题】关于确定分包单位的说法，正确的是()。A.招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B.除总承包合同约定的分包人外，建设单位可直接指定分包人C.建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D.所有的分包人应经建设单位认可【正确答案】D73.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D74.根据2015年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。A.对国有财产的征收B.限制财产的强制性

30、措施和处罚C.税收基本制度D.行政基本制度【正确答案】C75.下列法律部门中，劳动合同法属于()。A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法【正确答案】B76.某建筑公司通过不同的方式与甲乙丙丁四家公司签订了仲裁协议其中无效的仲裁协议是（）A.争议发生之后与甲达成的仲裁协议?B.争议发生前与乙达成的仲裁协议?C.与丙在合同中约定的仲裁条款?D.与丁口头订立的仲裁协议【正确答案】D77.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2012年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2012年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验

31、收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2012年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D78.建设工程合同的法定形式为()。A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.合同示范文本【正确答案】A79.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程【正确答案】B80.根据仲裁法的规定，仲裁裁决不予执行的情形不包括（）。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属

32、于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所依据的证据是伪造的【正确答案】A81.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D82.按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是()。A.定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权B.定作人不能中途变更对承揽工作的要求C.由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务D.定作人怠于答复承揽人提出

33、的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失【正确答案】D83.某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A.0B.15C.22.5D.45【正确答案】A84.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍【正确答案】D85.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【

34、正确答案】C86.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.0亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。A.200万B.100万C.80万D.20万【正确答案】C87.以下材料中，施工单位在工程施工中可以不进行见证取样和送检的是（）。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.分隔墙的混凝土小型砌块D.砌筑砂浆的水泥【正确答案】C88.李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B.通过注册取得建造师资格证书C.取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业D.取得建造师执业证书和执业印章【正确答案】C89.2

35、012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【正确答案】B90.【真题】货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【正确答案】D91.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，

36、2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日【正确答案】A92.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款购房人.承包人.抵押权人.普通债权人B.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人C.抵押权人.普通债权人.全款购房人.承包人D.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押权人【正确答案】A93.下面关

37、于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。A.在建设工程领域，最常见的是委托诉讼代理人B.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权C.当事人可以委托多人作为诉讼代理人D.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书【正确答案】C94.下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.鉴定机构D.北京市住房与城乡建设管理委员会【正确答案】D95.关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工

38、程款，不进行竣工验收D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【正确答案】C96.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A97.劳动争议申请仲裁的时效期间为（），其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.三年B.两年C.半

39、年D.一年【正确答案】D98.在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【正确答案】A99.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B100.某工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。A.监

40、理单位总工程师B.施工单位总工程师C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C二.多选题(共70题)1.无效合同、可撤销合同的确认应由()裁定。A.人民法院B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构E.检察机构【正确答案】AD2.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低合同约定的价格B.不得随意压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE3.下列选项中，属于买卖合同法律特征的有（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买卖合同是有偿合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实

41、践合同【正确答案】ABCD4.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丙承担民事责任D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABE5.仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有()。A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书D.调解书不具备强制

42、约束力E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决【正确答案】ACD6.【真题】下列情形中，属于行政复议受理范围的是()。A.法院依职权对案件当事人的财产进行保全查封、扣押B.王某在工地偷盗被公安机关行政拘留C.监理工程师对质量不合格的建筑材料进行封存D.李某的建造师资格被建设行政主管部门吊销E.环保部门对施工企业施工噪声超标作出处罚【正确答案】BDE7.根据环境噪声污染防治法规定，属于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任的有()。A.未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进

43、行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染的D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE8.【真题】下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.不同投标人的投标文件相互混装C.提供虚假的财务状况或者业绩D.提供虚假的信用状况E.提供虚假的项目负责人劳动关系证明【正确答案】ACDE9.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.

44、甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【正确答案】ACD10.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡査C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE11.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD12.【真题】下列刑罚类型中，属于附加刑的是（）。A.管制B.拘役C.无期徒刑D.罚金E.没收财产【正确答案】DE1

45、3.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A.建设用地征用情况B.资金到位情况C.投资项目市场预测D.设计图纸是否满足施工要求E.施工现场是否具备三通一平等要求【正确答案】BCDE14.民法典规定的担保方式包括()。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.借贷【正确答案】ABCD15.【真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【正确答案】AD16.下列关于返修责任的叙述，正确的是（）。A.因施工

46、单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ACD17.根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技

47、术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【正确答案】ACD18.【真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款【正确答案】BE19.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（）A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【正确答案】BDE20.甲建设单位委托乙招标代理机构通过

48、公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D.接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【正确答案】BCE21.【真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【正确

49、答案】CDE22.按照建筑工程质量管理条例的规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.一年内不得申请建筑业企业资质D.有违法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD23.刑事处罚中的附加刑包括（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.管制E.剥夺政治权利【正确答案】ABCE24.有下列情形之一的，劳动者可以立即用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥危及人身安全B.在试用期内的C.用人单位濒临破产D.用人单位强令冒险作业E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的【正确答案】ADE2

50、5.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人D.原告与被告E、共同诉讼人【正确答案】AD26.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD27.【真题】下列作品中，属于著

51、作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品【正确答案】ABE28.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE29.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A.原判决认定事实基本清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决认定事实错误的，依法改判、撤销或者变更C.原判决严重违反法

52、定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审D.原判决适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更E.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判【正确答案】BCDE30.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC31.下列属于施工单位资质不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.超越本单位资质等级承揽工程C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.未在规定期限内办理资质变更手续E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务【正确答案】B

53、CD32.建造师的执业范围包括（）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.从事其他施工活动的管理工作C.法律行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标E.开展建设项目施工管理的培训工作【正确答案】ABC33.根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标邀请书B.投标函及其附录C.施工组织设计D.项目管理机构E.法定代表人身份证明【正确答案】BCDE34.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活

54、动【正确答案】ABDE35.下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有()。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.工程竣工验收备案表E.验收人员签署的竣工验收原始文件【正确答案】ABCE36.下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括()。A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德B.执行技术标准、规范和规程C.能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人D.保证执业成果质量并承担相应责任E.接受继续教育，提高执业水平【正确答案】ABDE37.法定代理或者指定代理终止的条件包括（）。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或者代理

55、人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.代理期间届满E.代理事项完成【正确答案】ABC38.建设工程中常见的知识产权主要包括()。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专利转让权【正确答案】ABCD39.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE40.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】A