监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及答案【11】

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及答案【11】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及答案【11】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D2.【真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴剐法【正确答案】D3.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授

2、权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D4.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合同条款图纸已标价的工程量清单【正确答案】D5.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是（）。A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性

3、环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施【正确答案】C6.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主【正确答案】A7.下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（）。A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理

4、活动应当达到的预期结果和最终目的【正确答案】C8.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A9.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A10.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可

5、进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B11.现代经济生活中，大部分合同都是（）。A.单务合同B.从合同C.诺成合同D.计划合同【正确答案】C12.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾。监理人发出了

6、停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【正确答案】B13.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A14.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.

7、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C15.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B16.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.

8、14C.21D.28【正确答案】A17.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D18.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C19.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A

9、.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D20.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书【正确答案】A21.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B22.下列选项中，不属于必须实行公开招标

10、的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A23.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D24.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B25.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合

11、同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更或可撤销的合同【正确答案】D26.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A27.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B28.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A29.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方

12、式C.固定单价方式D.工程量清单方式【正确答案】A30.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C31.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B32.FIDIC施工合同条件规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】A33.【真题】根据标准施工合同，下列事件中，属于不可抗力

13、的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【正确答案】D34.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D35.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B36.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C37.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获

14、得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C38.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的。A.补偿性B.强制性C.惩罚性D.自愿性【正确答案】A39.监理合同履行过程中，“额外工作”是指（）。A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工

15、作【正确答案】D40.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A41.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实

16、际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A42.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B43.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周D.委托人拒付合理化建议奖【正确答案】B44.因被监理单位的违反合同行为导

17、致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A45.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会【正确答案】D46.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B47.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公

18、司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.承诺B.要约C.反要约D.要约邀请【正确答案】B48.【真题】根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【正确答案】C49.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【正确答案】B50.【真题】根据招标投标法实施条例，投标人提交的

19、投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】A51.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B52.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）h。A.6B.12C.21D.48【正确答案】D53.【真题】建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件

20、C.设计文件D.计算书【正确答案】C54.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是（）。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源【正确答案】C55.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包

21、人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A56.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.安装工艺错误导致的损失D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【正确答案】C57.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C58.【真题】根据标准施工

22、合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【正确答案】D59.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D60.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C61.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原

23、定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A62.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B63.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B64.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B65.委托配合引

24、进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C66.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【正确答案】C67.【真题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为（）。A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【正确答案】B68.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计

25、人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C69.关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为【正确答案】C70.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位

26、招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C71.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D72.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C73.

27、发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B74.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B75.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约

28、证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B76.无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止为代理行为D.超越代理权限为代理行为【正确答案】B77.【真题】FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】C78.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承

29、包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B79.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【正确答案】C80.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C81.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方

30、式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A82.下列做法中，不符合合同履行规定的是（）。A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行【正确答案】D83.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）d内，以书面

31、形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A84.根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D85.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D86.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B

32、.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B87.【真题】某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】C88.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【

33、正确答案】B89.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D90.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A91.下列关于工

34、程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A92.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】B93.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预

35、审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B94.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B95.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D96.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成

36、部分【正确答案】D97.监理公司具有法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书【正确答案】B98.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B99.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D100.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人

37、和债务人D.主合同当事人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决【正确答案】A

38、CE2.无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在（）情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的【正确答案】DE3.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE4.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC5.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是

39、合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC6.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE7.【真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【正确答案】ABCD8.【真题】依据合同法，下列合同属于建设工程合同的有()。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.

40、设备采购合同【正确答案】ABD9.下列合同履行中交货期限的确定，正确的有（）。A.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准B.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准C.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准。D.采购方自提产品，以采购方提货的日期为准E.实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的期眼，都应视为提前或逾期交（提）货【正确答案】ABCE10.工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD11.【真题】根据标准施

41、工招标文件，应当进行重新招标的情形有()。A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止，投标人少于3家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的【正确答案】BD12.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（）。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE13.采用FIDIC施工合同条件的工程，进

42、度计划的内容一般包括（）。A.实施工程的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任【正确答案】ABCD14.合同的书面形式包括（）等，这些可以有形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证【正确答案】ABC15.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC16.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投

43、标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD17.承包人可索赔的费用中，管理费可分为（）。A.保函手续费B.现场管理费C.材料费D.公司管理费E.贷款利息及利润【正确答案】BD18.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB19.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告

44、【正确答案】ABC20.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【正确答案】BD21.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。A.施工阶段B.竣工阶段C.设计阶段D.缺陷责任期E.保修期【正确答案】AB22.合同法规定的合同变更条件包括（）。A.有效的合同B.协商一致C.变更

45、内容明确D.须经合同管理机关批准E.合同当事人一方确有变更理由和依据【正确答案】ABCE23.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE24.关于分包合同管理的说法，正确的有（）。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的

46、施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】ADE25.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE26.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气【正确答案】ABCD27.【真题】出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。A.投标人提交的投标文件被确认无效

47、B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【正确答案】CD28.供货方不能按期交货的行为可以分为()。A.交货数量与合同不符B.按期交货C.逾期交货D.提前交货E.交货质量不符【正确答案】CD29.为了确保工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求有（）。A.建设工程已批准立项B.技术资料能满足招标投标的要求C.向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准D.建设用地已依法取得，并领取了工程施工许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符

48、合规定的资金到位率【正确答案】ABCE30.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD31.根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE32.按照建设工程施工合同规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理现场外的道路通行权B.向工程师提供工程进度计划C.提供施工现场的地下管线资料D.提供保证施工安全需要

49、的围栏设施E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作【正确答案】ACE33.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE34.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE35.承包人递交的索赔报告的内容应包括（）等有关材料。A.事件发生的结果B.对其权

50、益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算【正确答案】BCDE36.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE37.下列关于预付款担保的表述正确的是()。A.采用无条件担保形式B.担保期限自预付款支付给承包人起生效C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【正确答案】ABCD38.某施工合同履行过程中，承

51、包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【正确答案】ADE39.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE40.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.

52、按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE41.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE42.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求

53、，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD43.项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括（）。A.财务状况B.企业信誉C.同类工程施工经历D.项目经理资质要求E.环境管理体系【正确答案】CDE44.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式

54、【正确答案】CD45.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC46.【真题】根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据【正确答案】ABE47.合同法的基本原则是()A.等价有偿原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则E.严格责任原则【正确答案】BCD48.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB49.要使索赔得到公平合理的解