初级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第9卷）

《初级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第9卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第9卷）（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级经济师建筑经济试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据现行建筑业企业资质标准，不被纳入建筑业企业资质分类序列的是()A.施工总承包B.施工劳务C.EPC总承包D.专业承包【正确答案】C2.【真题】某工程项目的主体工程和装饰工程均可分为四段组织流水作业，其流水节拍分别为5，6，6，5周和4,5，5，4周如组织分别流水施工，则其流水施工工期是()周，A.23B.26C.30D.10【正确答案】B3.【真题】我国建筑市场采用()的市场准入方式。A.严格限制B.以市场机制为主导C.差别化D.完全竞争【正确答案】A

2、4.概算指标是按一定计量单位规定的，比（）更综合扩大的分部工程或单位工程的劳动、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。A.预算定额B.企业定额C.施工定额D.概算定额【正确答案】D5.下列方案中，适于采用最小公倍数法进行方案评价的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.单一投资方案D.混合方案【正确答案】B6.实际结果与（）之间的差异就构成风险。A.主观预料B.预测C.事先设想D.计划【正确答案】A7.建设工程监理行为的主体是（）。A.建设单位B.工程质量监督站C.工程监理企业D.施工单位技术负责人【正确答案】C8.目前，我国最主要的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.税收C.基金

3、收入D.政府债务【正确答案】B9.【真题】依法必须采用公开招标项目的招标公告发布媒介应由国务院()部门依法制定。A.发展改革B.财政C.住房和城乡建设D.工商管理【正确答案】A10.施工企业一般应以施工预算所列的（）作为成本核算对象。A.分部工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】C11.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列关于督促程序的表述中，正确的是（）。A.督促程序是一种非讼的特别程序B.督促程序适用于债权人请求债务人交付房产的案件C.支付令的送达可以采用公告送达的方式D.支付令异议的提出，可以采用口头形式【正确答案】A12.【真题】建设工程安全生产事故隐患排查治理的责任

4、主体是()。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.监督机构【正确答案】B13.某人现在存款10000元，单利年利率为2.5%，则5年年末的本利和为（）元。A.18950B.11250C.19650D.16890【正确答案】B14.【真题】工程进度管理的主要环节是工程进度计划的()。A.编制和优化B.编制和实施控制C.实施和检查D.检查和纠偏【正确答案】B15.某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。A.1512.0B.1663.2C.1814.4D

5、.1829.5【正确答案】C16.下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的是（）。A.材料预付款B.保留金C.费用索赔D.违约罚金【正确答案】C17.（）是当事人一方以订立合同为目的，就合同的主要条款向另一方提出建议的意思表示。A.要约B.承诺C.还盘D.邀请发盘【正确答案】A18.【真题】下列监理工作任务中，属于施工阶段质量控制主要任务的是()。A.审查施工单位选择分包单位的资质B.审核施工单位申报的月度和季度计量表C.监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工D.对隐蔽工程在隐蔽前进行检查和签证【正确答案】D19.以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是（

6、）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.追加投资收益率【正确答案】C20.下列品牌策略中，宣传促销费用最高的是（）策略。A.统一品牌B.延伸品牌C.分类品牌D.多品牌【正确答案】D21.格式合同是与（）相对而言的。A.附和合同B.商议合同C.定式合同D.标准合同【正确答案】B22.用50万元购置某设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年应至少获得相等的净收益为（）万元。已知：（A/P,12%,10）=0.17698。A.7.893B.8.849C.9.056D.9.654【正确答案】B23.人民币汇率使用的标价方法是（）。A.直接标价法B.简介标价法C.美元标

7、价法D.点数标价法【正确答案】A24.国债偿债率是指当年到期还本付息的国债总额占（）的比例。A.历年财政收入B.当年财政收入C.历年财政支出D.当年财政支出【正确答案】B25.【真题】在绿色建筑的评价过程中，应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行的评价是()A.设计评价B.施工评价C.运营评价D.技术经济评价【正确答案】A26.王某因出国请自己的好朋友张某代为保管家传的一幅油画，后张某因急用钱而将该画卖给了吴某。问张某与吴某之间就油画的买卖合同效力为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】C27.下列保险种类中，属于商业保险的是（）。A.意外伤害保险B.基本医疗保险C.基本养

8、老保险D.工伤保险【正确答案】A28.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：(P/A，8%，2)=1.783，(P/F，8%，2)=。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A29.【真题】下列选项中，不属于HSE（健康.安全.环境）管理子系统基本功能的是()A.安全保障体系B.风险控制及危险点分析C.应急内容管理D.提供和选择标准的合同文本【正确答案】D30.【真题】下列工程项目承发包模式中，由业土选择的分包人和签订的分包

9、合同必须经工程项目承包单位认可的模式足()A.施工总承包B.施工平行发包C.施工总承包管理D.施工联合体【正确答案】C31.【真题】编制施工定额时，施工定额水平必须遵循()的原则。A.地区先进B.企业先进C.行业先进D.平均先进【正确答案】D32.【真题】建筑工程项目实施过程的总集成者是()A.业主方B.设计方C.施工总承包方D.施工总承包管理方【正确答案】A33.财务制度规定，实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将（）。A.固定资产净值平均摊销B.固定资产净值平均摊销再扣除预计净残值C.固定资产折旧完D.固定资产原值平均摊销【正确答案】A34.【真题】建筑产品

10、根据经济用途分为()A.已完工程和未完丁程B.房屋建筑和构筑物C.民用建筑和工业建筑D.生产性建筑和非生产性建筑【正确答案】D35.经济评价应遵循的基本原则，不包括（）。A.“有无对比”原则B.效益与费用计算口径对应一致的原则C.收益与风险权衡的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则【正确答案】D36.【真题】下列评价指标中，不属于绿色建筑评价标准指标的是()。A.建筑成本降低率B.节地与室外环境C.节能与能源利用D.室内环境质量【正确答案】A37.价值工程活动的核心是（）。A.对象选择B.功能评价C.方案评价D.功能分析【正确答案】D38.下列筹资方式中可降低企业负债比率的是

11、（）。A.长期借款B.短期借款C.发行股票D.发行债券【正确答案】C39.【真题】工程项目涉及的单位多，各单位之间关系协调的难度和工作量大，这导致了工程项目管理的()。A.明确性B.复杂性C.整体性D.唯一性【正确答案】B40.下列关于合同解除说法正确的是（）。A.协议解除的当事人协商一致可以解除合同B.约定解除与协议解除差不多是一样的C.合同解除的类型只包括法定解除和约定解除D.基于解除权解除合同的属于合同的双方解除【正确答案】A41.将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目（）的不同划分的。A.目标B.投资管理形式C.融资方式D.产品(或服务)属性【正确答案】B42.组织是实现一

12、定目标，经由分工协助而组成的具有特定职责、职权关系的（）。A.系统B.层次C.职位D.机制【正确答案】A43.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押【正确答案】C44.衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。A.风险的概率分布B.风险的概率C.损失发生的频率D.损失的严重性【正确答案】A45.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【正确答案】C46.【真题】下列费用中，不属于工程成

13、本的是()。A.项目部支付给生产工人的工资奖金B.项目部购置固定资产的费用C.项目部租赁周转材料的费用D.项目所属分公司为组织工程施工发生的费用【正确答案】B47.下面各项中，属于企业所有者权益的是（）。A.商业信用B.资本公积金C.银行借款D.债券【正确答案】B48.市场上需要某种产品的人数和该产品人均需求量的乘积即是市场上该产品的（）。A.总需求B.有效需求C.无效需求D.潜在需求【正确答案】A49.国际工程咨询公司的选择可以通过（）进行。A.承包商推荐B.招标或者直接聘请方式C.业主指定D.工程师任命【正确答案】B50.中华人民共和国合同法采用的违约责任的归责原则是（）。A.严格责任原则

14、B.经济合理原则C.诚实信用原则D.全面履行原则【正确答案】A51.经济增长方式是指（）。A.经济发展的目标形式B.经济发展的决策模式C.资源的总体配置方式D.宏观调控的主要方式【正确答案】C52.建设工程项目管理的目标系统特征不包括（）。A.三个基本目标之间既对立又统一B.目标系统具有层次性C.三个基本目标之间完全统一D.目标可度量、管理效果可验证【正确答案】C53.【真题】关于A.IM（建筑信息模型）技术在工程项目管理中应用价值的说法，正确的是()B.不利于提高业土对设计方案的评估能力C.不能解决建筑工程在软件中的描述问题D.提高了业主对市场的反应速度E.增加了业主的成本超支风险【正确答案

15、】C54.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔【正确答案】D55.金本位制度下的汇率制度属于（）。A.自发的固定汇率制B.认为的不可调整的固定汇率制C.自发的浮动汇率制D.认为的可调整的固定汇率制【正确答案】A56.承诺人撤回承诺的通知（）要约人。A.应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达B.可以后于承诺通知到达C.可以采取默示的方式送达D.可以后于承诺通知3日内到达【正确答案】A57.下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的是（）。A.向投资者支付的利

16、息、红利B.无形资产摊销费C.赞助支出D.当期购置的固定资产原价【正确答案】B58.【真题】对建设规模、投资方案有较大影响的设计变更，须经()同意。A.原批准初步设计单位B.原施工图审查单位C.原工程招标机构D.原合同备案机构【正确答案】A59.根据担保法的规定，即使下列单位具有代为清偿债务能力，但只有（）可以作为保证人。A.某公立学校B.某企业法人C.某公立医院D.某公益社会团体【正确答案】B60.目标营销战略的第一步是（）。A.大众化营销B.选择目标市场C.市场细分D.市场定位【正确答案】C61.下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.成本分析法B.功能分析法C.ABC分析法D.德

17、尔菲法【正确答案】C62.【真题】工程进度计划编制的土要步骤有：编制的初始进度计划；划分工作过程；确定进度目标；确定各项工作；进度计划的调整与优化；计算各项工作的工程量。其中正确的顺序是()A.?一一B.?一一C.?一一D.?一?一一【正确答案】B63.【真题】工程进度计划的检查包括以下工作：实际进度与计划进度的比较;收集实际进度数据：进度数据整理.统计和分析;建立进度数据采集系统;进度计划的调整;进度偏差判定。各项工作之间的正确顺序是()。A.一一一一一B.一一一一一C.一一一一一D.一一一一一【正确答案】C64.【真题】下列工人工作时间中，属于损失时间的是()。A.休息时间B.不可避免中断

18、时间C.辅助工作时间D.停工时间【正确答案】D65.【真题】采用担保.保险手段控制市场准入，是以()保证承包商的承包资格和承包能力。A.行政手段B.市场机制C.同业资信D.企业自律【正确答案】B66.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用中，应列入规费项目清单的是()A.总承包服务费B.计日工C.住房公积金D.暂估价【正确答案】C67.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B68.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运

19、行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：（P/A,8%,2）=1.783,（P/F,8%,2）=0.8573。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A69.【真题】关于我国工程项目管理信息化应用现状的说法，正确的是()A.我国工程项目管理信息化程度依然不高B.我国工程项目管理信息化应用水平比较高C.我国工程项目管理信息化总体上处在全面应用水平D.我国工程项目管理普遍依靠信息化手段进行科学决策【正确答案】A70.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能

20、的工程称为（）。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】C71.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A72.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B73.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列关于公示催告程序的表述中，正确的是（）。A.公示催告期间最短不得少于90日B.在公示催告期间，转让票据权利的行为无效C.公示催告案件由票据持有人所在地的基层人民法院管辖D.公示催告申请人申请人民

21、法院作出除权判决的，应自申报权利期间届满的次日起1年内提出【正确答案】B74.【真题】采用按实计算分级编制方法编制工程项目成本计划时，应要求()。A.施工企业先下达项目成本控制目标B.施工企业制定工程成本控制标准C.项目各成本责任部门先提出分管成本项目的降低成本计划D.项目各成本责任部门按项目成本计划提出各自降低成本措施【正确答案】C75.【真题】实行工程量清单计价的工程，应采用()合同A.单价B.总价C.成本加酬金D.可调价格【正确答案】A76.在管理中，效果与效率不同，效果涉及到活动的结果，是相对于（）而言的。A.程序B.措施C.产出D.目标【正确答案】D77.根据合同法规定，下列关于先履

22、行抗辩权说法错误的是（）。A.先履行抗辩权一般适用于双务合同B.如果对方履行了应当履行的的义务，则先履行抗辩权随之消灭C.先履行抗辩权可以使对方的请求权延期，也可以消灭对方的请求权D.先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求【正确答案】C78.【真题】施工企业计提安全生产费用的依据是()A.目标成本B.工程造价C.预算成本D.计划成本【正确答案】B79.【真题】施工企业生产经营中发生的管理费用和财务费用属于()A.工程成本B.制造成本C.间接费用D.期间费用【正确答案】D80.下列管理制度中，不属于建筑企业科学、合理的合同管理制度的是（）。A.建筑工程合同进度管理制度

23、B.建筑企业内部合同预签制度C.合同管理目标制度D.合同统计考核制度【正确答案】A81.某永久性投资项目投资初始额为30万元,从第一年起,每年年末可产生净收益5万元,假设基准收益率为10%,则项目的净现值为（）万元。A.-5B.5C.10D.20【正确答案】D82.【真题】下列工人工作时间中，属于有效工作时间的足()A.辅助工作时间B.休息时间C.多余时间D.偶然时间【正确答案】A83.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D.货币流通速度【正确答案】C84.【真题】建设单位在编制工程概算时，应当确定()的费用。A

24、.购置施工用起重机械B.用于工程安全作业环境和施工安全措施C.购置施工用周转材料D.流动资产投资【正确答案】B85.采用综合单位法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用（）为基数计算分项工程的间接费。A.人工费、材料费、机械费合计B.人工费和机械费合计C.人工费D.材料费【正确答案】A86.家庭联产承包责任制并未改变农村土地的集体所有制性质，只是改变了农村土地的（）。A.种植结构B.经营方式C.分配方式D.管理模式【正确答案】B87.货币在商品赊销，预付贷款和清偿债务中执行着（）的职能。、A.价值尺度B.价值储藏C.支

25、付手段D.流通手段【正确答案】C88.【真题】关于建筑工业化的说法，正确的是()A.建筑工业化仅仅是建筑业生产关系上的变革B.建筑工业化的重点是应用现代信息技术C.建筑工业化的内容包括建筑生产的标准化.工厂化和机械化D.建筑工业化足建筑业实现转型升级的唯一途径【正确答案】C89.商品具有使用价值和价值两个属性，是由（）所决定的。A.劳动的二重性B.劳动的差异性C.生产和交换D.生产和消费【正确答案】A90.【真题】建筑产品生产的单件性是由()决定的。A.建筑产品的固定性;B.建筑产品的多样性C.生产过程的流动性D.生产过程的复杂性【正确答案】B91.张某欠黄某5000元，黄某因请张某修理电视机

26、欠张某2000元，双方债务均已到期。则二人的债务适用（）。A.清偿B.混同C.抵消D.免除【正确答案】C92.【真题】由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时，分包单位应承担()。A.全部责任B.主要责任C.共同责任D.次要责任【正确答案】B93.【真题】关于施工平行发包特点的说法，正确的是()A.业主用于招标的时间缩短B.不利于对投资的早期控制C.符合质量控制上的“自己控制”原则D.企业不用负责对多个合理的跟踪管理【正确答案】B94.根据我国合同法的规定：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，（）有权主张违约责任。

27、A.该第三人B.债权人C.该第三人或债务人D.该第三人和债权人【正确答案】B95.年利率为6，设每季度复利一次，若10年内每季度都能得到500元，则现在应存款（）元。A.12786B.15697C.14958D.13469【正确答案】C96.双务合同与单务合同是以（）为标准进行划分的。A.合同当事人双方权利义务的分担方式B.法律上是否规定一定的名称C.是否以交付标的物为成立要件D.合同的成立是否需要特定的形式【正确答案】A97.【真题】建筑工程设计文件（图纸）有效的必备条件是必须经主持该项目()A.监管的建设行政主管部门领导签字并加盖公章B.建造的注册建造师签字并加盖其职业专业章C.监理的注册

28、监理丁程师签字并加盖其职业专用章D.设计的注册建筑师签字并加盖其职业专用章【正确答案】D98.【真题】编制机械台班消耗定额时，汽车装货和卸货时停车消耗的机械工作时间属于()。A.不可避免中断时间B.有效工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【正确答案】A99.【真题】在房屋建筑工程施工阶段监理中，监理人员对关键部位关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动，称为()。A.跟踪检测B.巡视C.旁站监理D.平行检验【正确答案】C100.【真题】扩大结构定额是指()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】C二.多选题(共70题)1.某建筑施工企业全年的营业收入

29、全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE2.【真题】建筑公司和分公司对项目工程成本进行考核和签认前，工程项目经理部应提前()A.召开经济活动分析会B.编制资金收支计划C.写出书面成本分析资料D.完后填写工程项目成本跟踪考核E完成填写工程项目成本分析表【正确答案】ACD3.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆

30、除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD4.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE5.建设项目竣工决算内容组成包括（）。A.竣工决算报告说明书B.竣工决算报表C.竣工项目后评估报告D.竣工工程平面示意图E.工程造价比较分析【正确答案】ABDE6.【真题】下列组织结构的特点中，属于直线制组织特点的有()A.责权分明.工作效率高B.有利于领导者培养未来的管理人员C.一般适用于生产简单.

31、规模不大的建筑企业D.小利于领导者集中精力考虑企业的重大问题E.容易产生多头领导.指令不一的问题【正确答案】ACD7.速动资产是指能随时或在较短时间内变现的资产，它包括（）。A.存货B.债券C.现金D.应收账款E.短期投资【正确答案】CDE8.【真题】砌筑Im2空心砌块墙的时间定额为()工日/平方米。A.0.105B.0.115C.0.125D.0.135【正确答案】C9.【真题】解决工程计价争议的常用方法有()A.审讣B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【正确答案】BCDE10.按计税依据分类，税收分为（）。A.从价税B.从量税C.流转税D.所得税E.财产税【正确答案】AB11.【真题】在编制工

32、程项目其他直接费的成本计划时，项目材料部门负责计算的项目有()。A.临时设施摊销费B.周转材料摊销费C.二次搬运费D.生产工具使用费E.场地清理费【正确答案】BCD12.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B13.按索赔目的的不同，工程索赔可分为（）。A.工期索赔B.施工企业管理费用的索赔C.盈利损失索赔D.费用索赔E.材料费用的索赔【正确答案】AD14.某单代

33、号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为（）。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD15.依照建设工程价款结算暂行办法规定，以下关于编审工程竣工结算的说法中不正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查B.实行总承包的工程，单位工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由具有相应资质的工程造价咨询机构编制，发包人进行审查D.单项工程

34、竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人签字盖章后即可有效E.政府投资项目，由同级财政部门审查【正确答案】BCD16.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE17.下列方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.最小最大后悔值法C.合理性标准D.最大最小收益值法E.期望值标准【正确答案】ABD18.根据招标投标法的有关规定，评标的方法有（）。A.综合评估法B.抓阄法C.最低投标价法D.打分法

35、E.经评审的最低投标价法【正确答案】AC19.【真题】下列工程建设定额中，属于按生产要素内容分类的定额有()A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.材料消耗定额E.概算定额【正确答案】BD20.【真题】下列要素中，属于建筑市场基本运行要素的有()。A.市场交易场所B.市场交易主体C.市场交易组织D.市场交易机制E.市场交易规则【正确答案】BDE21.我国证券法规定，股份有限公司申请其股票上市，必须符合以下条件（）。A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B.公司股本总额不少于人民币3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的

36、比例为10%以上E.公司最近二年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载【正确答案】ABCDE22.【真题】建筑业在国民经济中的作用有()A.可以为社会创造新价值，扩大国家积累基金B.可以改善人民物质生活条件C.显著提高城市居民收入D.可以提供大量的就业机会E.抑制经济过热【正确答案】ABD23.复式政府预算一般由（）组成。A.经常预算B.资本预算C.基金预算D.零基预算E.基数预算【正确答案】AB24.下列关于品牌资产的说法中，正确的有（）。A.所有品牌都有资产价值B.品牌是一种无形资产C.品牌资产能够为企业带来长期利益D.对品牌忠诚的顾客愿意为该品牌支付较高的价格E.资产价值高的品牌可以保护

37、拥有该品牌的企业少受竞争的伤害【正确答案】BCDE25.【真题】下列条件中，属于领取建筑工程施工许可证必备条件的有()A.已经委托监理B.已经进行公开招标确定施工企业C.已经办理工程用地批准于续D.已经取得工程规划许可证E.已经落实建设资金【正确答案】ACD26.存款货币银行的主要职能有（）。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放【正确答案】ABC27.【真题】工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。A.横道图比较法B.直方图比较法C.S型曲线比较法D.工程预算比较法E.网络计划图上比较法【正确答案】ACE28.在下述索赔原因中，属业主方面原因的是（）。A.合同论

38、述含糊不清B.提供不正确的数据C.发生不可抗力事件，如战争等D.没有施工所需足够大的现场E.未及时支付已完工程款项【正确答案】CD29.在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有（）。A.构成工程实体的材料费B.生产工人的工资C.施工机械使用费D.职工教育经费E.安全施工费【正确答案】ABCE30.【真题】施工企业生产经营中发生的收益性支出包括()A.对外投资B.制造成本C.期间费用D.购置同定资产的支出E.营业外收支挣额【正确答案】BCE31.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE32.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，

39、下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()。A.作为围护结构的幕墙B.建筑物内的变形缝C.勒脚D.屋顶水箱E.独立烟囱【正确答案】CDE33.采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方B.负责货物装船前的一切费用和风险C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件E.负责提供有关装运单据【正确答案】ABDE34.在进行经济评价时，强调在对效益费用流入流出的时间、数额进行常规预测的同时，还应对某些不确定性因素和风险做出估计，包括（）。A.敏感性

40、分析B.盈亏平衡分析C.净现值计算D.概率分析E.财务分析【正确答案】ABD35.【真题】下列工人在工作班内消耗的工作时间中，属于损失时间的有()A.休息时间B.多余时间C.偶然时间D.停工时间E.违背劳动纪律损失的时间【正确答案】BCDE36.【真题】建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。A.项目定义B.设计原则和设计要求C.项目实施的技术大纲和技术要求D.材料和设施的技术要求E.项目设计建议书和报价文件【正确答案】ABCD37.【真题】下列费用中，属于工程成本范围的有()。A.周转材料摊销费B.周转材料租赁费C.施工机械购置费D.施工机械台班费E.银行贷款利。【正确答案】

41、ABD38.关于风险的说法，正确的有（）。A.风险可根据其造成的不同后果分为纯风险和投机风险B.风险按分布情况可分为政治风险、经济风险等C.风险只能产生损失不能获得收益D.风险实质上是指一种不确定性E.风险的存在是因为人们对未来的任何结果不可能完全预料【正确答案】ADE39.施工企业对下列哪种情况的固定资产可计提折旧（）。A.以经营租赁方式租入的固定资产B.提前已估价单独入账的土地C.季节性停用的施工设备D.未使用的公司管理用房屋E.以融资租赁方式租入施工设备【正确答案】CD40.【真题】该工程项目中，负责支付各分包单位工程款项的为()。A.城建建设有限公司B.城建建设有限公司和其上级城建(集

42、团)公司C.业主D.城建建设有限公司或其下属子公司【正确答案】A41.国际货币体系的主要内容包括（）。A.确定国际储备资产B.确定经济政策协调方式C.确定汇率制度D.确定国际金融机构职责E.确定国际收支调节方式【正确答案】ACE42.直接做国民经济评价的项目，首先应识别和计算项目的（），并在此基础上计算项目的国民经济评价指标。A.社会折现率B.间接效益C.直接费用D.直接效益E.间接费用【正确答案】BCDE43.承包商方风险因素包括（）。A.不可抗力风险B.业主拖延付款C.没收保函D.技术规范不合理E.业主所在国由于内战、革命、暴动、军事政变或篡夺政权等原因，引起了特殊风险【正确答案】BCD4

43、4.【真题】下列费用支出项目中，可列入施工企业安全生产费用专户核算的有()。A.现场临时用电安全防护措施支出B.现场作业人员安全防护用品支出C.应急器材和应急演练支出D.现场临时办公和生活用房支出E.特种设备检测检验支出【正确答案】ABCE45.在企业流动负债中，商业信用包括（）。A.预收账款B.应付票据C.预付账款D.应收账款E.应付账款【正确答案】AB46.资本公积金的来源包括（）。A.资本（或股本）溢价B.外币资本C.接受现金捐赠D.股权投资准备E.拨款转入【正确答案】ACDE47.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD

44、48.我国现行规定，预备费的内容包括（）。A.引进技术和进口设备其他费B.基本预备费C.涨价预备费D.不可预见准备金E.生产准备费【正确答案】BC49.根据货币流通规律，商品流通所需要的货币量取决于（）。A.市场上的商品品种B.待流通的商品数量C.商品的价格水平D.货币流通速度E.货币流通速度【正确答案】BCD50.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选择中常采用差额法E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE51.【真题】下列施工单位租赁机械的说法，正确的是()A.施工机械设备

45、应当具有生产许可证B.施工机械设备应当具有产品合格证C.施工机械设备进入施工现场前应进行查验D.施工机械设备进入施丁现场后应进行查验E.施工现场应建立施工机械设备相应的资料档案【正确答案】ABDE52.企业发行债券筹资有如下优点（）。A.与股票筹资相比，债券的利息率较低，可降低资金成本B.债券利息可作为费用列支，这会降低企业所缴纳的所得税C.发行债券筹资不会影响企业所有者对企业的控制权D.当企业投资报酬率大于债券利息率时，由于财务杠杆的作用，企业自有资金收益率会得到提高E.发行债券筹资会提高企业的负债比率，降低企业的财务信誉【正确答案】ABCD53.【真题】现场有关人员在该质量事故发生后应()

46、向工程建设单位负责人报告。A.立即B.在摸清确切伤亡情况后C.在3小时之内D.在控制险情后【正确答案】A54.【真题】某办公楼工程，总建筑面积约3万平方米，在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司，又有若干个下属子公司。工程竣工后，城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。该工程项目的承发包模式属于()。A.施工平行发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.设计一施工总承包【正确答案】B55.【真题】下列用工中，属于人工幅度差用工的有()。A.现场筛沙子用工量B.施工过程中水电维修用工量

47、C.砌筑墙体工程中调制砂浆的用工量D.隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间E.超过人工定额规定的材料运距的用工量【正确答案】BD56.多数建设项目应先进行财务评价，在此基础上对（）等进行调整后，进行国民经济评价。A.费用B.经营期C.效益D.价格E.建设期【正确答案】ACD57.【真题】可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。A.给予罚款B.暂扣执业资格证书C.停止执业D.吊销执业资格证书【正确答案】ACD58.固定资产投资估算的内容包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息等。固定资产投资估算的编制方法很多，包括（）。A.资金周转率法

48、B.生产能力指数法C.设备费用估算法D.系数估算法E.功能单元法以及造价指标估算法【正确答案】ABDE59.【真题】某单层现浇框架结构建筑的层高为4.6m(地面至梁顶的高度)，楼面为正方形，四角各设一根柱子，各方向的柱距均为6.6m，且各柱梁断面也相同，柱为450mm450mm，梁的宽高为500mm600mm。相邻框架柱间为空心砌块墙。有测试资料表明：完成Im2空心砌块墙要消耗基本工作时间45分钟，砌筑空心砌块墙的辅助工作时间.准备与结束工作时间.不可避免的中断时间和休息时间分别占作业时间的9%.8%.5%和3%。该建筑每面框架间填充墙的面积为()平方米。A.24.6B.25.6C.26.6D

49、.27.6【正确答案】A60.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE61.【真题】下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()A.编制项目建议书和可行性研究报告B.建设用地规划许可C.建设工程规划许可和施工许可D.建设项目相关专业普查E.建设项目公司行政审批【正确答案】ABC62.对产业进行分类时，经常采用的方法有（）。A.投资规

50、模分类法B.两大部类分类法C.消费结构分类法D.三次产业分类法E.生产要素密集程度分类法【正确答案】BDE63.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，可以上诉的判决有（）。A.地方各级人民法院适用普通程序审理后作出的第一审判决B.地方各级人民法院适用简易程序审理后作出的第一审判决C.按照第一审程序对案件再审作出的判决D.第二审法院的判决E.第二审法院发回重审后的判决【正确答案】ABCE64.下列各项中，属于无效民事法律行为的有（）。A.无民事行为能力人实施的B.违反法律的C.违反社会公共利益的D.限制行为能力人接受赠与的E.以合法形式掩盖非法目的的【正确答案】ABCE65.【真题】根据建设工程工

51、程量清单计价规范，下列费用项目中，应在规费项目清单中列示的有()。A.工程排污费B.总承包服务费C.社会保障费D.住房公积金E.教育费附加【正确答案】ACDE66.【真题】砌筑lrri2空心砌块墙的时间为()分钟。A.33B.60C.66D.70【正确答案】B67.【真题】该施工企业安全生产许可证的颁发机关为()。A.所在地的县级人民政府建设主管部门B.所在地的地级人民政府建设主管部门C.所在地的省级人民政府建设主管部门D.国务院建设主管部门【正确答案】C68.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()A.露台B.室外专用消防钢楼梯C.变形缝D.室内电梯井E.骑楼【正确答案】ABE69.分销渠道能够完成的功能包括（）。A.生产加工B.物流储运C.市场调研D.风险承担E.资金融通【正确答案】BCDE70.【真题】该施工企业在安全生产许可证有效期届满前，可()。A.申请延期B.申请换证C.重新申领D.重新申办【正确答案】A