年二级建造师考试机电真题与答案解析

《年二级建造师考试机电真题与答案解析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年二级建造师考试机电真题与答案解析（47页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 2021年二级建造师考试机电真题与答案解析正文 第一篇：2021年二级建造师考试机电真题与答案解析2021二建考试机电真题答案一、单项选择题(共2021每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 答案：A2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 答案：C3、关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是()。 A、验证母材的可焊性B、验证拟定的工艺指导书是否正确C、为制定正式的焊接工

2、艺卡提供可靠的技术依据D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 答案：A4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路 C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 答案：B5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 答案：D6、下列管道中，不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 答案：C7、回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝

3、处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 答案：C8、建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图 答案：D 9.下列总面积在10002021m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 答案：D 10.关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍

4、的重力 答案：B 11.下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是() A.投标报价明显低于标底B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致 C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天 D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价 答案：D 12.下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是() A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 C.建设单位增加工作量造成的费用增加 D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用 答案：C 13.下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是() A.雨季和冬季施工 B.高空作业 C.设备试运行 D.交叉

5、作业 答案：C 14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是() A.加强施工任务单和限额领料单的管理 B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测 C.制订技术先进和经济合理的施工方案 D.编制施工费用预算并进行明细分解 答案：A 15.不能进行竣工验收的机电工程项目是() A.达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡 B.附属工程尚未建成，但不影响生产C.形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建 D.已投产，但一时达不到设计产能 答案：A16、下列计量器具中，属于强制检定范畴的是() A、电压表 B、兆欧表 C、电流表 D、电阻表 答案：B17、在距电力设施周围500m范围内进行()作业

6、时，需征得电力设施产权单位的书面同意，并报经政府有关管理部门批准。 A、堆物 B、爆破 C、开控 D、钻探 答案：B18、特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。A、改造 B、装卸 C、运输 D、使用 答案：A19、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括() A、施工单位专业技术质量负责人 B、设计单位项目负责人 C、监理工程师D、建设单位专业技术负责人 答案：B 2021筑安装单位工程质量验收时，对涉及安全、节能、环境保护的分部工程，应进行的() A、检验资料的复查 B、见证抽样 C、抽样检测 D、全面检测 答案：A二、多项选择题21、硬质聚氯

7、乙烯主要用于制作()的材料 A、化工耐蚀结构 B、密封件 C、管道 D、电绝缘 E、电缆套管 答案：ACD22、变压器的主要技术参数有() A、连接组别 B、容量 C、绝缘方式 D、功率 E、阻抗 答案：ABE 23.下列装配方法中，属于过盈配合件装配方法的有()。 A.锤击法 B.加热装配法 C.低温冷装配法 D.铰孔装配法 E.压入装配法 答案：BCE 24.正确的电缆直埋敷设做法有()。A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板 B.铠装电缆的金属保护层可靠接地 C.沟底铺设100mm厚碎石 D.电缆进入建筑物时采用金属管保护 E.电缆可平行敷设在管道的上方 答案：AD 25.工

8、业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有()。 A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气 B.试验压力为设计压力的1.15倍 C.泄漏性试验应在压力试验前进行 D.泄漏性试验可结合试车一并进行E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验 答案：ADE 26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中，正确的有()。 A.焊接在罐体上的绝热层固定件，应在罐体绝热施工前完成 B.储罐气密性试验合格后，进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后，整罐进行水压试验D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 答案：ABD 27.关于建筑供热管道支、吊

9、架安装的说法，正确的有()。 A.无热伸长管道的吊架应垂直安装 B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全 D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移 E.固定支架与管道之间应留有35mm的间隙 答案：AC 28.关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有()。 A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 B.零线和保护接地线应在汇流排上连接 C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率 D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个 E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A 答案：AB 29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有()。 A.空气洁净度 B.室内负压 C

10、.噪声标准 D.气流速度 E.温度、湿度 答案：ACE 30.按注册建造师执业工程规模标准规定，下列工程中，属中型项目的机电工程 有()。A.110kV以下电力电缆工程 B.1m/s电梯安装及维修工程 C.单罐容积1万m3原油储库工程 D.2021t/d熟料新型干法水泥生产线工程 E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程 答案：CDE三、案例分析题(共4题，每题2021 (一) 背景资料 某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。施工前，安装公司项目

11、部应建设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了项目质量计划，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。施

12、工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。问题：1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工? 2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则? 3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式? 4.指出灯具安装的错误之处，并简述正确做法。 (二) 背景资料某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道

13、系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。 总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工

14、是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失15000元。储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。 问题：1.总包单位在材料运输中，需协调哪些单位? 2.A公司在管道施工前，还应完善哪些工作? 3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围? 4.储罐充水试验中，还要检查哪些项目? (三) 背景资

15、料某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板(1.51m、18.5kg、30V、8A、255W)，直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器(0.4/1OkV)，电缆，专用接插件等。 因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定，并接地可靠，2021伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。事

16、件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。光伏发电工程竣工验收合格后，项目部及时整理施工记录等技术资料，将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。问题：1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。 2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑? 3

17、.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。 4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交? (四) 背景资料某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工

18、工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用(人工、材料、机械)。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设

19、单位。 问题：1、事件1中，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?2、在签定分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?3、按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?4、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?案例分析答案：1. 评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头；2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确； 为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。2. （）焊接中检验内容1.焊接工艺焊接中是否执行了焊接工艺要求，包括焊接方法、焊接材料、焊接规范（电流、电压、线能量）、焊接顺序、焊接变形及温度

20、控制。 焊后检验的内容第四问：P197:3.竣工档案的组卷要求是什么?（1）机电工程项目竣工档案的组卷应符合科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222021等标准规范的要求。（2）一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。（3）工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。P171： :机电工程项目索赔（ 1）按索赔的有关当事人分：总包方与业主之间的索赔；总包方与分包方之间的索赔；总包方与供货商之间的索赔；总包方向保险公司的索 赔。3.按索赔目的分： 工期索赔和费用索赔。5.按索赔发生的原因分：延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。答：

21、1、 保证分包工程的质量、 安全和工期， 满足总承包合同的要求。2、 按施工组织总设计编制分包工程施工方案。3、 编制分包工程的施工进度计划、 预算、 结算。4、 及时向总承包方提供分包工程的计划、 统计、 技术、 质量、 安全和验收等有关资料。 （2） 充水试验，应符合下列规定：a 充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件，应全部完工，碳钢罐焊缝不得涂刷油漆；b 充水试验采用洁净淡水（本工程中采用长江国际原有罐区的消防水）；c 充水试验中应加强基础沉降观测。在充水试验中，如基础发生不允许的沉降，应停止充水，待处理后，方可继续进行试验；d 充水和放水过程中，应打开透光孔等罐顶开口以防罐体受压

22、变形，且防水时不得使基础浸水。第二篇：二级建造师机电工程真题训练及答案解析二级建造师机电工程真题训练及答案多项选择题21.消防工程验收过程中，施工单位应提交( )。A.竣工图B.设备开箱记录C.设计变更文字记录D.施工图纸E.调试报告竣工报告【答案】ABCE【解析】消防工程验收过程中，施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。22.钢丝绳的规格较多，起重吊装常用的有( )等。【选项】A.617B.619C.637D.661E.669【答案】BCD【解析】本题涉及的考点是钢丝绳的选用。钢丝绳的规格较多，起重吊装常用的为619，63

23、7，661三种。23.下面容器中，安装前，安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续的有( )。A.第三类压力容器B.2021压缩空气储罐C.1000m3拱顶油罐D.高压釜E.蒸球【答案】ABDE【解析】第三类压力容器、2021压缩空气储罐、高压釜、蒸球均属于压力容器，在安装前，安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续。1000m3拱顶油罐不属于压力容器管辖范围。因此，这种容器安装前不需要到压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报、办理报装手续。24.汽轮发电机由定子和转子两部分组成，其中转子主要由( )构成。【选项】A.转

24、子锻件B.护环C.端盖D.机座E.激磁绕组【答案】ABE【解析】本题涉及的考点是汽轮发电机的组成。汽轮发电机与一般发电机类似，由定子和转子两部分组成。其中定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。25.电抗器验收时，应进行的检查包括( )。A.支柱应完整、无裂纹，线圈应无变形B.线圈外部的绝缘漆应完好C.支柱绝缘子的接地应良好D.混凝土支柱的螺栓应拧紧E.混凝土减震器的风道应清洁、无杂物【答案】ABCD【解析】电抗器在验收时，应进行下列检查：(1)支柱应完整、无裂纹，线圈应无变形;(2)线圈外部的绝缘漆应完好;(3)支柱绝缘子的

25、接地应良好;(4)混凝土支柱的螺栓应拧紧;(5)混凝土电抗器的风道应清洁、无杂物;(6)各部油漆应完整;(7)阻波器内部的电容器和避雷器外观应完整，连接良好。26.锅炉按用途划分，包括( )等。【选项】A.中压锅炉B.工业锅炉C.电站锅炉D.供热锅炉E.低压锅炉【答案】BCD【解析】本题涉及的考点是锅炉的分类。锅炉按用途划分，包括供热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、船用及机车锅炉等。27.室内消火栓系统安装完成后，应取( )做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。A.屋顶一处B.中间层一处C.中间层二处D.首层一处E.首层二处【答案】AE【解析】室内消火栓系统安装完成后，应取屋顶层(或水箱间内)试验消

26、火栓和首层二处做消火栓试射试验，达到设计要求为合格。28.常用焊缝无损检测方法中的磁性探伤与渗透探伤方法比较，不但( )，而且能探查表面一定深度下缺陷。【选项】A.周期短B.探伤灵敏度高C.效率高D.速度快E.成本低【答案】BD【解析】本题涉及的考点是常用焊缝无损检测方法中磁性探伤与渗透探伤方法的比较。常用焊缝无损检测方法中的磁性探伤与渗透探伤方法比较，磁性探伤不但探伤灵敏度高、速度快，而且能探查表面一定深度下缺陷。29.防腐蚀涂层采用喷涂法是使用最为广泛的涂装工艺，它的优点是( )。A.涂膜厚度均匀B.外观平整C.材料损耗小D.生产效率高E.操作简单【答案】ABD【解析】喷涂法要求被喷涂的涂

27、料的黏度比较小，常在涂料中加入稀释剂，其优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法，且使用溶剂型涂料时会造成环境的污染。30.机械设备灌浆对安装精度的影响主要有( )。【选项】A.接触情况B.密实度C.沉降D.强度E.承载面积【答案】BD【解析】本题涉及的考点是影响设备安装精度的因素。机械设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。第三篇：二级建造师历年考试真题及答案解析二级建造师历年考试真题及答案解析免费下载2021年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：更多精品备考资

28、料及资讯2021年二建高效备考交流群：338463100（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）1关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是（）。 A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 正确答案是 B ， 回答正确解析 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项

29、目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。2（ 单项选择题 ） 单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是（） A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务 正确答案是 D ， 回答正确解析 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立 合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

30、3（ 单项选择题 ） 根据物权法，土地承包经营权属于（） A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权正确答案是 B ， 回答正确解析 用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权 利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 4（ 单项选择题 ） 关于不动产物权设立的说法，正确的是（）A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 正确答案是 A ， 回答正确解析 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登

31、记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除 外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。5（ 单项选择题 ） 工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。 A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权正确答案是 C ， 回答正确解析 在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成 果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。 6（ 单项选择题 ） 根据担保法，下列财产不可以抵押的是（） A.厂房B.可转让的专利权 C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施 正确答案是 D ， 回答正

32、确 解析 下列财产不得抵押： （1） 土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产; （5）依法被查封、扣押、监管的财产； （6）依法不得抵押的其他财产。7（ 单项选择题 ） 根据物权法，下列财产不可以抵押的是（） A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地正确答案是 D ， 回答正确解析 下列财产不得抵押：（1） 土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学

33、校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产; （5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。8（ 单项选择题 ） 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。 A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金正确答案是 B ， 回答正确解析 民事责任可以分分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。9（ 单项选择题 ） 以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基

34、础进行综合评价的是（ ）。 A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 正确答案是 B ， 回答正确解析 社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。10（ 单项选择题 ） 承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。 A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D.公平责任正确答案是 C ， 回答正确

35、 解析 无11（ 单项选择题 ） 建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；旅行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。 上述程序正确的排列顺序是（ ）。 A. B. C. D. 正确答案是 D ， 回答正确解析 建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招 标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同， 以及终止招标等。12（ 单项选择题 ） 按照建筑施工场界环境噪声排放标准，建筑施工场界环境噪声排放限值为（ ）。 A.昼间60dB （A ），夜间50dB（

36、A） B.昼间65dB （A ），夜间50dB（A） C.昼间70dB （A ），夜间55dB（A） D.昼间75dB （A ），夜间60dB（A） 正确答案是 C ，回答正确 解析按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB 125232021的规定，建筑施工过 程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB （A）,夜间55 dB （A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB （A）。13（ 单项选择题 ） 根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。 A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.

37、仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 正确答案是 D ，回答正确解析 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依 照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法 解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。14（ 单项选择题 ） 在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（ ）。 A.撤回投标 B.提高投标保证金额 C.撤销投标D.及时书面告知招标人 正确答案是 D ， 回答正确

38、解析 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再 具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 15（ 单项选择题 ） 关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（） A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝 正确答案是 A ， 回答正确解析 分包工程发包人将工程分包后，未 在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。16在施工成本控制的步骤中，通过

39、检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。 A施工成本 B报价成本 C直接成本 D合同成本17下列关于工程变更的说法中正确的是( )。 A如果计划完整，工程变更可以避免B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等 C一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化 D工程变更不能作为施工成本控制的依据18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。 A高于利息的50 B利息 C滞纳金 D50的利息19设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( ) A施工技术方案 B施工规程 C施工组织设计 D施工规范2021知某挖土机挖土的一个工作循

40、环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二o85，则其台班产量定额为( )。A128（立方米）台班 B15（立方米）台班 C102（立方米）台班D12021方米）台班21( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A单代号时标 B双代号时标 C双代号搭接 D单代号搭接22下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。 A编制资源需求计划 B进度控制职能分工C选用对实现进度目标有利的施工方案 D对工程进度进行风险分析23，施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。 A监理规划 B施工任务委托合同 C施工任务单 D

41、施工组织设计24针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。 A控制性、实施性 B指导性C指导性、控制性 D控制性、指导性、实施性25对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。 A业主 B设计单位 C总承包商 D物资供应商26建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。 A施工阶段B设计准备阶段 C设计阶段 D决策阶段27按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于( )的内容。 A事前控制 B事中控制 C事后控制 D反馈控制28( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。 A工程

42、施工组织设计 B施工项目管理实施规划 C质量手册 D施工质量计划29，对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。 A专业管理部门 B施工单位 C业主 D监理单位30在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。 A投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格31隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 A建设单位 B临理单位 C施工单位 D

43、政府质量监督部门32、造成经济损失（ ）万元以上或重伤人以上或死亡人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。A5 D10 C15 D202133、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。 A返工处理 B返修处理 C让步处理 D降级处理34在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。 A建筑法B建设工程质量管理条例 C建设工程质量验收统一标准 D合同法35应该在( )办理工程质量监督申请手续。 A工程开工当日 B开工后七天内 C开工后三天内 D工程项目开工前36

44、、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。 A3天内B7天内 C5天内 D10天内37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。 A质量目标B质量方针 C质量战略 D质量体系38在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( ) A当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 B企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 C企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请D认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请39职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。 A正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员

45、B员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员 C 承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D，业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员40建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（A不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产 B施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出 C生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题 D对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划）。第四篇：二级建造师考试机电工程真题二级建造师考试真题是考生们在复习备考时一类重要的复习资料，考生们

46、可以通过做历年的考试真题来进行复习备考。要知道，二级建造师考试可是建筑行业当中非常重要的一种考试，取得国家二级建造师考试执业资格并通过注册的考生们可以从事相关建筑工程项目管理工作或是其他国家规定的业务，对于相关从业人员来说，无疑是事业上很大的一个进步，所以很多人都会报考二级建造师考试。天下没有免费的午餐，想要顺利的通过二级建造师考试也不是那么容易的，考生们也是需要努力的备考二建，才有胜利的可能，因为二级建造师还是比较困难的。但是考生们也不要气馁哦，正所谓“一分耕耘一分收获”，考生们只要付出努力，小编相信大家一定能够顺利的通过考试。今天，103网校小编为了帮助考生们顺利的进行二级建造师考试备考，

47、整理了二级建造师考试机电工程真题，供各位考生们参考复习。【例题】做吊索用的钢丝绳，其安全系数一般不小于()。A. 3.5B. 5.0C. 8.0D. 10.0【答案】C【103网校解析】在起重工程中，钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，做缆风绳的安全系数不小于3.5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，做吊索的安全系数不小于8，如果用于载人，则安全系数不小于1012。以上就是小编整理的机电工程专业的二级建造师考试辅导资料，希望对众位选择该专业的考生们有所帮助。各位考生们都知道，本题考察的就是各位对各种绳的安全系数的掌握，考生们要注意。还有，如果在做题的时候遇到错题，不要忘记做好汇总整理。

48、最后，小编祝各位考生们都能顺利的通过国家二级建造师考试。文章来源：103网校第五篇：2021年二级建造师水利水电考试真题及答案解析2021年5月二级建造师水利水电管理与实务考试真题一、单项选择题(共2021每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 水泵铭牌上的效率是指泵的( A)效率。A 最高 B 平均 C 最小 D 正常2. 经纬仪照准操作的正确步骤是(A)A 目镜调焦 粗瞄目标 物镜调焦 准确瞄准目标B粗瞄目标目镜调焦物镜调焦 准确瞄准目标C物镜调焦粗瞄目标目镜调焦准确瞄准目标D粗瞄目标物镜调焦目镜调焦准确瞄准目标3. 中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨料的含水状态一般以(

49、B)为基准A 饱和面干 B 干燥 C 气干 D 湿润4.水工结构预应力混凝土的强度等级最小应为(C)A C2021 C25 C C30 D C355.在龙口建造浮桥，沿龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是(A)A 平堵法 B 立堵法 C 塞堵法 D 盖堵法6.水利工程施工中，根据土的开挖方法和难易程度等将土分为(B)类A 3 B 4 C 5 D 67.确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土(A)A 运输浇筑能力 B 施工人员数量 C 施工现场环境 D 温度控制措施8.水闸闸墩混凝土的温度裂缝，宜在(B)的情况下进行修补A 高温季节，裂缝开度较大 B 低温季节，裂

50、缝开度较大C 高温季节，裂缝开度较小 D 低温季节，裂缝开度较小9.水利施工现场的消防通道宽度最小应为(B)m。A 3.0 B 3.5 C 4.0 D 4.510.水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为(D)V。A 6 B 12 C 24 D 3611.水利工程一般设计变更经审查确认后，应报(C)核备A 项目法人 B 监理单位 C 项目主管部门 D 原设计审批部门12.根据关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见(水建管202191号)，实施代建制的项目应在(B)中提出实行代建制管理的方案。A 项目建议书 B 可行性研究报告 C 初步设计报告 D 工程开工申请报告13根据水利建设市场主体

51、信用评价暂行办法(中水协202139号)，水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用(D)。A 好 B 一般 C 很好 D 较好14.根据水利部2021年第57号公告颁布的水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准，水利工程工序施工质量验收评定中，监理单位申请后，应在(D)小时内进行复核A 1 B 2 C 3 D 415.根据小型水电站建设工程验收规程(SL168-2021)，下列验收中，不属于小型水电站工程法人验收的是(B)。A 分部工程验收 B 分项工程验收 C 单位工程验收 D 合同工程完工验收16.根据水利工程建设项目施工监理规范(SL 288-2021)，监理单位对混凝土质量进行跟踪检测

52、时，其试样应不少于承包人检测数量的(C)A 3% B 5% C 7% D 10%17.根据中华人民共和国防洪法，河道工程在汛期安全运用的上限水位是( C )A 汛限水位 B 设计水位 C 保证水位 D 警戒水位18.根据水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DL/T5199-2021)，防渗墙槽孔的清孔质量检查不包括(A )A 孔深、孔斜 B 孔内泥浆性能 C 孔底淤积厚度 D 接头孔刷洗质量19.根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(DL/T5099-1999)，竖井单向自下而上开挖，距贯通面(B)m时，应自上而下贯通。A 3 B 5 C 8 D 102021单项合同额为1000万元的农村饮水

53、工程，其注册建造师执业工程规划标准为(B)型。A 大(2) B 中 C 小(1) D 小(2)二. 多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21.根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2021)，确定临时水工建筑物级别的依据包括(BCE)等。A 气候环境 B 保护对象 C 失事后果 D 抗震烈度 E 使用年限22.水利工程实施中，钢绞线质量检验的主要指标包括(CDE)。A 含碳量 B 屈服强度 C 极限强度 D 伸长率 E冷弯性能23.水利工程施工中，确定截流龙口宽度及其防护措施的主要依

54、据有(AB)。A 龙口流量 B 龙口抗冲流速 C 截流方法 D 龙口附近地形 E 截流延续时间24.下列混凝土拌合方式中，属于二次投料法的是(AB)。A 预拌水泥砂浆法 B预拌水泥净浆法 C预拌水泥裹砂法 D预拌水泥石法 E 预拌砂石法25.下列作业类别中，属于特殊高处作业有(ABE)。A 雨天高处作业 B 夜间高处作业 C 雾霾高处作业 D 高原高处作业 E 抢救高处作业26.根据水利工程建设程序管理暂行规定(水建【1998】16号，)水利工程项目可以进行施工准备的必要条件包括(ABE)。A 初步设计已经审批 B 项目法人已经建立 C 施工详图设计满足施工需要 D 建设资金已落实 E 有关土

55、地使用权已经批准27.根据防洪法，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为(BCD)。A 泄洪区 B 洪泛区 C 蓄滞洪区 D 防洪保护区 E 行洪区28.根据关于贯彻质量发展纲要，提升水利工程质量的实施意见(水建管【2021】581号)，水利工程建设质量方针包括(BCDE)A 坚持质量第一 B 坚持以人为本 C 坚持安全为先 D 坚持诚信守法 E 坚持夯实基础29.根据关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见(水建管【2021】178号)，小型病险水库除险加固项目政府验收包括(CE)。A 分部工程验收 B 单位工程验收 C 蓄水验收 D 合同工程完工验收 E 竣工验收30.下列验收管

56、理文件中，属于水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的有(ABCE)A 验收申请报告 B 法人验收质量结论 C 施工管理工作报告 D 建设管理工作报告 E 代表施工单位参加工程验收人员名单确认表案例(一)背景资料某中型水库除险加固工程主要工程内容包括：加固放水洞洞身，新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙，重建主坝上游砌石护坡，新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元，合同工期8个月，2021年12月1日开工，合同约定：(1)为保证安全度讯，除新建防浪墙和重建坝顶道路外，其余工作应在2021年5月15日前完成;(2)工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的5

57、0%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付，按工程进度款的5%扣留工程质量保证金。承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如图1(单位：天，每月按30天计);2021年12月1日工程如期开工，施工中发生如下事件：事件1：因设计变更，导致“改建溢洪道出口翼墙”于2021年3月15日才开始，并因工程量增加，该工作持续时间将延长10天，项目部据此分析对安全度汛和工期的影响，重新编制了满足合同工期的施工进度计划。事件2：承包人通知监理单位对防浪墙地基进行了检查。监理人员按约定的时间内到达现场。由于工期紧，承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承包人按监

58、理单位要求对防浪墙地基进行重新检查，承包人提出增加检查费用2万元的要求。事件3：截至2021年5月底，承包人累计完成工程进度款为428万元，承包人提出了6月份工程进度款支付申请报告，经监理单位确认的工程款为88万元。问题：1.指出本工程施工网络进度计划的完工日期和“重建主坝上游砌石护坡”工作计划完成日期。2.根据事件1，分别分析设计变更对安全度汛目标和合同工期的影响。3.根据事件2，指出承包人做法的不妥指出，并说明原因。4.根据事件2，指出增加检查费用由谁承担，并说明原因。5.根据事件3，计算6月份承包人实际获得的工程进度款。(保留一位小数)参考答案：1.按网络节点进度计划可知：节点1：202

59、1.12.1;节点2:2021.1.26;节点3:2021.3.11;4节点：2021.5.11(要求2021.5.15完工);节点5:2021.6.23;节点6:2021.7.282021年7月28日;2021年5月11日2.事件1造成改建溢洪道出口翼墙开工延误50天，工作延长10天，总共延误60天，该工作总时差为55天对安全度汛没有影响;致使合同工期延误5天3.私自覆盖做法错误，按有关规定，对于隐蔽性工程，承包人首先自检，自检合格后通知监理单位共同抽检，抽检合格后由监理单位下达下一道工序开工令;4.承包人，因为承包人私自覆盖。5.工程预付款为 万元，当工程进度款累积达到290万开始扣除，截

60、止2021年5月底，扣回的工程预付款为： 万元，因此6月份扣回的工程预付款为：58-55.2=2.8万元;6月份的工程质量保证金： 万元6月份实际支付88-4.4-2.8=80.8万元。(二)背景资料某新建排灌结合的泵站工程，共安装6台机组(5用1备)，设计流量为36m/s，总装机功率为2700kw，泵站采用肘形进水流道，平直管出水流道，下部为块基形墩墙式结构，上部为排架式结构。某施工企业承担该项目施工，签约合同价为2900万元，施工过程中有如下事件：事件1：为加强施工安全管理，项目部成立了安全领导小组，确定了施工安全管理目标和要求，部分内容如下：(1)扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%(

61、2)新员工上岗前三级安全教育率98%(3)特种作业人员持上岗证率100%(4)配备1名专职安全生产管理员事件2：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器1台;(2)泵室基坑深7.5m，坡比1:2，土方使用明挖施工;(3)泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支持，中间设置工通道;(4)混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。事件3：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：(1)严格按照国家的法律法规的技术标准进行工程监理;(2)工程施工前认真履行有关文件的审查义务;(3)施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。问题

62、：1. 根据泵站设计规范(GB50265-2021)，指出本泵站工程等别、规模及主要建筑物级别。2. 事件1中，新员工上岗前的“三级安全教育”是指哪三级?指出施工安全管理目标和要求中的不妥之处，并改正。3. 指出事件2中可能发生生产安全事故的危险部位(和设备)?4. 事件3中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面?参考答案：1. 按流量、装机功率确定为：III等工程，中型，3级2. 厂级教育、车间级教育、班组级教育(企业、项目、班组);扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%，应为100%，新员工上岗前三级安全教育率98%，应为100%3. 变压器，基坑开挖、脚手架工

63、程、塔式起重机4.一是在发现施工过程中存在安全事故隐患时,应当要求施工单位整改.二是在施工单位拒不整改或者不停止施工时等情况下的救急责任,监理单位应当履行及时报告的义务.(P226)(三)背景资料某河道治理工程施工1 标建设内容为新建一座涵洞，招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件(2021年版)编制，工程量清单采用清单计价格式。招标文件规定：1.除措施施项目外，其他工程项目采用单价承包方式。2. 投标最高限价490万元，超过限价的投标报价为无效报价。3.发包人不提供材料和施工设备，也不设定暂估价项目。投标截至时间10天前，招标人未接到招标文件异议，在招标和合同管理过程中发生如下事件：事件1： 投标人A提交的投标报价函