监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案（第5套）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案（第5套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案（第5套）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C2.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书【正确答案】A3.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【

2、正确答案】B4.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B5.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B6.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D7.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。

3、A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行【正确答案】B9.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D10.在

4、监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C11.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D12.下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.

5、借款合同C.担保合同D.运输合同【正确答案】C13.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B14.以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.模板工程【正确答案】B15.【真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按

6、招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保【正确答案】B16.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C17.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供

7、货方共同【正确答案】A18.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D19.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B20.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价

8、格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C21.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D22.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（）同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人【正确答案】A23.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同

9、意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保【正确答案】A24.【真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【正确答案】C25.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。A.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元【正确答案】B26.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任

10、何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C27.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C28.FIDIC施工合同条件规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。A.14B.21C.28D.56【正确答案】C29.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。A.投标书B.招标公告C.中标通知书D.资格预审合格通知书【正确答案】A30.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上

11、是（）。A.确定中标价B.衡量各投标书优劣的依据C.确定合同价D.确定投标人实现各种指标的依据【正确答案】B31.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D32.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C33.【真题】某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每

12、吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【正确答案】D34.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A35.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D36.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。A.第一卷B.第二卷C.第三卷D.第四卷【正确答案】B37.工程投标时，投标有效期是指（）。A.申请资格预审日起，至开

13、标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止【正确答案】D38.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D39.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C40.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货

14、付款或转账结算【正确答案】C41.下列选项中，不属于招标准备工作的是()。A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资格审查D.发布招标公告【正确答案】C42.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B43.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后

15、续工程的施工【正确答案】D44.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D45.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B46.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递

16、交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.5B.15C.21D.28.【正确答案】D47.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B48.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修

17、复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C49.按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底【正确答案】B50.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D51.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C52.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，

18、分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A53.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A54.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100

19、t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C55.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B56.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切

20、险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C57.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D58.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上

21、无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D59.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D60.下列（）不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D61.某工程招标工期20个月，投标工期每提前

22、一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B62.本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审

23、批或核准部门批准后应重新招标【正确答案】A63.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D64.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。A.36B.56C.24D.48【正确答案】D65.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致

24、竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（）给予补偿。A.工程师B.承包商和业主共同C.承包商D.业主【正确答案】C66.关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。A.合同变更必须针对有效的合同B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议【正确答案】C67.【真题】施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是（）。A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【正确答案】B68.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款

25、应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C69.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D70.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C71.建设工程中涉及的代

26、理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D72.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B73.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答

27、案】A74.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A75.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C76.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B77.【真题】因不可抗

28、力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C78.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】D79.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函

29、附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日【正确答案】C80.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A81.【真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A82.工

30、程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【正确答案】C83.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国担保法的规定，此保证属于（）。A.一般保证B.连带保证C.书面保证D.反担保保证【正确答案】B84.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工

31、过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A85.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A86.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C87.依据委托监理合同示范文本的规定，当委

32、托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C88.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A89.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一

33、承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B90.根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制【正确答案】A91.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后

34、履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B92.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D93.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A94.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.5

35、6【正确答案】C95.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【正确答案】D96.施工图设计的内容不包括（）。A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A97.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A98.【真题】某工程，施工合

36、同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A99.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14【正确答案】A100.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合

37、格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.

38、如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE2.工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（）。A.划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期【正确答案】ABD3.材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.金相试验C.拉伸试验D.压缩试验E.查，占、法【正确答案】BCD4.根据九部委联合颁布的标

39、准施工招标资格预审文件的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对（）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.评标办法E.技术标准和要求【正确答案】AC5.下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD6.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察

40、现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费【正确答案】BCDE7.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD8.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE9.【真题】FIDIC施工

41、合同条件中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE10.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】ACDE11.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构

42、的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD12.承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况【正确答案】ABCE13.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当

43、事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任【正确答案】BCDE14.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE15.根据合同法的规定，下列合同转让行为

44、无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位【正确答案】ADE16.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应

45、视为确认了口头指示【正确答案】ADE17.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE18.下列内容中属于投标人须知的有()。A.招标的货物和服务B.招标文件的组成C.投标分项报价表D.招标投标程序E.投标一览表【正确答案】ABD19.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险

46、D.人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB20.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE21.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE22.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE23.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投

47、标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【正确答案】ABC24.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【正确答案】ACD25.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍

48、卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【正确答案】AD26.下列项目属于签约合同价内的有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【正确答案】AB27.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应

49、附在检验证书后面【正确答案】ADE28.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】AC29.法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所【正确答案】ABDE30.【真题】监理人确认分包工程的施工质量工作包括（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【正确答案】AD31.总承包方式的优点包括（）。A.单一

50、的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE32.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD33.【真题】材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A.不按合同约定的时间支付货款B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C.不按合同约定接受运抵的货物D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到

51、损坏的货物E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用【正确答案】ACE34.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE35.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期

52、内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【正确答案】ABD36.【真题】工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【正确答案】ABDE37.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.

53、平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE38.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE39.根据合同法的规定，下列关于债务承担的表述中，正确的是（）。A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意C.债务人转移义务

54、的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续【正确答案】ABCE40.合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变E.第三人

55、不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任【正确答案】BCE41.【真题】关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【正确答案】AB42.材料采购方货款结算的支付方式包括（）。A.现金支付B.转账结算C.托收承付D.验单付款E.验货后付款【正确答案】ABC43.对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意（）。A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容B.无权要求承包人缩短合同工期C.划清施工进度拖延的责任D.工程师