电梯设备采购装合同修改-

《电梯设备采购装合同修改-》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电梯设备采购装合同修改-（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、电 梯 采 购 安 装 合 同甲方（需方）： 乙方（供方）： 根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、原则等的规定，根据甲方招标成果并结合本工程具体状况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经和谐协商，签订本合同。第一条、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 第二条、工程承包范畴2.1电梯设备的设计、供应、运送、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养及售后服务等。第三条、合同价款及付款方式1.合同总价 ：金额（大写）： 元（人民币）其中：电梯设备总价金额（大写）： 元（人民币）￥： 元电梯安装总价：金额（大写）： 元（人民币）

2、 ￥： 元2.付款方式：2.1电梯设备采购付款方式详见采购合同条款第九条2.2电梯安装付款方式详见安装合同条款第十四条，由乙方负责具体的安装工作，向甲方收取安装费，并向甲方开具有关的发票。第四条、产品数量、价格1.产品清单：甲方采购乙方生产的客梯，具体见下表：电梯型号层/站速度（m/s）电梯数量（台）单台设备价（万元）合计（万元）合同总价（大写）: 元（￥ 元）1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承当因多种因素所导致的电梯的制导致本上升而产生的价格上涨风险。1.3产品价格中涉及生产、包装、保险、运送、装卸、验收合格之后及保修期内备品备件发生的含税费用。第五条、 专利：乙方必须保障甲

3、方在使用其提供的产品时不受到第三方有关侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承当因此产生的一切法律责任和损失。第六条、交货规定1.电梯使用场地的基本技术资料（涉及建筑图纸、土建参数等）由甲方提供，乙方有义务到现场核算；本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。2.本合同签订之后，乙方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年 月 日之前交付买方，甲方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后10日内予以书面确认或提出书面异议。3.交货地点： 成都市武侯区武青南路51号大科星创意园 3.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货

4、，本合同为“交钥匙工程”，货品的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。3.2货品在达到甲方所规定的上述地点交货前的运送、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承当交货验收合格前的一切费用和风险。4.交货时间甲方提前 日以书面告知乙方精确的发货日期、到货时间、货品型号规格、数量以及地点的规定；乙方在 日内交货至甲方工地。5.产品质量（安装）规定5.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文献规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的规定；电梯设备中采用的重要的、核心的、核心的元件及技术原则与附件一：电梯技术参数的内容一致。5.2电梯必须达到或超过的国家、行业原则

5、： 5.2.1 GB7588电梯制造与安装安全规范；5.2.2 GB/T10058电梯技术条件； 5.2.3 GB/T10059电梯实验措施；5.2.4 GB10060电梯安装验收规范；5.2.5 GB8903电梯用钢丝绳；5.2.6 GB5018293电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范；5.2.7 GB50310电梯工程施工质量验收规范； 5.2.8 GBJ电梯安装工程质量检查评估原则；5.2.9 TJ231（四）机械设备安装工程施工及验收规范；5.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97电梯重要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸；5.2.11 以上未含的现行国家、 四川

6、省、 成都 市规范、原则，若电梯安装所在地政府有关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。5.3技术及装修规定：详见附件一: 电梯技术参数。5.4履约期间，甲方可以任意抽取一种电梯配备进行检查，如果检查质量达不到4.2条4.3条有关原则规定，甲方有权觉得其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。第七条、电梯的安装：1安装：货品经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员根据本合同附件七电梯设备安装合同进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。2安装验收：在电梯安装完毕后7日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定

7、，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完毕整治并报请第二次官方验收。若因卖方因素导致安装验收没有通过而给买方导致交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承当。3有关动工申报，电梯质检主管部门及其她有关部门所进行的与电梯有关的检查、验罢手续及费用均由卖方承当。4电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同步，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。5电梯经验收合格并发放准运证后， 买卖双方办理电梯移送手续。电梯保修期从电

8、梯移送给买方之日起算。第八条、产品的交货验收及保管方式1乙方应在交货前5日，以书面形式发送发货确认函给甲方，告知精确的发货日期、到货时间、货品型号规格、数量以及场地的规定，甲方须在收到确认函后2日内予以答复，经甲方确认批准后乙方可发货。2货品到货时，包装必须完好无缺,产品包装规定涉及规格型号、产品种类、数量等，货品在安装完毕验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承当。3到货后，甲方组织工程监理公司会同乙方到现场进行清点，清点货品数量、品牌、配件等与本合同的商定与否相符。货品有丢失或损坏，或者货品的包装、品种、型号、规格等不符合合同商定的，甲方有权规定乙方退回更换或补齐货品，乙方实际交货时间以最后补

9、齐货品时间为准。参与交货验收的单位在货品清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接受凭证，不作为乙方货品与否合格的最后根据。若乙方的产品经送检不符合本合同商定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承当违约责任。”4货品保管：交货后，甲方和乙方共同对运抵的所有货品进行拆箱验收后，甲方提供设备寄存地点，但不向乙方提供任何与电梯设备寄存、保管有关的设施、设备、工具和材料。由乙方自行负责保管直至货品安装验收完毕。货品保管期间，货品的灭失、受损等后果均由乙方承当。5具体寄存地点将由甲方在乙方发货前 个日历天内以书面方式告知乙方。6.（可以斟酌的）乙方应在上述寄存场地上搭建

10、保管电梯设备所需要的仓库（涉及为保管电梯设备所需的一切必要遮盖、围挡、安全措施和警示标志），并负责仓库自身的维护及安全保卫工作。乙方搭建的上述仓库仅供寄存本合同项下的电梯设备之用。未经甲方事先书面许可，乙方不得在上述仓库内寄存任何其她物品或安排任何其她用途。7乙方应在所有电梯设备自仓库中提走并用于安装工程后负责拆除仓库并清理场地。8搭建和拆除上述仓库的过程中，必须遵守本工程的施工管理规定和施工组织方案，并服从甲方及施工总承包单位的现场指挥。9甲方不向乙方收取寄存场地的租金，但乙方应自行承当因仓库的搭建、维护及拆除过程中也许发生的所有有关费用（涉及但不限于材料费、水费、电费、清理费、总包服务费、

11、人工费用等），以及因电梯设备的保管工作（涉及自交货地点至寄存地点，以及自寄存地点至安装工程实行地点的运送）而发生的其他有关费用。10物交付到安装前的寄存时间以及自货品交付至开箱检查的时间不得超过3个月。如因甲方未能做到本条规定而导致不能安装、安装质量不符规定或影响电梯的正常运营，乙方将不承当任何责任。11在交货的同步应向甲方提交产品合格证、出厂检查报告和记录、执行原则等有关单证和资料，否则，甲方有权回绝清点货品。第九条、履约保证金及货款支付方式1为了保证乙方能按合同履约，合同签订后5日内，乙方需向甲方支付合同总价的5（四舍五入后）即人民币 元整（￥ 元）作为履约保证金，采用银行保函形式，保函有

12、效期至电梯安装验收合格并交付使用后（若乙方逾期供货或竣工的，保函应当相应地延期）。合同履约保证金涉及工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完毕所有供货、安装内容并经政府有关部门验收合格后15日内予以所有无息退还。2.采用分批付款分批提货，货款支付方式如下： （1）乙方应先提供该批合同总价3的定金保函，保函有效期至合同规定的该批所有货品到甲方工地止。甲方在收到保函后一周内支付该批合同总价的3作为合同定金。（2）合同交货期前一周，双方商定款到发货（货到付款，乙方发货经甲方当场验收后，一周内支付该批合同总价的70），乙方提供该批合同总价70的提货保函（保函有效期至合同规定的该批所有货品到甲方

13、工地止），甲方收到保函后一周内支付该批合同总价的70，乙方发货货到工地后一周内，乙方提供该批合同总价6的质保金保函。（其中5为设备质量保函，1为安装质量保函）【设备增值税发票由乙方开具，在该批电梯设备所有到货后10日内由乙方提供应甲方】（3）质保期为两年，即从电梯通过本地政府质量监督管理部门的验收并获得合格证之日起算。两年后质保期满，无质量问题15日内无息退还；若有质量问题，质保期满后扣除因乙方产品质量问题导致的维修及甲方其她损失费用后，剩余质保金无息退还。（4）每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写有关表格，经监理审批后报甲方办理付款手续，甲方负责按规定期限付款。（5）甲方以银行转账方式

14、付款的，乙方在3日内经银行确认货款到账后发货。第十条、合同的变更与解除1合同履行中，如甲方规定变更合同，则应于合同商定交货日60天之前以书面形式告知乙方。合同变更后需重新拟定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充合同，并经双方签字盖章后生效。2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额20的违约金。第十一条、违约责任1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承当相应的违约责任。2乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款5的原则支付给甲方违约金；若此违约金局限性以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的20%向甲方支付违约金。逾期交货超过30 日的，甲方有权单

15、方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的20为违约金。3乙方违背本合同商定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货品，乙方承当一切责任。4甲方未按合同商定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5，局限性一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。5由于货品的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此导致逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关商定执行。6由于产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即免费换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10违约金，补偿因此给甲方及第三方（施工方）导致的损

16、失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者由于产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并补偿因此给甲方及第三方导致的损失。7乙方承当由于产品质量问题而给甲方、第三方（涉及但不限于施工人员及业主）导致的一切损失。8严禁权利转让：任何一方不得将其在本合同项下无论是所有的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同她方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同她方支付相称于本合同标的额10%的违约金。”第十二条、产品保修商定1质保期自本地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承当因产品质量问题引起的所有维修和更换等

17、费用。若属乙方产品质量因素此承诺不能兑现，乙方将负所有责任，并向甲方支付合同总价10的违约金。2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便告知乙方确认保修。3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人（物业公司）的告知后，应及时作出响应，具体时间如下：（1）乙方须在甲方或甲方委托人（物业公司）告知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处在24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式告知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人（物业公司）书面告知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，所有由乙方承当

18、。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完毕由于质量问题所波及的保修；（2）当乙方未在规定期间内解决的状况下，甲方有权委托她方解决，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除；（3）当乙方质量保修金局限性以支付质保事项或不能满足解决质保问题时，乙方应当补足；（4）乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。第十三条、争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不肯和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。第十四

19、条、其她事项1.如下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：电梯技术参数；附件二 ：电梯配制表；附件三：电梯功能表；附件四：设备安装及服务合同条款：附件五：电梯设备安装工程质量保修书；附件六电梯产品免费维保合同。2.乙方提供、经甲方承认的公司规范、原则、产品阐明书（涉及规格、质量、检测根据及成果、原材料产地、货品产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等资料均为本合同的附件，各文献不一致之处，质量原则以较高的原则为准，其她的以形成在后的为准。合同条款以顺序在前的为准3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。4本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期

20、： 年 月 日。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地 址： 地 址：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：纳税人辨认号： 纳税人辨认号：附件一 电梯技术参数1.电梯设备技术规格表 电梯类型小机房乘客电梯电梯型号MRGL-P13梯 号L1-L4额定载重1000kg额定速度1. 75m/s层 站 数13/13/13基站设立1层站 序-1.1.212控制方式集选 驱动方式VVVF-PM（变频变压-永磁同步无齿轮）操纵方式有/无司机轿厢净尺寸(宽深高)1600mm1500mm2300mm开门方式自动中分门开门尺寸(宽高)900mm2

21、100mm轿厢型号EX201轿厢 装饰前壁材质:发纹不锈钢扶手:无侧壁材质:发纹不锈钢扶手:无后壁材质:发纹不锈钢扶手:无轿厢吊顶EX300闪光银轿 厢 门发纹不锈钢轿门地 坎压铸铝合金地板装饰色标号:PVC防滑地板厅门及门套首层:发纹不锈钢厅门及原则小门套其他各层:发纹不锈钢厅门及原则小门套轿厢操纵盘EX168C配微动按钮及轿厢位置批示器，电话及警铃按钮，应急照明灯。候梯厅讯号EX168H配微动按钮及轿厢位置批示器。2.电梯井道参数表(如下参数由销售人员根据实际状况填写)提高高度41.3m井道高度47.2m井道尺寸(宽深)2200mm2200mm顶层高度4500mm底坑深度1600mm井道构

22、造门洞尺寸(宽高)1100mm2200mm备注：以上井道参数以双方最后确认的土建图为准。附件二 电梯配制表EXPRESS MRGL-P型乘客电梯重要部件配备表序号部件名称型 号品 牌备注1驱 动 控 制 器DSP矢量控制器TMS320F2810美国德州仪器TI美国32位ARM CPULPC2200Philips NXP德国智能功率模块(IPM)RSE系列IPM模块日本 三菱/富士日本CLPD可编程逻辑XC95144美国XILINX美国电源控制器UC2844N美国德州仪器TI美国MOSTFET2SK1317日本 瑞萨半导体马来西亚光藕HCPL4504美国安捷伦 Agilent泰国光藕TLP112

23、日本 东芝日本电流传感器HS-P系列日本 甲神日本整流桥DF100AA160日本三社Sanrex日本电解电容DCMCE1668美国CDE美国电扇FD248025台湾 元山深圳继电器G7J-4A-B日本欧姆龙Omron日本接插件LUP12.7德国 魏德米勒德国接插件MDF7-25S日本 HRS日本2轿内控制器主控CPUAT89S52美国 ATMEL美国继电器G6B-1114POMRON 欧姆龙日本3显 示 器主控CPUMB90F387SFUJITSU富士通日本CAN 收发器TJA1050TPhilips飞利浦荷兰/日本4门 机 装 置VVVF门机EX600OTIS配套工厂浙江控制器CPUPIC1

24、8F4431MICROCHIP 美国工厂美国驱动模块PS21564 MITSUBISHI日本工厂日本5低压电器3TF/5SJ6/3TH SIMENS亚太工厂苏州6红外线光幕SFT-632SANSI 上海7井道位置传感器LLS-30SANSI 上海8旋转编码器RS53HENGSTLIR亨士乐 德国9曳引机PM-MOTOREXPRESS北京/杭州10安全钳组件AQ11OTIS配套工厂廊坊11缓冲器YH/ZDHOTIS配套工厂廊坊/江阴12限速器XSOTIS配套工厂廊坊13轿 厢EX200EXPRESS成都14曳引钢丝绳819SFCOTIS配套工厂无锡附件三 电梯功能表 1.检修运营22.井道层楼数

25、据自学习2.全集选控制23.随意停层服务3.慢速自救运营24.楼层显示字符的任意设定4.到站自动开门25.司机优先定向5.自动控制开门时间长短26.独立运营6.本层厅外开门27.运营方向滚动显示和层楼位置翻转显示7.关门按钮提前关门28.层楼位置信号自动修正8.开门按钮开门29.锁梯服务9.反复开门30.消防返基站10.换站停靠31.关门过力矩保护11.错误指令取消32.门区外不能开门12.反向时自动消指令33.光幕门保护装置13.满载直驶34.超载保护措施14.五方通话(不含机房到值班室的布线)35.逆向运营保护15.待梯时轿内照明、电扇自动断电36.防打滑保护16.自动返基站(按规定设计)

26、37.防溜车保护17.来电自动平层38.终端开关越程保护18.模拟速度给定39.继电器、接触器触点检测保护19.数字速度给定40.调速器故障保护20.反馈曲线显示41.主控CPU WDT保护21.故障历史记录其她选择配功能无无无无附件四一、 设备安装及服务合同条款第一条、甲方工作1.1提供具有施工条件的施工作业面。1.2提供施工场地道路、电梯设备的储存场地。1.3提供施工用水源、电源接口。1.4免费提供临时生产用房、生活用房、仓储用房、施工现场已搭建的脚手架、吊装设备、中小型机械、周转材料。1.5按乙方规定提供水准点与坐标控制点。1.6提供图纸一套，若需要多套图纸时甲方有偿提供，组织图纸会审和

27、设计交底。第二条、乙方工作乙方代表： 乙方在合同签订后即时提供有关预埋资料。2.1按甲方规定的时间提交有关报表和筹划。2.2执行甲方施工现场一切管理制度和规定（涉及保卫工作，文明施工）；承当自身一切施工安全责任。 2.3甲方提供工程用水、用电接口。乙方承当施工水费、电费（挂表计量）和接口如下部分的管线接驳。2.4乙方承当已完未交验工程的成品保护。2.5施工场地清洁卫生规定，按甲方管理有关规定执行。2.6乙方在施工安装过程均有义务与甲方、设计人、其她有关专业的乙方积极配合。2.7按甲方及中华人民共和国有关法律、法规规定，乙方须在规定期间内完毕并提交有关资料、文献，以便业主能按照规定申请、领取许可

28、证件。2.8提供工程竣工验收后24个月的免费全面维修服务，免费维修期从成都市技术监督局验收合格之日起计算。2.9除本工程规范及图纸所述外，整项工程必须符合现行的国家规范、行业原则、备案的公司原则以及其他一切有关政府部门的规定和守则。若合同规范与国家现行规范有矛盾时，则以国家现行规范为准。若规范和图纸及其他文献内容不一致时，则应采用较严格的原则执行。2.10在安排物料和设备运送工作之前，乙方须告知甲方有关运送的日期，并获得甲方的批准。2.11电梯生产厂家负责电梯设备的安装施工，在整个工程的建设过程中，未经甲方批准不得更换。未经甲方批准发生乙方更换项目经理或总工程师时，甲方有权予以5万元人民币的罚

29、款。2.12承包商在任何有关工程开始前，须根据招标图纸和工程规范编制设计及施工详图、与构造接口大样图、深化详图和机械详图，并提交设计人、甲方审批，所有施工图纸都应得到设计人确认盖章，提供政府有关部门审批之用。设计人收取的一切费用均由乙方承当。2.13乙方提供除工程规范规定的资料外，另须涉及：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程配合之规定。2.14有关梁和架构上的荷载资料。2.15开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料。2.16电梯、井道和底坑，涉及导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。2.17及其他一切所需资料。2.18乙方应向、设计人、甲方、监理工程师提供有关设备及物料的测试证

30、书，一式五份。2.19所有运送到施工现场的设备、仪器、物料和零配件均须是近期生产、并未使用的，包装完好且保护妥当，任何损坏都应立即免费退换。甲方不接受任何物品的退换导致延误工期的主张。2.20乙方应在工程签订合同后后28天内，提交深化施工图纸及各类计算资料，并送设计人审批。设计人有权驳回、修改或批准所呈报的深化施工图。若上述深化施工图被驳回，乙方必须按照设计人的审核意见进行修改，并按设计人规定的时间把已修正的施工图再次提交审批。一切不依从已批准的深化施工图所进行的工作将不会被设计人承认接受。因设计人不批准或改动深化图而规定的索赔或延长工期都将不会被接受。2.21本合同工程及其任何部分必须得到充

31、足的质量保证，避免任何因物料、工艺制作之错漏导致的缺陷或失误。乙方应保证在保证期内所有工程都不会因材料、工艺及设计不当而导致机械不能动作，。2.22乙方应按设计人、甲方、监理工程师及政府有关部门的规定，免费为本合同电梯设备、安装工程进行测试，测试须在甲方及监理工程师监督下进行。2.23工程竣工后，乙方应移走一切临时施工机械、剩余物料、清理垃圾，并为甲方修复施工期内由于本工程而导致对建筑物构造或设备导致的任何损坏，或向甲方作出有关补偿。乙方应负责自费修复因本工程对甲方或其他专业承包商的工程导致的任何构造上或表面上的损坏，修复工作应按照甲方、监理工程师随时提出的规定进行。2.24乙方签订合同2周内

32、提供电梯及自动扶梯的具体土建设计图纸，经设计方确认后交甲方进行土建埋件预留、洞口预留等施工工作。2.25乙方免费应派人员参与工地开箱检查，核对电梯零部件，如有缺、漏件，乙方负责根据开箱后确认签字的缺件报告进行相应的补发工作。2.26双方商定乙方应做的其她工作： 第三条、 施工组织设计和工期1、 进度筹划1.1、乙方应按合同商定的日期，将施工组织设计和工程进度筹划提交总承包方和监理工程师，总承包方和监理工程师应当在接到报告后的7个工作日内以书面形式答复乙方，予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为批准。1.2、乙方必须按总承包方和监理工程师确认的进度筹划组织施工，接受总承包方和

33、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度筹划不符时，乙方应按总承包方和监理工程师的规定提出改善措施，经总承包方和监理工程师确认后执行。因乙方的因素导致实际进度与进度筹划不符，乙方无权就改善措施提出追加合同价款。因乙方责任的筹划进度滞后影响工程进度工期时，乙方应承当由此而导致的经济损失。1.3本工程须配合总承包工程的工期，以保证总承包工程可以在预定的竣工日前完毕。第四条、 动工及延期动工：甲方在动工前7天向乙方发出动工告知，乙方应当按照动工告知商定的日期动工。乙方不能准时动工，应当不迟于动工告知商定的动工日期前5天，以书面形式向甲方提出延期动工的理由和规定。甲方应当在接到延期动工

34、申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期动工申请后48小时内不答复，视为批准乙方规定，工期相应顺延。甲方不批准延期规定或乙方未在规定期间内提出延期动工规定，工期不予顺延。第五条、 暂停施工在获得甲方承认后，监理工程师觉得确有必要暂停施工时，应当以书面或口头形式规定乙方暂停施工，如是口头告知，应在提出规定后48小时内予以书面确认。乙方应当按监理工程师规定停止施工，并妥善保护已竣工程。因甲方因素导致停工的，由甲方承当所发生的追加合同价款，补偿乙方由此导致的损失，相应顺延工期；因乙方因素导致停工的，由乙方承当发生的费用，工期不予顺延。第六条、 工期延误因如下因素导致工程延误，经甲方确认，

35、工期相应顺延：（1）未能按商定提供动工条件；（2）不可抗力；（3）合同中商定或甲方批准工期顺延的其她状况。第七条、 工程竣工乙方必须按照合同书商定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工。1因乙方因素不能按照合同书中商定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的，乙方承当违约责任。2施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签定提前竣工合同，作为合同文献构成部分。提前竣工合同应涉及乙方为保证工程质量和安全采用的措施、甲方为提前竣工提供的条件。第八条、 质量与检查1、 工程质量1.1工程质量应当达到本合同书商定的质量原则，因乙方因素工程质量达不到合同商定的质量原则，乙方承当违约责任。1.2各方对工程质量有争议

36、，由国家级的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此导致的损失，由责任方承当。各方均有责任，由各方根据其责任分别承当。2、 检查和返工2.1、乙方应认真按照原则、规范和设计图纸规定以及监理工程师根据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查检查，为检查检查提供便利条件。2.2、工程质量达不到合同商定原则的部分，监理工程师一经发现，应规定乙方拆除和重新施工，乙方应按规定拆除和重新施工，直到符合合同商定原则。因乙方因素达不到合同商定原则，由乙方承当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。第九条、 隐蔽工程和中间验收1工程具有隐蔽条件或达到商定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽前或中间验收前48小时以

37、书面形式告知甲方并由甲方告知监理工程师验收。告知涉及隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方和监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。2甲方或监理工程师不能准时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期规定。第十条、 重新检查甲方保存对隐蔽工程重新检查的权利。当甲方对已经验收的隐蔽工程重新检查时，乙方应按规定进行剥离或开孔，并在检查验后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承当由此发生的所有追加合同价款，补偿乙方损失，并相应顺延工程。检查不合格，乙方承当发生的所有费用及有关损失，工期不予顺延

38、。第十一条、 系统调试系统调试内容应与乙方承包的安装和管理范畴相一致。1.1、乙方组织系统调试，并在调试前48小时以书面形式告知甲方并由甲方告知监理工程师。告知涉及调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方规定为调试提供必要条件，调试合格，监理工程师在调试记录上签字。1.2、甲方或监理工程师不能准时参与调试，须在开始调试前24小时以书面形式向乙方提出延期规定。1.3、双方责任：经充足的材料证明，由于业主委托的设计单位因素使调试达不到验收规定，应规定设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装，费用由业主承当。由于乙方设计因素使调试达不到验收规定，由乙方负责修改设计并重新安装，费用由乙

39、方承当。1.4、由于乙方施工因素调试达不到验收规定，乙方按工程师规定重新安装和调试，并承当重新安装和调试的费用，工期不予顺延。1.5、调试费用已涉及在合同价款之内。第十二条、 安全施工与检查1.乙方在施工过程中应遵循国家颁布的安全生产法、建设工程安全生产管理条例等有关规定，并依法组织施工。严格按安全原则组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实行的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力导致事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。13.2乙方应制定安全施工管理措施，并有专人负责安全施工的管理。2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。第十三条、 事故解决1.发

40、生重大伤亡及其她安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方和监理工程师，并通过甲方上报有关部门，同步按政府有关部门规定解决，由事故责任方承当发生的费用。2.甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定解决。第十四条、 工程款1.预付款：在动工前15日，甲方向乙支付设备安装合同总价的10%，计 元人民币作为预付款，乙方应提供如下资料：2.银行出具的预付款保函；保函原件由业主留存。3.乙方提出的预付款支付申请。4.工程进度款：设备安装调试完毕后，由业主组织有关单位进行初验，达到原则后，由初验各方签订初验合格证后支付设备安装合同总价的50%，计 元人民币（但最迟不晚于货到工地后6个月），并由乙方

41、提出支付申请。5.所有付款均在业主支付甲方后，甲方再支付给乙方。第十五条、 竣工结算款1.甲方在本工程验收合格，获得政府发放的合格证书后乙方支付设备安装总价的 %，计 元人民币 作为竣工工程款（但最迟不晚于货到工地后6个月）。2.保修期尾款：设备安装合同总价的5%，计作为保修期尾款。在质量保修期满一年后，甲方支付设备安装总价5的尾款，计 元人民币。但乙方需提供相应金额的履约保函。第十六条、 材料设备供应1.用于本工程的材料在施工前，须得到监理工程师的批准。如发既有任何不符合国标或合同规定的材料，须搬离工地，这些费用须由乙方负责。乙方对监理工程师的认定如果有异议，可以向国家有关检查机构申请检查，

42、如果检查成果是乙方的责任，则检查费由乙方负责，如果是属于监理工程师误判，则由监理单位及甲方承当有关费用。为了保证工期，不管乙方与否有异议，应当一方面执行监理工程师的批示，不能以申请检查鉴定为由而影响工期，否则由于延误工期而导致的一切损失由乙方负责。第十七条、工程设计变更1施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更告知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和阐明。乙方按照监理工程师发出的变更告知及有关规定执行。因变更导致合同价款的增减及导致的乙方损失，由甲方承当，延误的工期相应顺延。2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损

43、失，由乙方承当，延误的工期不予顺延。3.乙方在施工中提出的合理化建议波及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方及监理工程师批准。未经批准擅自更改或换用时，乙方承当由此发生的费用，并补偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。4.其她变更：合同履行中甲方规定变更工程质量原则及发生其她实质性变更，由双方协商解决。第十八条、变更价款1.乙方在接到工程变更告知后7天，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认后调节合同价款。变更合同价款按下列措施进行解决：2.合同中已有合用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；3.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

44、；4.合同中没有合用或类似于变更工程的价格，由乙方根据市场价格或参照本地建设部门的定额提出合适的变更价格，经甲方（业主）及监理工程师确认后执行。5.乙方在双方拟定变更后7天内不向监理工程师提出变更工程价款报告时，视为该变更不波及合同价款的变更。6.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，监理工程师无合法理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。7.业主批精确认增长的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。8.因乙方自身因素导致的工程变更，乙方无权规定追加合同价款。9.任何时候乙方一旦收到工程变更指令，必须立即执行，不得因变更价款的争议

45、而影响工程进度和质量。第十九条、竣工验收1工程具有竣工验收条件，乙方按国家有关规定验收合格并获得政府发放的合格证书，向甲方提供完整竣工验收报告。由乙方提供竣工资料。2竣工资料编制应满足市档案馆和有关管理单位的规定。竣工后三个月内提供一式四份竣工资料。并配合总承包单位完毕相应的竣工资料编制。3.电梯安装、调试工作完毕后，乙方应按合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家电梯安装原则向本地电梯质检部门进行报验，获得电梯验收检查报告。第二十条、质量保修、维修保养1质量保修期：在电梯设备安装调试完毕后，自经国家及/或成都市有关政府部门检查合格、出具证明检查合格的报告及有关许可证确认之日起开始计算质量保

46、修期，质量保修期的期限为24个月，但是质量保修期最长不超过货品交付之日起的27个月。在质量保修期内，乙方应负责免费更换所有存在缺陷的零部件或损坏的零部件（因最后顾客自身使用不当和不可抗力除外）。对于隐蔽性的、通过合理的检查和实验都不能发现的缺陷，虽然质量保修期已过，由于安装缺陷导致的故障，由乙方免费负责修复。2.乙方应在两年的质量保修期内为其根据本合同发售的电梯设备提供免费的维修保养服务。上述维修保养服务内容涉及但不限于：（1）乙方至少每月提供两次定期保养。（2）乙方提供的保养工作须在甲方指定的电梯设备非繁忙时间进行。（3）乙方自备所有用于维修保养的工具、仪器、材料。（4）提供一年365天、每

47、天24小时的应急服务，并不收取法定工作日和例常工作时间以外的附加费用。(5）乙方应选派经验丰富的维修人员到现场作维修保养服务。(6)乙方须保证设备始终能安全运营，并且要保证设备达到合同商定的多种性能指标参数。3故障修复时间：故障的修复时间不不小于3小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其修复时间容许合适延长但不能超过48小时。修复时间从设备发生故障时起计算。4负责每年电梯设备的法定年检并承当有关费用。5乙方在对电梯设备作维修保养时维修人员发生人身伤亡事故由乙方自己承当。6由于乙方维修保养问题导致的乘客人身伤亡事故等其他所有损失都由乙方承当。7由于乙方维修保养问题给甲方或物业管理公司导致所有损

48、失都由乙方承当。8质保期内，免费提供电梯设备所有损坏的部件（涉及软件）。因甲方使用不当、或不可抗力因素除外。9.如果乙方收到告知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其费用将由乙方承当，甲方根据合同规定对乙方行使的其她权力不受影响。4.12质量保修工作的实行，乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签定质量保修书，作为本合同附件。4.13乙方提供的质量保修书的重要内容涉及但不限于如下：（1）质量保修项目内容及范畴；（2）质量保修期；（3）质量保修责任；（4）质量保修金的支付措施。第二十一条、违约责任1甲方违约。当发生下列状况时，甲方承当违约责任，补偿因其违约给乙方导

49、致的实际损失，顺延延误的工期：（1）甲方无合法理由不支付工程竣工结算价款；（2）甲方不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其她状况。2.乙方违约。当发生下列状况时：（1）因乙方因素工程质量达不到合同书商定的质量原则，须返工、修复达到质量规定，并补偿由此给其她各方导致的实际损失。（2）因乙方因素不能按照合同书商定的竣工日期或甲方批准顺延的工期竣工，按延迟天数，每延迟一天支付1万元人民币的违约金，但违约金合计不超过安装合同总价的 10。并补偿由此给其她各方导致的实际损失；（3）乙方不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其她状况，乙方承当违约责任，补偿因其违约给甲方导致的实际损失。3一方违约后，另一

50、方有权规定解除合同并规定违约方补偿损失。第二十二条、争议的解决1甲方、乙方和在履行本安装合同步发生争议，可以和解或者规定有关部门调解。当事人不肯和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内商定下一种方式解决争议： 第一种解决方式：双方达到仲裁合同，向商定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向合同履行地的人民法院起诉。2发生争议后，除非浮现下列状况的，各方都应继续履行合同，保持施工持续、保护好已竣工程。（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方合同停止施工；（2）调解规定停止施工，且为各方接受；（3）仲裁机构规定停止施工；（4）法院规定停止施工。第二十三条、工程分包：非经甲方批准，乙方不

51、得将工程的任何部分转包。第二十四条、不可抗力1不可抗力涉及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其她非甲方、乙方责任导致的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等自然灾害，但不涉及恶劣天气。2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由各方如下措施分别承当：（1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承当；（3）停工期间，乙方应工程师规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承当；（4）延误的工期相应顺延。3.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第二十五条、保险1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施

52、工场地内自有人员生命财产的施工机械设备办理保险，支付保险费用。25.2保险事故发生时，甲方、乙方有责任竭力采用必要的措施，避免或者减少损失。第二十六条、合同解除1甲方、乙方协商一致，可以解除合同。2乙方将其承包的所有工程转包给她人或肢解后来分包的名义分别转包给她人，甲方有权解除合同而不需要征得乙方的批准，同步乙方应向甲方支付合同总价中设备安装价款的10%的违约罚金。有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：3因不可抗力致使合同无法履行；4因一方违约致使合同无法履行。5合同解除后，乙方应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移送工作，按甲方规定将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤

53、出提供必要条件。除此之外，有过错的一方应补偿因合同解除给对方导致的损失。第二十七条、告知除本合同另有特殊商定外，本合同所涉告知、征询、询问、答复及其她往来文献均应以书面方式做出，甲乙双方接受告知的通讯信息现列明如下：甲方：大科星智能交通有限公司 乙方： 通讯地址： 通讯地址： 邮编： 邮编： 联系人： 联系人： 传真： 传真： 电话： 电话： 附件五电梯设备安装工程质量保修书甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲方、乙方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修措施，经协商一致，对 工程签订电梯设备、安装工程质量保修书。1、工程质量保修范畴按照有关法律、法规、规章的管理规

54、定和双方商定，承包人承当与车库电梯有关联的所有工作的质量保修责任。 2、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，并考虑本工程的特性，商定本工程的质量保修期如下：自电梯工程竣工验收合格之日起至满24个月止，但最长不超过货品交付之日起的27个月。3、质量保修责任3.1 属于保修范畴、内容的项目，乙方应当在接到保修告知之日起48小时内派人保修。3.2 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故告知后，应当立即达到事故现场抢修。3.3 对于波及构造安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修措施的规定，立即向本地建设行政主管部门报告，采用安全防备措施；由原设计单位或者具有相应资质级别的设计单位提出保

55、修方案，乙方实行保修。3.4 质量保修完毕后，由甲方/业主组织验收。4 、保修费用4.1 保修费用由导致质量缺陷的责任方承当。5 、其她双方商定的其她工程保修事项：5.1 甲方项下的地下车库工程验收移送给新业主后，其电梯的维修保养权益移送给新业主，乙方必须遵守执行。5.3本工程质量保修书，由施工合同的甲方、乙方双方在竣工验收前共同签订，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。5.4有关质量保修期保养事项执行电梯设备采购、安装合同相应条款规定。甲方（公章）： 法定代表人（签字）： 或授权委托人（签字）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 或授权委托人（签字）： 签订日期： 年 月 日附件六电

56、梯产品免费维保合同甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址： 邮编：地址： 邮编： 电话：传真：电话： 传真：开户银行： 开户银行：户名：户名：帐号：帐号：增值税号：增值税号：一总则甲乙双方根据中华人民共和国合同法、特种设备安全监察条例及与本项目有关的设备买卖合同（合同全称： ；合同号： ；如下简称为买卖合同）的规定，为保障安全、可靠、正常、合法地使用，贯彻电梯制造、安装、维保一条龙服务的国家有关规定，并按照平等互利，协商一致的原则，特签定本合同。二维修保养对象产品名称型号站/门提高高度载重量梯级宽度速度m/s室内维保台数客梯1客梯111三维保方式实行常规维保方式，维保时间为国家规定的法定工作日，若需变更维保方式或增长服务内容和时间，费用另计。四维保期限和价格甲乙双方批准，按下列价格和承当方式执行：免费维保期为2年，在此期间，乙方免费提供电梯维保服务（本合同另有商定的除外）；五乙方义务1. 根据特种设备安全监察条例和本合同的商定，提供每月两次的例行保养，涉及检查、清洁、调节及润滑设备的各类部件，按照电梯保养