2022年设计委托书(通用15篇)

《2022年设计委托书(通用15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年设计委托书(通用15篇)（65页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年设计委托书(通用15篇) 设计委托书1（460字）今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。一、工程概况：1、建设单位：2、项目名称：。 3、建设地点：。二、总图规划：1、规划建设用地为 。2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用 结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 四、设计条件：1、提供的有关设计资料清单见附表1；2、各专业的具体设计要求详见附

2、表28（表中打“”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表18作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。甲方：（5293字）工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二

3、条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）_第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7

4、.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向

5、设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.

6、1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级

7、或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交

8、付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为_年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设

9、计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设

10、计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察

11、直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方

12、协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：_设计人名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：_（签字）法定代表人：_（签字）委托代理人：_（签字）委托代理人：_（签字）项目经理：_（签字）项目经理：_（签字）住所：_住所：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证意见：_（盖章）（盖章）备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日设计委托书2（3614字）委托方（以下简称甲方）：_设计人（以下简称乙方）：_甲方委托乙方承担室内装修工程设计工作，经双方协商一致，签订本

13、合同。第一条总设计收费：本合同项目的总设计费为：_。（大写：_）第二条设计范围及包含内容1、市室内装修设计。2、室内装修施工图纸3、强电点位示意图纸4、弱电点位示意图纸5、给排水点位示意图纸第三条设计阶段的分部第一部分初步设计意念1、乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明，同时须知道不同功能和操作方面的要求。2、乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。3、协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划，乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。4、乙方准备好平面布置示意图及设计说明（照明方案，强、弱电用电器的详细部位，给排水点位，主要材料，家具选择，颜色方案

14、）。在甲方的要求或授权下，乙方会与甲方的建筑师、顾问、监理工程师及相关专业工程师协调工作。5、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。（此部分在签订委托书后3日内完成）签订委托书时，乙方提供初步平面布局给甲方后，甲方即付设计总款的35%给乙方（人民币：_元）第二部分设计深化1、根据已确定的概念和甲方的调整，乙方开始进行室内深化设计。2、乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图（含标高）、照明点位示意图和主要细节的说明文件；效果图和相关说明文件。效果图定为张之内（具体表现位置由双方协商而定）。3、乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。4、上述部分完成后，乙方书面

15、通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。（此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后10日内完成）第二部分完成，乙方交图纸同时甲方书面确认，甲方当日付设计总款30%给乙方（人民币:_元）第三部分制作施工图1、乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图；装饰灯和基本灯具的型号、规格明细表；特别的施工工艺要求。2、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。（此部分在甲方发出书面确认的日期后15日内完成）第三部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款30%给乙方（人民币：_元）第四部分施工筹划和施工阶段的跟进工作1、乙方协助甲方进行装修

16、，施工单位的选定工作。提出施工细部要求，提出中肯鉴定意见，并参与招标会，向投标单位解释设计意念和细部要求。2、乙方参与装修投标方案，并在必要时作出设计方案调整，以便和甲方先前定好的预算计划相一致。3、乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购_。4、进入装修施工阶段后，按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。5、参加工程协调例会，解答施工中遇到的设计问题；纠正施工过程中定义的误差，向工程施工方代表解释说明图纸，解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。6、参与装修工程竣工验收；调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设；参与地毡、窗帘等物件选择布置。7、上述部分完成后，甲方

17、应于作全部设计内容完成。第四部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款5%给乙方（人民币：_元）第四条乙方向甲方交付的设计文件1份。含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。2、装修施工图全套的电子文件（光碟）一份。第五条双方责任（一）甲方责任：1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对资料作较大修改，以至造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。2、在合同履行期间，甲方要求停止或解除合同，应书面通知乙方，乙方不退还甲方已付定金。3、在装修施工开始后，甲方应约束承包方（施工方）服

18、从乙方在设计方面的技术要求，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。4、甲方应保护专项专用设计版权，未经乙方同意，甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方可向甲方索赔。（二）乙方责任1、乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。2、由于乙方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间，每延误一天，赔偿甲方伍佰元。同样，由于甲方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的付款时间，每延误一天，赔偿乙方伍佰元3、乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内

19、的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。5、若因乙方设计缺失而令施工发生困难，乙方应及时跟进更改设计图纸，不得故意拖延，若造成工期拖延，相应经济损失和责任由乙方负责。第七条其他（一）乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作，甲方委派专责与设计方案图及施工图纸沟通工作，与甲方对设计过程中有图纸上的疑问，应由该专人将问题整理后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改，应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交收，应由该专人签收。所有图纸及方案

20、确定，由该专人签订。（二）所有经甲方签证之方案，与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改，则乙方视改动情况，追加相应费用。（三）甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时，乙方收取的费用，乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。（四）乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时，乙方另收工本费。（五）工程项目中，建筑装修材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。（六）甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务，另行支付费用。（七）由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方

21、应及时协商解决。（八）室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。（九）本委托书未尽事宜，双方签订补充协议作为附件，补充协议与本委托书均具同等法律效力。（十）本委托书一式两份，由甲乙双方各执壹份。(十一)委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完委托书规定的任务后，本委托书即行终止。（盖章）_（盖章）_签约代表：_签约代表：_单位_单位_电话：_电话：_传真：_传真：_签约日期：_签订日期：_甲方：_乙方：_设计委托书3（2184字）委托设计方 (以下简称: “甲方”)受委托方

22、 (以下简称: “乙方”)甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。设计明细:第一条:甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。设计费收取:第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额￥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。第三条

23、：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。设计周期:第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。第二条:在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。甲方权利及义务:第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图，预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。乙方权利及义务

24、:第一条:乙方按甲方签定确认的设计任务书要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交

25、底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。第四条:对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。设计方案修改及版权：第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计任务书要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。第三条：

26、本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。违约责任:第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。第三条:如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。 纠纷

27、解决方法:第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。其它:第一条:本委托书可作为北京市家庭居室装饰装修工程施工合同附件,与之具有同等法律效力。第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。甲方: 乙方:装饰设计有限公司代理人签字: 代理人签字:联系电话: 联系电话:日期: 日期:设计委托书4（2318字）委托设计方 （以下简称： “甲方”）受委托方 （以下简称： “乙方

28、”）甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。一、设计明细：甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。二、设计费收取：第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。第三条：小型公共工程装修项目

29、的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。三、设计周期：第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。四、甲方权利及义务：第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。五、乙方权利及义务：第一条：

30、乙方按甲方签定确认的设计任务书要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方

31、对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。六、设计方案修改及版权：第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计任务书要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。第三条：本项目

32、的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。七、违约责任：第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。八、纠纷

33、解决方法：第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。九、其它：第一条：本委托书可作为北京市家庭居室装饰装修工程施工合同附件，与之具有同等法律效力。第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。甲方： 乙方：装饰设计有限公司代理人签字： 代理人签字：联系电话： 联系电话：日期： 日期：设计委托书5（1723字）甲方：乙方：一、设计内容：1、新世界花园中小学校区域内的道路、

34、绿化、环境、小品等的设计。2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。二、设计依据：1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；3、甲方及政府有关部门的审查意见。三、设计阶段及设计进度：1、方案设计阶段： 15 个日历天。2、初步设计阶段： 15 个日历天。3、施工图设计阶段：20 个日历天。注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。四、设计要求：（一）园林专业1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通

35、畅合理。3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。（二）电气专业1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。6、电计量箱及箱内开关规格型号应

36、符合电力行业的有关要求。7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。（三）给、排水专业1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。（四）其他1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。五、设计文件要求：1、方案设计阶段：提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。提供环境总平面图图板。提供设计估算2套。提供上述相应磁盘文件2套。2、初步设计阶段

37、：提供初步设计文件8套。提供设计概算2套。3、施工图阶段：提供工程装饰材料实物样板2套。提供施工图设计文件12套。提供上述相应磁盘文件2套。六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司年 月 日乙方：沈阳市园林规划设计院年 月 日设计委托书6（1131字）今委托_X建筑设计研究院有限公司进行我公司_X项目的总图规划及单体工程施工图设计、一、工程概况：1、建设单位：_双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决2、项目名称：_总建筑面积约为_3、建设地点：_二、总图

38、规划：1、规划建设用地为_，委托方因与_离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束2、本厂区建筑密度为_、建筑容积率_、绿化率_甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准三、单体工程名称及结构类型：1、单体类型及结构类型：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就_等事项，双方经协商一致，签

39、订本合同，信守执行：1）1#厂房，采用_结构；2）2#厂房，采用_结构；3）3#厂房，采用_结构；4）宿舍楼，采用_结构。2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_类（商品/服务）上申请注册_件商标，该注册商标详细内容见本协议附件商标注册申请书及商标代理委托书委托单位：（盖章）_法定代表人：（签字或盖章）_受委托公司：（签字或盖章）_法定代表人：（签字或盖章）_设计委托书7（19字）设计委托书8（2099字）乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托， 就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：一、委托事项：甲方委

40、托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。二、委托设计费用：设计费用按建筑面积6元/收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200(80X50+80X20X2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。三、付款方式：1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写： 壹万圆整)。2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。3、乙方在完成成品库的施工图设计并出

41、蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。四、乙方施工图设计的时间和交付方式：1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小A2。五、乙方的责任：1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。3、当本委托书执行完，甲方以后进行项

42、目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。六、甲方的责任：1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的基础设计。3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。七、施工图知识产权的约定：1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙

43、方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任;3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;八、甲乙双方的权利义务：甲方权利和义务：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;乙方权利和义务：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。5、乙方需按照合同约定按时交付

44、施工图纸。九、违约责任：1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。十、合同生效：本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。户名： 帐号： 开户行：甲 方： 乙 方：甲方签字： 乙方签字：签订日期： 签订日期：年 月 日 年 月 日设计委托书9（2712字）甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，

45、双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1 工程地点：_。2 工程内容：总建筑面积 平方米。3 承包范围;装饰装修人工费用;4 开工日期： 月 日;竣工日期： 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。第二条;合同价款1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。第三条;甲方责任1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对

46、工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单

47、位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;物料供应1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;安全责任1 发包

48、人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。第七条;质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承

49、认。3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

50、2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经

51、济损失。第十一条;争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_ 承包方(盖章)：_年_月_日 _年_月_日设计委托书10（5416字）发包人（甲方）：_住所：_电话：_传真：_委托委托人：_电话：_传真：_承包人（乙方）：_住所：_电话：_传真：_法定代表人：_电话：_本工程设计人：_电话：_施工队负责人：_电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人

52、的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：_。2、工程地点：_。3、承包范围：参见合同附件之预算表。4、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要物料；（3）承包人包工、发包人包料。（附件即经双方当事人签字确认的承包人/发包人提供装饰装修物料明细表。）第二条施工图纸双方施工图采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）_元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。施工图纸经甲乙

53、双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前_内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。第三条甲方工作1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。4、参与工程质量和施工进度的监督，负责物料进尝竣工验收确认工作。5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙