电力施工合同书

《电力施工合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同书（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、电力施工合同书* 楼 10KV 配电工程）地产有限公司建设单位:4亠4亠4厶4厶4亠4亠4厶4厶4亠4亠|O|O|O|O|O|O|O|O|C施工单位:公八司4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶4厶|O|O|O|CO|O|O|CO|O|O|CO|O|O|CC电力施工承包合同书建设单位（以下简称甲）：施工单位（以下简称乙）： 依据中华人民国合同法、建筑法、建筑工程法规、电力行 业标 准、电力安装工作规程及电网的相关法律法规和有关规定， 结合本工程的具 体情况，经双协商一致，甲将 *楼建设项目的电力安 装工程承包给乙，制 定以下条款： 、工程名称：* 楼10KV配电工程|

2、 程干地.：*三、工程容：（公变部分）以甲采用供电公司居民用电案为基础， 向供电公司提 供用电案的申请及供电设计和施工；工程容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有容。包括：按甲提供的 住户数配置单位面积的供电容 量（按商房规定），并以为据向供电公司 报装，满足住宅小区的供电容量设备， 办理住宅小区每户的用电资料 及计量表和资料；设备要有电网入网可证及供电公 司认可，甲备案； 安装位置及式要提前告知甲；低压柜至住户表箱配置及施工以 供电公 司设计图纸为准为准；经甲允可、协商，能施工；含土建及电缆井沟 道 建设。（专变部分）以甲采用供电公司商业用电案为基础， 向供电公司

3、提 供用电 案的申请及供电设计和施工；工程容如下：由公变预留专变高 压出线柜为 10KV 电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至 地下室低压电缆分接箱，电梯 双电源切换箱，和消防双电源切换箱。 发电机低压出线连接至电梯双电源切换 箱，消防及给排水双电源切换 箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工 程围）计量式采用高 供低计。承包容：1 * 楼项目的永久性用电工程，由供电公司 提供 的供电接入点到*小区配电房及 94户三相用户表、86 户 居民用户表 止。2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、 高压 电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室 动力（给排水

4、电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、 接入电梯房的电缆、低 压配电箱、备用照明）。3、所有土建工程由乙负责，如有遗漏的子项目分部工作容有乙按要求完工。四、承包式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、 电力设 计费、施工协调费、检测验收费、乙应缴的各项税费、 即户 表前的一切费 用（含户表）；五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙负责提供。七、工期要求：工程工期为 100个工作日（从合同签订日起开始计算）。 由于乙原 因延误工期，每延误一天扣建工程款 1000元人民币；由于 甲原因延误工期，由 乙发来联

5、系函，甲确定延期时间，予以从原工期 中顺延。八、甲工作1. 协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜2. 配合乙做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作3 .参与质量检验，验收管理工作九、乙工作 乙应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙予以赔偿， 而且不 能顺延工期：1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质 全部由乙负 责物质仓储；2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况 下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲备案存档；3. 遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备 的安全，使施工工地保持良好的秩序。4.

6、 乙负责做好已完工尚未交付给甲的工程保护工作， 保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙负责；5. 负责甲单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要求 安装施工。十、合同价款：2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 m2 （不含架空层 建筑面积），本工程一切包干价_58_元/ m，总造价1287015.00元人民币，大写：（壹佰 贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整）。十一、付款式：合同签订后设计阶段费用甲代付电力公司。设计完成，乙主要材料到场，甲向乙支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙办理完送电及资产移交 手续，甲在

7、5日支付剩余全部工程款。十二、安全文明施工 乙在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、 规定和法，制定切实可行的安全施工措施，实现安全文明施工，并对本工程的安全生 产负责.如乙在施工过程中发生人员伤亡事故，其一切责任均由乙自行承担.事故造成 甲损失也应由乙负责赔偿.十三、工期延误及处理1. 在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误2. 乙应在以上情况发生5天，就延误的容和因此发生的费用调整向甲代 表报告，经甲代表 5天答复确定工期是否顺延 十四、检查及返工1. 乙应认真按照电力建设施工及验收技术规，设

8、计要求和甲代表依据合 同发出的指令组织施工，随时接受甲和相关部门的检查，为检查提供便 利条件， 并按上述部门的要求进行返工和整改， 承担由于自身原因导致 返工整改的费用。2. 以上检查合格后，又发现因乙原因引起的质量问题，仍由乙承担责任。 十五、工 程质量乙竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规达到电力行 业质量检 验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整 改并承担返工费用， 工期不予顺延。十六、争议与仲裁在合同在执行中发生争议，甲乙双应通过友好协商解决，协商达 不成协议 时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼， 但在诉讼期间不 影响合同的继续履 行。十七、其它1. 本合同自甲乙双签字之日起生效。2. 本合同一式二份，甲乙双各执一份甲：（盖章）代表：（签 字）乙：（盖章）代表：（签 字）年月日年月日单纯的课本容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。