二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第65卷）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第65卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（必考题）及答案（第65卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A.承担材料毁损的责任B.承担时间延误的责任C.承担全部责任D.不承担损害赔偿责任【正确答案】D2.中标后签订合同时，应以（）作为中标的合同价。A.评标价B.标底价C.修正后的标底价D.投标价【正确答案】D3.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止

2、B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A4.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【正确答案】B5.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（）提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C6.工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前(

3、)日以书面形式通知小韩本人。A.10B.15C.30D.60【正确答案】C7.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（?）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【正确答案】C8.分期履行的债权请求权，诉讼时效期间从（）起计算。A.从第一期履行期届满B.从最后一期履行期届满C.从每一期履行期届满D.从任一期履行期届满【正确答案】B9.下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【正确答案】C10.下列与工程建设有关的规

4、范性文件中，由国务院制定的是（）。A.安全生产法B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例【正确答案】D11.甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司负责安装在商场外墙。某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列（）是正确的。A.甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任B.乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任C.甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿D.乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任【正确答案】C12.施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约60

5、00万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【正确答案】C13.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D14.对（）有转包.违法分包.挂靠.转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。A.3个月内发生1次B.6个月发生1次C.2年内发生2次D.2年内发生3次【正确答案】D1

6、5.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D16.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D17.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信

7、息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D18.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月【正确答案】D19.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块，应当在()下现场取样并递交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【正确答案】A20.工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施，下列哪种做法是正确的()。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押

8、汽车期限为90天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【正确答案】C21.根据2015年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。A.对国有财产的征收B.限制财产的强制性措施和处罚C.税收基本制度D.行政基本制度【正确答案】C22.下列选项中不属于借款人的义务的是（）。A.提供担保的义务B.提供真实情况的义务C.按照约定收取借款的义务D.提供借款的义务【正确答案】D23.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修

9、金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金【正确答案】A24.根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A.工程施工图纸B.法律、法规C.监理合同D.施工合同中约定采用的推荐性标准【正确答案】C25.根据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，错误的是()。A.劳务派遣单位注册资本不得少于人民币50万元B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议D.劳务派遣只

10、能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施【正确答案】A26.必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是（）A.工程控制网测量复核?B.分项工程质量验收?C.下一道工序施工?D.建设工程竣工验收【正确答案】D27.下面关于抵押物的说法，正确的是()。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立D.不可以以正在建造的建筑物抵押【正确答案】A28.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无

11、需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C29.下面关于建设用地使用权，表述错误的是()。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记【正确答案】B30.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.终审判决前

12、D.举证期限届满前【正确答案】A31.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D32.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用()系统。A.节能环保B.照明采暖制冷C.节水节电D.可再生能源利用【正确答案】D33.按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是()。A.承揽人发现定作人提供

13、的材料不合约定的，可以自行更换B.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料C.共同承揽人对定作人不负连带责任D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同【正确答案】B34.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带

14、保证责任，保证期间为白8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白9月20日起6个月【正确答案】C35.关于标底，下列说法正确的是（）A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【正确答案】D36.施工单位对行政处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起()提出。A.60天内B.6个月内C.1年内D.2年内【正确答案】A37.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

15、B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C38.根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）。A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予警告C.处项目合同金额5以上10以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B39.在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.历史建筑C.必要的基础设施和公共服务设施D.自然保护区【正确答案】C40.对2年内发生2次转让出

16、借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿()，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。A.3个月以下B.3个月以上C.6个月以上D.6个月以下【正确答案】C41.生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度【正确答案】B42.关于证据，以下说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示B.书证只能提交原件C.16岁以下的未成年人不得作为证人D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据【正确答案】A43.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的

17、权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B44.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【正确答案】D45.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B46.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业

18、人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位负责项目管理的技术人员D.施工单位项目经理【正确答案】C47.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【正确答案】B48.【真题】根据合同法，以下情形属于无效合同的是（）。A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法

19、律法规的强制性规定D.违反法定的形式【正确答案】C49.下列选项中，属于转包工程的是()。A.分包单位将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【正确答案】D50.根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【正确答案】B51.【真题】一裁终局制度体现了仲裁的()特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【正确答案】D52.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()

20、。A.北京市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法B.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、北京市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法【正确答案】B53.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A.卫生保障B.水污染防治C.卫生检查D.水循环利用【正确答案】A54.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建

21、筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【正确答案】D55.【真题】两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪C.玩忽职守罪D.串通投标罪【正确答案】D56.招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，不正确的是（）A.某投标人是主要负责人的弟弟B.不接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会的名单在中标结果确定前

22、应当保密【正确答案】A57.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查A.省级人民政府?B.建设行政主管部门?C.事故发生单位?D.国务院【正确答案】C58.【真题】某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【正确答案】C59.关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、

23、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.可以与供货单位签订物资采购合同【正确答案】C60.【真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【正确答案】D61.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投票罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D62.项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操

24、作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当()。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【正确答案】C63.甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算【正确答案】C64.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规

25、定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C65.下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是()。A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.评标委员会不能否决所有的投标【正确答案】A66.按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是()。A.定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权B.定作人不能中途变

26、更对承揽工作的要求C.由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务D.定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失【正确答案】D67.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A68.【真题】在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺【正确答案】A69.自然人的软件著作权保护期为

27、（）A.自然人终生及其死后50年?B.50年?C.自然人终生及其死后20年?D.20年【正确答案】A70.根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【正确答案】A71.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位【正确答案】C72.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的()

28、。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【正确答案】D73.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A74.建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查【正确答案】D75.下列关于联合体投标的说法正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资

29、质等级较高的单位确定资质等级B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标【正确答案】C76.某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的（）。A.按照设计图纸改动电器线路布置B.按照建设单位要求将原门洞口扩大C.按照设计单位要求对结构梁进行加固D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验【正确答案】B77.建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导

30、致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【正确答案】A78.根据民事诉讼法，下列案件纠纷均适用专属管辖的有（）。A.建设施工合同、房屋买卖、土地使用权转让B.货物运输、港口作业、土地使用权转让C.房屋买卖、土地使用权转让、租赁合同D.房屋买卖、土地使用权转让、借款合同【正确答案】A79.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()。A.2013年6月30日B.2013年8月1日C.2013年12月1日D.2014年6月1日【正确答案】C80.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定

31、。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B81.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B82.甲乙发生合同纠纷，甲向丙法院提起诉讼。乙认为丙法院不具有管辖权而提出管辖权异议。针对此案，下列表述错误的是()。A.乙对该案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.乙应当在开庭审理

32、时提出管辖异议C.丙对乙提出的异议应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的法院D.丙应当在受理异议之日起15日内作出裁定【正确答案】B83.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元?B.以合同违法为由申请合同无效?C.以重大误解为由请求撤销合同?D.法院只能判决甲乙双方解除合同【正确答案】A84.甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元

33、，定金为设计费的15%，发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。A.15万元B.30万元C.45万元D.依据发包方损失而定【正确答案】C85.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B86.关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件【正确答案】B87.建筑地面设计规范GB50037-96

34、中，GB代号表示此规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】A88.【真题】关于合同成立地点的说法，正确的是（）。A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点【正确答案】D89.当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A.1B.3C.4D.20【正确答案】B90.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总

35、工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A91.如果以近5年承担过的施工总承包项目单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的房屋建筑工程单项建安合同额应为()以上。A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.2亿元【正确答案】A92.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A93.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D94.由于张三对李四的委托书授权不明确，给王五造成了一定的经济

36、损失。根据我国法律有关代理的规定，王五的损失应当由（）承担。A.张三B.李四C.王五D.张三和李四连带【正确答案】D95.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲支付损害赔偿2万元C.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元D.要求甲支付违约金1.5万元【正确答案】C96.张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的

37、基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。A.张先生与建设单位B.施工单位C.张先生与施工单位D.张先生本人【正确答案】B97.王某与某银行签订了小额借款合同，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B98.甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位带来了损失，建设单位要求索赔20万元

38、，则下列说法正确的是（）。A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任【正确答案】C99.【真题】施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【正确答案】B100.【真题】根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工

39、程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【正确答案】C二.多选题(共70题)1.施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括()等内容。A.合同价款约定方式B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式D.违约金的确定E.合同价款的调整情形【正确答案】ACE2.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合工伤保险条例规定的有()。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇不变B.在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付C.停工留薪期一般不超过6个月D.工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇E.停工留薪期满后，不再享受工

40、伤医疗待遇【正确答案】ABD3.根据劳动法，下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的有()。A.在试用期内B.用人单位用暴力手段强迫劳动C.用人单位用威胁手段强迫劳动D.用人单位没有应劳动者的要求给予加薪E.用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬【正确答案】BCE4.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（?）。A.严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调

41、整工作岗位,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【正确答案】BDE5.建筑法规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。A.责令改正，处以罚款B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C.吊销营业执照，退出建筑市场D.对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE6.【真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC7.下

42、列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标【正确答案】ABD8.【真题】关于合同成立时间的说法，正确的有()。A.合同自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立【正确答案】ABCE9.【真题】下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定的时间和程序对已发出的

43、招标文件进行修改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【正确答案】ABD10.下列属于保证担保范围的有()。A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金【正确答案】ACDE11.按照建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人

44、提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【正确答案】ABC12.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE13.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有()。A.施工安全生产的知情权B.施工安全生产的建议权C.拒绝违章指挥权D.拒绝高空作业权E.意外伤害保险赔偿权【正确答案】ABCE14.下列属于部门规章的是()。A.房屋建筑

45、和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【正确答案】ABC15.下列属于行政处分的有()。A.记过B.拘役C.撤职D.罚款E.责令停产停业【正确答案】AC16.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理【正确答案】ACDE17.【真题】项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。A.ISO质量

46、体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE18.下列关于返修责任的叙述，正确的是（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ACD19.甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租

47、赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。乙单位的主要义务有（）。A.按约定支付租金B.按约定方法使用租赁物C.对损坏的租赁物品要按约定赔偿D.对租赁物品的维修E.可随意对租赁物品转租【正确答案】ABC20.施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理【正确答案】ABCD21.根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章

48、制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE22.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任的是（）。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专项施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD23.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自

49、建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【正确答案】BE24.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC25.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急处置程序E.应急保障措施方案【正确答案】ABC26.注册建造师办理变

50、更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE27.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE28.【真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【正确答案】CE29

51、.用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的E.在试用期间被证明不符合录用条件的【正确答案】ABE30.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金

52、后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款【正确答案】BCDE31.关于表见代理，下列说法正确的有（）A.表见代理的行为人具有代理权B.表见代理在本质上属于无权代理C.表见代理的法律后果由行为人承担D.善意相对人有理由相信行为人有代理权E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为【正确答案】BD32.【真题】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权因出让合同生效而设立B.建设用地使用权只可以在地上设立C.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地D.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式E.住宅建设用地使用权期满自动续期【正确答案

53、】CDE33.某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。A.国有建设用地出让合同B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.建设项目环境影响报告书E.选址意见书【正确答案】BCE34.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材

54、料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD35.下列选项中，属于买卖合同法律特征的有（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买卖合同是有偿合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【正确答案】ABCD36.文物保护法实施细则关于文物修缮保护工程的设计施工管理规定，下列说法正确的是()。A.工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，报城乡建设规划部门批准B.省级文物保护单位的修缮计划和设计施工方案，由省文物行政管理部门审查批准C.勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证工程质量D.文物修缮保护工程应当接受审

55、批机关的监督和指导E.工程竣工时，应当报审批机关验收【正确答案】BCDE37.【真题】民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。A.不违反法律B.不违背社会公德C.不与强制性标准相抵触D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突【正确答案】ABE38.下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。A.抢险救灾项目B.利用扶贫资金以工代赈项目C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目D.建筑面积2万米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施工的项目E.建筑面积500平方米的社区医院【正确答案】ABCD39.下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【正确答案】A