二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（91）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（91）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（必考题）及参考答案（91）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.施工平行发承包的特点，在进度控制方面的特点是（）。A.对某些工作而言，符合“他人控制”原则B.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择C.可以边设计边施工，缩短建设周期D.对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利【正确答案】C2.【真题】下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是()。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.运输车辆清洗处设置沉淀池C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接

2、排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B3.招标投标法关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有()。A.应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低C.对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书【正确答案】A4.若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8t，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()t。A.0.768B.0.832C.0.850D.0.862【正确答案】B5.【真题】根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA循环中“A”环节指的是()。A.策划B.

3、支持和运行C.改进D.绩效评价【正确答案】C6.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元m3，乙项180元m3，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3，则该月工程师应签发的工程款为（）万元。A.0B.21.85C.22.6D.25【正确答案】A7.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B8.【真题】根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，造成2人死亡的生产安全事故属于()。A.特

4、别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】D9.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理【正确答案】C10.某土方工程，施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款23万元，第二个月完成工程款42万元，则第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为()万元。A.25.00B.39.90C.42.00D.61.75【正确答案】D11.【真题】建设主管部门按照现行法律法规

5、的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。A.罚款B.停业整顿C.降低资质等级D.吊销安全生产许可证【正确答案】D12.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A13.为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置、保险装置、信号装置属于安全措施计划制度的()。A.安全技术措施B.职业卫生措施C.辅助用房间及设施D.安全宣传教育措施【正确

6、答案】A14.【真题】下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是()。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D15.建设工程施工风险管理过程中，属于风险评估的内容有（）。A.确定各种风险的风险量B.确定风险因素C.收集与施工风险有关的信息D.编制施工风险识别报告【正确答案】A16.工人为了赶工不按规程和标准实施操作，振捣疏漏造成混凝土质量事故。从事故责任来看，该事件属于（）责任事故。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.组织责任事故【正确答案】B17.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成

7、的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D18.施工组织总设计编制中包括的内容有：施工总进度计划，施工方案，施工总平面图设计，资源需求量计划。其正确编制次序为()。A.B.C.D.【正确答案】B19.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日【正确答案】A20.根据安全生产许可证条例，安全生产许可证的有效期为（）年。A.3B.4C.5D.6【正确答案】A21.【真题】建设工程质量监督档案归档前，应由()签字。A.质量监督单位负责人B.项目业主代表C.项目总监理工程师D.建设行政主管机构负

8、责人【正确答案】A22.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D23.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D24.某工程合同价为1000万元，合同约定：物价变化时合同价款调整采用价格指数法，其中固定要素比例为0.3，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为0.2、0

9、.15、0.35，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际价款的变化值为()万元。A.125B.150C.175D.200【正确答案】B25.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D26.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A27.【真题】某工

10、程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B28.【真题】根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于()的内容。A.程序文件?B.质量计划?C.质量手册?D.质量记录?【正确答案】C29.某施工单位施工需要使用起重机械，则应当自起重机械设施

11、验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.28?B.30?C.42?D.24【正确答案】B30.【真题】某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C31.指导性成本计划是以（）为依据编制的。A.合同标书B.企业的施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A32.按照住建部、财政部关于印发的通知（建标201344号），下列不属于规费的有（）。A.工程排污费B.劳动保护费C.住房公积金D.社会保险费【正确答案】B33.关于单价合同的计量，下列说法不正确的

12、是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B34.施工企业质量管理体系文件一般不包括（）。A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件【正确答案】A35.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税

13、率为3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D36.关于施工生产安全事故报告的要求，正确的是（）A.生产安全事故发生后，监理人接到报告后，应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地市级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告C.较大事故逐级上报设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故【正确答案】D37.施工职业健康安全与环境管理的复杂性，是由建筑产品受外部环境影响

14、因素多以及产品的（）所决定的。A.单一性和生产的流动性B.单一性和生产的连续性C.固定性和生产的流动性D.固定性和生产的连续性【正确答案】C38.下列关于建设工程质量监督档案管理的说法，正确的是（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照分部工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A39.【真题】施工企业进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A.建设项目总进度目标B.施工总进度计划C.建安工程工期定额D.施工承包合同【正确答案】D40.施工成本分析的方法中，

15、通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A41.在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（）。A.认为通过验收B.不能通过验收C.由建设单位决定是否通过验收D.需要返工【正确答案】A42.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种缴纳工伤保险费属于()。A.施工项目的直接费B.施工企业须向业主索赔的费用C.施工企业管理费D.施工企业间

16、接费的规费【正确答案】D43.【真题】施工机械台班产量定额等于（）。A.机械净工作生产率工作班延续时间B.机械净工作生产率工作班延续时间机械利用系数C.机械净工作生产率机械利用系数D.机械净工作生产率工作延续时间机械运行时间【正确答案】B44.【真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【正确答案】C45.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等

17、于其相应的总时差【正确答案】D46.施工总承包管理方(MC)对所承包的建设工程承担()的总责任。A.施工任务分包B.施工任务执行C.施工任务组织D.施工任务承包【正确答案】C47.【真题】施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划;3编制资源需求量计划;4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是()A.1234B.1423C.1324D.4123【正确答案】B48.施工过程中，当出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时，则综合单价()。A.可以变动B.可以变动，工程款可以调整C.不得变动，工程款不作调整D.不得变动，但工程款予以调整【正确答案】C49.某工

18、程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C50.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013编制投标文件时，招标文件中提供了暂估单价的材料，应按（）计入综合单价。A.投标时的市场价格B.投标人自主确定的价格C.暂估的单价D.政府主管部门公布的价格【正确答案】C51.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是(

19、)。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D52.【真题】及时购买补充适用的规范，规程等行业标准的活动，属于职业健康安全体系运行中的()活动。A.信息交流B.执行控制程序C.文件管理D.预防措施【正确答案】C53.对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是（）。A.要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理B.储存及保管要采取措施和专人负责C.在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网

20、D.应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网【正确答案】A54.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B55.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正

21、确答案】B56.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，该手续可以与（）合并办理。A.施工许可证B.施工组织设计C.项目管理规划大纲D.监理规划【正确答案】A57.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评

22、价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D58.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A59.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或

23、工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令【正确答案】A60.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B61.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B62.在施工质量控

24、制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。A.关键操作B.技术间歇C.施工顺序D.施工技术参数【正确答案】C63.建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和（）等。A.分析B.纠偏C.总结D.报告【正确答案】B64.关于网络计划的说法，正确的是()。A.网络计划中允许存在循环回路B.由关键工作组成的线路称为非关键线路C.一个网络计划可能有多条关键线路D.关键线路上也可能存在非关键工作【正确答案】C65.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应

25、用D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】C66.某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的()风险。A.经济与管理?B.组织?C.技术?D.工程环境【正确答案】A67.【真题】建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（）A.每周一次B.每旬一次C.每月一次D.每季度一次【正确答案】C68.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D69.根据合同实施偏差分析的结果，

26、承包商应该采取相应的调整措施，调整措施不包括的是（）。A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A70.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C71.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，综合计税系数为4%，则该工程的含税造价为（）万元。A.316B.349C.360D.450【正

27、确答案】B72.【真题】某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1、分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是()m3/台班。A.32B.36C.40D.50【正确答案】A73.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正确答案】B74.【真

28、题】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。A.单价合同B.变动总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D75.在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的关系，往往需要应用虚箭线。虚工作（虚线）表示工作之间的()。A.时间间歇B.搭接关系C.逻辑关系D.自由时差【正确答案】C76.政府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。A.质量监督机构的强制监督B.行政监管与强制监督C.建设主管部门的行政监管D.行政监管与行政执法【正确答案】A77.【真题】分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解

29、是通过（）进行的。A.编制施工成本比价报表B.编制工作任务分工表C.编制施工组织设计D.编制施工成本规划【正确答案】D78.下面关于企业定额的说法，错误的是()。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B79.【真题】下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A80.负责本行政区域内施工生产安全事故应急预案的综合协调管理工作的机构是（

30、）。A.各级人民政府B.各级人民政府城乡建设管理部门C.各级人民政府安全生产监督管理部门D.各级人民政府质量技术监督部门【正确答案】C81.在工程项目施工前，工程监理单位应当审查施工单位所提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。A.工程建设设计文件B.工程建设设计规程C.工程建设施工合同D.工程建设强制性标准【正确答案】D82.针对承包的工程任务，合同跟踪以()等方面为对象。A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加

31、或减少【正确答案】A83.关于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同C.成本加酬金合同适用于抢险、救灾工程D.成本加酬金合同适用于工程特别复杂的项目【正确答案】B84.建设工程实施施工质量政府监督的主要目的是（）。A.加强对建筑市场的管理B.保证建设工程的使用安全和环境质量C.保证建设工程的使用安全D.保护业主投资利益的实现【正确答案】B85.运用动态控制原理控制施工质量，要在施工活动开展前，对质量目标进行分解。质量目标不仅包括各分部分项工程的施工，还包括（）。A.设计文件的质量B.项目回访保修的质量C.建设单位的决策质

32、量D.建筑材料和有关设备的质量【正确答案】D86.【真题】某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A.2B.4C.5D.8【正确答案】D87.危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。A.德尔菲法B.危险与操作性研究法C.安全检查表法D.事故树分析法【正确答案】A88.双代号网络图中，某非关键工作的拖延时间不超过自由时差，则()。A.后续工作最早可能开始时间不变B.仅改变后续工作最早可能开始时间C.后续工作最迟必须开始时间

33、改变D.紧后工作最早可能开始时间改变【正确答案】A89.监理单位编制的工程建设监理规划应经由()审核批准。A.建设单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.设计单位技术负责人D.有关主管部门负责人【正确答案】B90.下列费用中不属于施工机具使用费的是（）。A.施工机械在规定年限内的折旧费B.施工机械必要的大修理费C.施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用D.大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用【正确答案】D91.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D92.在价格

34、调整公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.48【正确答案】C93.【真题】根据标准施工招标文件，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A.地质勘察单位B.发包人C.承包人D.监理人【正确答案】B94.按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，或用安全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.单项隐患综合处理B.重点处理C.动态处理D.冗余安全度处理【正确答案】B95.【真题】根据建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A

35、.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C96.施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划【正确答案】C97.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.养老保险费D.冬雨季施工增加费【正确答案】C98.某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和

36、书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.承发包双方共同D.设计单位【正确答案】B99.承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。A.25B.26C.28D.29【正确答案】C100.（）包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。A.计划(Plan)B.实施(Do)C.检查(Check)D.处理(Action)【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的

37、表述中，正确的有（）。A.风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失?B.风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度?C.风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收?D.工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故?E.风险是指不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合?【正确答案】BE2.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC3.下列有关工程成本的指标中，属于施工成本计划质量指标的有（）。A.设计预算成本计划

38、降低额B.设计预算成本计划降低率C.责任目标成本计划降低额D.责任目标成本计划降低率E.按分部汇总的各单位工程（或子项目）计划成本指标【正确答案】BD4.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力

39、【正确答案】BDE5.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC6.施工进度计划检查的内容包括()。A.工作量的完成情况?B.工作时间的执行情况?C.实际进度与计划进度的偏差?D.前一次检查提出问题的整改情况?E.资源使用及进度保证的情况【正确答案】ABDE7.检验批的划分的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料

40、【正确答案】AC8.下列关于项目结构分解的说法，正确的有（）。A.项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解?B.项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务?C.同一个建设工程项目只能够有一个项目结构分解方法?D.项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构?E.项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案?【正确答案】ABD9.下列各项属于固定总价合同适用的情况的是（）。A.工程结构和技术简单，风险小B.工程量小、工期短C.工程设计详细D.工程条件稳定并合理E.工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定的项目【正确答案】ABCD10.下列各项中

41、，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD11.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD12.网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值B.紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值C.与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值D.与所有紧后工作间间隔时间的

42、最小值E.与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值【正确答案】BD13.政府主管部门实施监督检查时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.评定工程质量等级D.发现质量不合格给予行政处分E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【正确答案】CD14.在合同工程履行期间，下列()事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.工程变更后需要现场确认的工程量C.非承包人原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE15.下列属于项目目标动态控制组织措

43、施的有()。A.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE16.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，属于发包人违约的情形有()。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件【正确答案】BCDE17.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B

44、.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE18.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD19.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有()。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.监督施工进度和施工安全【正确答案】ABCE20.工序施工

45、质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD21.根据建筑安装工程费用项目组成，应计入建筑安装工程费中人工费的有（）。A.计时工资或计件工资B.特殊地区施工津贴C.加班加点工资D.特殊情况下支付的工资E.办公费【正确答案】ABCD22.在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限【正确答案】ADE23.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故

46、档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。A.质量事故报告B.实施记录C.处理方案D.工程质量保修书E.验收记录【正确答案】ABCE24.【真题】现场施工质量检查的方法主要有()。A.实测法B.记录法C.目测法D.会议法E.试验法【正确答案】ACE25.设计方应视项目的特点和设计进度控制的需要，编制（）等进度计划。A.项目总进度计划B.不同深度的设计进度计划C.不同功能的设计进度计划D.不同计划周期的设计进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BCD26.某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/

47、m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用360万元?B.费用偏差为90万元，费用节省?C.进度偏差为40万元，进度拖延?D.已完工作实际费用为450万元?E.计划工作预算费用为320万元【正确答案】ADE27.【真题】某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是80003。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.费用偏差为90万元，费用节省C

48、.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元400=40万元，进度超前已完实际费用为9000*5000=450万元计划工作预算费用为400*800=320万元*【正确答案】ADE28.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD29.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()A.施工特点和施工安全要求B.“四口”、“五临边”的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施。【正确答案】ABDE30

49、.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE31.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD32.【真题】关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。A.项目开始至项目完成包括了项目的决策、实施阶段B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义D.项目实施阶段的主要任务是

50、实现项目的目标E.项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作【正确答案】CDE33.标准施工招标文件中发包人的义务包括()。A.发出开工通知B.提供施工场地C.协助承包人办理证件和批件D.组织设计交底E.对施工作业和施工方法的完备性负责【正确答案】ABCD34.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果

51、达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB35.在施工总承包管理模式下，与分包单位的合同可以由（）。A.施工总承包管理单位与业主签订B.业主与分包单位直接签订C.施工总承包管理单位与分包单位签订D.施工总承包单位与业主签订E.施工总承包单位直接与分包单位签订【正确答案】BC36.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主

52、方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同【正确答案】ABC37.包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是（）。A.油漆桶B.电缆卷筒C.麻袋D.玻璃瓶E.集装箱【正确答案】ACD38.有关施工合同风险的类型，下列属于管理风险的是（）。A.业主资信和能力风险B.国家调整税率或增加新税种C.合同条款不严密D.施工方案存在漏洞，计划不周E.合作伙伴争执、责任不明【正确答案】CDE39.根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有()。A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件B.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任C.

53、经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令【正确答案】BDE40.按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。A.全国统一定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额E.临时定额【正确答案】ABCD41.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE42.合同工程履行期间发生索赔事项，

54、承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD43.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC44.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GT-2013-0201）施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。A.劳动合同B.缴纳社保证明C.身份证D.职称证书E.注册执业证书【正确答案】AB45.下列进度计划中，属于由不同功能的计划组成的进度计划系统的是（）。A.施工和设备安装进度计划B.控制性进度计划C.5年建设进度计划D.实施性进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BD46.信息存储数字化和存储相对集中有利于()。A.项目信息的检索和查询B.提高数据传输的抗干扰能力和保密性C.数据和文件版本的统一D.项目的文档管理E.提高数据处理的精确性【正确答案】ACD47.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺序B.编制资源需求计划C.确定主要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC48.某设计单位通过设计竞赛的方式承担了一项高层住宅的设计任务，则该设计单位项目管理