二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第55套）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第55套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第55套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D2.下列法律中，属于民法商法的是()。A.政府采购法B.公司法C.招标投标法D.劳动法【正确答案】B3.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起

2、诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B4.【真题】定金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C5.照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B6.【真题】施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款【正确答案】D7.在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并

3、在（）日内提出处理意见。A.5B.6C.7D.10【正确答案】C8.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A9.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.终审判决前D.举证期限届满前【正确答案】A10.对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措

4、施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正【正确答案】D11.【真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【正确答案】C12.在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适()。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设

5、主管部门D.人民法院【正确答案】C13.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B14.在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A.招标代理B.纠纷诉讼C.材料采购D.工程主体分包【正确答案】D15.【真题】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B16.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前(

6、)。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【正确答案】D17.【真题】建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.B.C.D.【正确答案】D18.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A.北京市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法B.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、北京市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条

7、例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法【正确答案】B19.【真题】诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.事人提起赔偿主张之日【正确答案】B20.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【正确答案】D21.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主

8、项资质以外的资质不予批准【正确答案】A22.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D23.施工单位应对（）每年至少进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的不得上岗。A.施工人员B.管理人员和作业人员C.现场危险作业人员D.特种作业人【正确答案】B24.【真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材

9、料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理【正确答案】A25.专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据专利法及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和()。A.内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造【正确答案】C26.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C

10、.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【正确答案】B27.使用预算资金（）万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.300【正确答案】C28.施工单位应当履行的消防安全职责，不包括（）。A.在施工现场确定消防安全责任人B.制定消防安全管理制度和操作规程C.在施工现场入口处设置消防安全标志D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次【正确答案】D29.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C

11、.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可【正确答案】D30.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A31.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C32.下列关于建设单位的质量责任和义

12、务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D33.环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中，可能造成噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括()。A.施工场所和期限B.可能产生的环境噪声值C.拟采用的环境噪声污染防治措施D.项目所在地单位和居民的意见【正确答案】D34.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应

13、当符合国家规定的()环境噪声排放标准。A.施工场地内B.建筑施工场界C.施工场地周边D.建筑施工场地【正确答案】B35.招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，不正确的是（）A.某投标人是主要负责人的弟弟B.不接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【正确答案】A36.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.

14、监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位【正确答案】C37.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D38.为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。A.1倍以上3倍以下B.3倍以上5倍以下C.5倍以上10倍以下D.10倍以上【正确答案】A39.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.降低资质等级C.处10万元以

15、上20万元以下的罚款D.依法赔偿损失【正确答案】C40.下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。A.在建设工程领域，最常见的是委托诉讼代理人B.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权C.当事人可以委托多人作为诉讼代理人D.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书【正确答案】C41.根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准【正确答案】B42.甲公司拖欠李某劳动报酬，于2013年

16、3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【正确答案】C43.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准A.国务院文物行政部门?B.省级人民政府?C.国务院?D.省级文物行政部门【正确答案】B44.根据劳动法的规定，女职工生

17、育享受不少于（）天的产假。A.60B.70C.80D.90【正确答案】D45.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故分级中考虑的第一要素是()。A.造成的直接经济损失B.造成的间接经济损失C.造成的人员伤亡数量D.造成的社会影响【正确答案】C46.下面关于建设用地使用权，表述错误的是()。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记【正确答案】B47.工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指（）。A.工程

18、建设中不能约定采用推荐性标准B.工程建设活动不得违反强制性标准C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合现行强制性标准规定的，不得采用D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外标准【正确答案】B48.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍【正确答案】D49.【真题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣

19、工验收合格之日【正确答案】C50.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.建设单位负主要责任【正确答案】B51.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面

20、申请【正确答案】B52.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A.3B.7C.15D.30【正确答案】A53.【真题】在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺【正确答案】A54.关于第三方专项检测和见证取样监测机构的法定义务，说法正确的是()。A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织B.检测机构负责监制建筑材料、设备和配件C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系【正确答案】D55.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及()的装

21、修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部内修D.改变建筑工程局部使用功能【正确答案】B56.建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。A.3.000元以上3万元以下B.5.000元以上5万元以下C.5万元以上50万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】B57.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采

22、取的处理方式是()。A.甲公司支付100件产品的货款B.甲公司可以向乙公司无偿退货C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D.由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款【正确答案】D58.下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是()。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成【正确答案】D59.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，

23、仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺【正确答案】A60.【真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定将定的专利.品牌.原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【正确答案】C61.合同法规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是（）。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最

24、长保护期限【正确答案】C62.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A.认定基本事实不清B.严重违反法定程序C.违法缺席判决D.适用法律错误【正确答案】D63.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B64.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发

25、布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率【正确答案】D65.【真题】关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【正确答案】C66.【真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见【正确

26、答案】A67.关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权【正确答案】C68.【真题】关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【正确答案】D69.【真题】多名劳务作业

27、人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A70.【真题】甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。A.原告住所地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地【正确答案】C71.【真题】在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】D72.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。

28、A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益【正确答案】B73.某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【正确答案】D74.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A75.【真题】租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的

29、权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A76.【真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【正确答案】A77.绿色施工导则对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B78.承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证

30、书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。A.修缮、迁移、重建B.零星修补C.清洗D.保护范围内的挖掘作业【正确答案】A79.中华人民共和国招标投标法属于（）。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】A80.建筑地面设计规范GB50037-96中，GB代号表示此规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】A81.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D82.根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建

31、设工程档案。A.1B.3C.6D.12【正确答案】B83.【真题】关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【正确答案】D84.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【正确答案】A85.【真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方

32、当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【正确答案】D86.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的投资估算C.施工单位编制的投标报价D.施工单位编制的工程预算【正确答案】A87.我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标监管机构D.招标人【正确答案】D88.下列不属于建筑工程一切险除外责

33、任的有()。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.维修保养或正常检修的费用【正确答案】C89.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交B.甲公司与乙公司必须是同一专业C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级D.联合体是以一个投标人的身份投标【正确答案】D90.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D91.【真

34、题】预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50B.100C.70D.150【正确答案】C92.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施【正确答案】C93.北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。此案应到()所在地法院起诉。A.原告B.被告

35、C.原告或被告D.项目【正确答案】B94.某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由（）负责A.施工单位B.建设单位C.质量鉴定单位D.产权所有单位【正确答案】D95.【真题】涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%【正确答案】A96.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有

36、关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C97.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）A.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名?B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，由当事人双方共同推选1名为首席仲裁员?C.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员?D.仲裁庭必须由3名仲裁员组成，其中1名为首席仲裁员【正确答案】C98.提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B99.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有()的

37、意见。A.地方政府主管部门B.噪声污染防治监管部门C.该建设项目所在地单位和居民D.环境保护行政主管部门【正确答案】C100.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（）。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】C二.多选题(共70题)1.下列选项中，设计单位的安全责任不包括（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.对设计成果承担责任【正确答案】A

38、B2.【真题】下列情形中，属于行政复议受理范围的是()。A.法院依职权对案件当事人的财产进行保全查封、扣押B.王某在工地偷盗被公安机关行政拘留C.监理工程师对质量不合格的建筑材料进行封存D.李某的建造师资格被建设行政主管部门吊销E.环保部门对施工企业施工噪声超标作出处罚【正确答案】BDE3.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有()。A.本单位的应急组织机构及其职责B.危险性分析C.可能发生的事故特征D.应急处置程序E.应急保障【正确答案】BCDE4.关于注册机关可以撤销注册建造师

39、注册的情形包括()。A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的B.超越法定权限作出注册许可的C.违反法定程序作出准予注册许可的D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的【正确答案】ABCE5.下列选项中属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.代履行C.划拨存款D.限制公民人身自由E.冻结汇款【正确答案】DE6.符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择管辖法院有（）。A.被告住所地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E合同签订地人民法院【正确答案】ABD7.关于施工总承包

40、单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE8.甲决定将与乙签订合同中的全部义务转移给丙，按照我国合同法的规定，下列说法正确的有（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任【正确答案】BCE9.下列选项中，属

41、于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任有()。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专向施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD10.【真题】下列情形中，属于保修范围的有()。A.因预埋件松动造成设备损坏B.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏C.因地震造成主体结构倾斜D.因他人纵火烧毁装修工程E.因日晒外墙装饰脱落【正确答案】AE11.根据安全生产许可证条例规定，属于企业取得安全生产许可证条件的有（）。A.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全

42、生产规章制度和操作流程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费D.设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员E.及时报告安全生产事故隐患【正确答案】ABC12.【真题】民事诉讼的基本特点包括（）。A.公权性B.自愿性C.保密性D.强制性E.程序性【正确答案】ADE13.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式包括()。A.设计采购施工(EPC)B.设计-施工(D-B)C.设计-采购(E-P)D.采购-施工(P-C)E.建设-经营-转让(BOT)【正确答案】ABCD14.著作权法保护的对象是作品，根据著作权

43、法及其实施条例的规定，作品的种类有很多种。其中，在工程建设领域较为常见的，有()等。A.艺术作品B.建筑作品C.图形作品D.音乐作品E.文字作品【正确答案】BCE15.按照行政诉讼法的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有()。A.甲施工企业对于建设工程质量管理条例中关于施工单位法律责任的规定不服B.乙建设单位对于根据建设工程安全生产条例对其作出的罚款决定不服C.丙公务员对于单位作出的免职决定不服D.丁建设单位对政府收取报建费的规定不服E.乙在刑事案件开庭审理过程中，扰乱法庭秩序，被罚款，乙表示不服【正确答案】ACD16.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低

44、合同约定的价格B.不得随意压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE17.【真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同【正确答案】AD18.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担

45、民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丙承担民事责任D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABE19.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE20.建设工程中常见的知识产权主要包括()。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专

46、利转让权【正确答案】ABCD21.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有()。A.支付价款的义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务【正确答案】ACD22.监理单位监理施工项目时，其监理的依据包括（）。A.建筑法B.民法典C.施工图设计文件D.建设工程承包合同E.监理合同【正确答案】ABCD23.【真题】下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同

47、投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异【正确答案】BCDE24.【真题】下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【正确答案】ADE25.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC26.运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、

48、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE27.根据建设工程安全生产管理条例，监理单位的安全责任包括（）A.将拆除工程的施工组织方案报建设行政主管部门备案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准D.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议E.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【正确答案】CE28.下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。A.承包人承包了某土

49、方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业D.承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业E.承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业【正确答案】ABDE29.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE30.某建筑公司准备实施经济性裁员，下列人员中，不得与其解

50、除劳动合同的有()。A.女职工赵某怀孕5个月B.业务员小赵曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.58岁的工程师老李在本单位已经连续工作20年E.刚与公司签订固定期限为1年劳动合同的张某试用期尚未满【正确答案】ACD31.下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E.有工程使用的各种建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】ABC32.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么

51、，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满【正确答案】ACD33.承包单位（），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。A.将建筑工程肢解发包的B.将承包的工程转包的C.违反建筑法规定进行分包的D.在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E.在工程承包中有索贿、受贿和行贿的【正确答案】

52、BCE34.招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的（）全部或者部分实行总承包招标。A.勘察B.材料C.设施D.货物E.服务【正确答案】DE35.当事人可以解除合同的情形包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务C.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务D.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务E.当事人一方延迟履行债务致使不能实现合同目的【正确答案】ACDE36.法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【正确答案】ABDE37.关于

53、融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是()。A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B.出租人身份的二重性C.融资租赁合同可以是要式合同D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E.出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】BDE38.关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有()。A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题【正确答案】DE39.根据工程建设行业标准管理办法规定

54、，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求B.工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法D.工程建设行业专用的环境保护的技术要求E.工程建设行业专用的信息技术要求【正确答案】CDE40.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE41.工程建设

55、双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC42.对于危险性较大的8.5m深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的是(）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经建设单位组织专家论证方可实施【正确答案】BD43.【真题】根据国家发展和改革委会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应到包括（）。A.招标管理机构B