一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第40卷）

《一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第40卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第40卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A2.【真题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位【正确答案】C3.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当

2、事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C4.中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【正确答案】D5.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B6.下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()A.订立保证合同应采用

3、书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权【正确答案】D7.建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【正确答案】B8.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机

4、关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C9.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B10.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B11.【真题】关

5、于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C12.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C13.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款

6、发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A14.甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【正确答案】A15.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正

7、确答案】D16.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D17.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企

8、业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A18.某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声【正确答案】A19.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D20.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为()。A.排名第一的中标候选人B.报价最高的中标候选人C.报价最低的中标候选人D.排名前三的中标候选人

9、择优选择【正确答案】A21.根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C22.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D23.【真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标

10、人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A24.注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】B25.【真题】甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()

11、。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D26.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B27.下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权【正确答案】A28.如果

12、以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A29.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C30.关于安全专项方案的编制、审核与实施，下列说法错误的是()。A.项目经理审核签字后方可实施B.总监理工程师签字后方可实施C.施工单位应专人现场监督实施D.修改方案应当重新审核【正确答案】A31.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重

13、点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【正确答案】B32.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B33.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式

14、称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A34.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B35.【真题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【正确答案】B36.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答

15、案】A37.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A38.某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线安装单位B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D39.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配

16、备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A40.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D41.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包【正确答案】D42.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保

17、修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【正确答案】C43.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A

18、44.【真题】关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】D45.合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款()。A.同时解除B.若当事人不能协商一致，条款无效C.尚未履行的终止履行D.依然有效【正确答案】D46.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔

19、偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿【正确答案】A47.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A48.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确

20、答案】D49.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D50.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B51.当事人申请撤销

21、仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B52.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C53.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C

22、.表见代理D.指定代理【正确答案】A54.对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位和监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格的，经()及()签字后，方可进入下一道工序。A.建设单位项目技术负责人；项目总监理工程师B.施工单位项目技术负责人；项目总监理工程师C.建设单位项目负责人；项目总监理工程师D.施工单位项目负责人；项目总监理工程师【正确答案】B55.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.

23、施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【正确答案】A56.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B57.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A58.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。A.建筑工程专业中的房屋建筑

24、工程分为10个工程类别B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人【正确答案】D59.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B60.?施工企业承建的办公大楼没有经验验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，下列正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于

25、建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A61.某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由()支付。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同【正确答案】A62.根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知【正确答案】A63.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合

26、约定为由主持权利的说法,正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C64.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A65.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D66.评标委员会成员在评标的过程中

27、应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D67.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A68.法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的【正确答案】A69.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15

28、日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A70.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【正确答案】C71.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日

29、将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B72.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）A.招标人终止招标的B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【正确答案】C73.【真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【正确答案】A74.根据建设工程安全生产

30、管理条例，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B75.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C76.【真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理

31、用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D77.【真题】下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁C.当事人约定争议可以向仲裁机构中申请仲裁也可以向人民法院起诉D.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁【正确答案】B78.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D79.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭审理必

32、须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C80.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D81.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管

33、理，可随时解除劳动合同【正确答案】C82.王某参加国家一级建造师考试合格后，准备在某单位注册，应当向（）申请注册。A.聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府行政主管部门B.王某户籍所在地的省级人民政府行政主管部门C.通过考试取得资格证书所在地的省级人民政府行政主管部门D.聘用单位工商注册所在地的省级人民政府行政主管部门?【正确答案】D83.【真题】关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失

34、赔偿责任C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请【正确答案】C84.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月【正确答案】D85.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C86.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自

35、然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A87.【真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A.100B.200C.1000D.600【正确答案】D88.关于招投标过程中的保证金，下列说法中正确的是()A.履约保证金不得超过中标合同金额的2B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还【正确答案】C89.【真题】甲建设单位与乙施工单位签订

36、了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。A.丙先行代为清偿B.甲和丙代为支付C.甲先行支付D.甲和丙先行支付【正确答案】C90.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A91.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D92.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提

37、出。A.5B.7C.10D.20【正确答案】C93.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C94.以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A95

38、.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【正确答案】D96.【真题】根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则【正确答案】A97.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保

39、险人与受益人【正确答案】A98.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C99.【真题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C100.根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保

40、证金不得采用银行保函形式B.投标保证金最高不得超过50万C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC2.【真题】建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等

41、级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【正确答案】ABCD3.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有()A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC4.甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。A.丙公司对此50万元的债务

42、不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任【正确答案】AC5.在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。A.建设单位编制的招标文件B.有法定代表人签字的授权委托书C.项目经理完成的工作报告D.工程设计图纸E.监理会议纪要【正确答案】ACD6.【真题】根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.工程监理人员的名

43、单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【正确答案】ACD7.所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【正确答案】ABCE8.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象【正确答案】CDE9.下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是()。A.按照工程建设强制性标准进行设计B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案C.向建设单位详细说明施工图设

44、计文件D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限【正确答案】ADE10.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE1

45、1.【真题】根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【正确答案】ABCD12.下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期

46、限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告【正确答案】ACE13.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE14.【真题】根据担保法，除双

47、方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有（）?A.被保证的主债权种类?B.保证人的资产状况?C.保证的期间?D.保证的方式?E.保证担保的范围?【正确答案】ACDE15.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证【正确答案】CDE16.下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E

48、.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤【正确答案】ABDE17.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明【正确答案】AE18.【真题】?下列法律责任中，属于行政处罚的有（）?A.减低资成等级?B.罚金?C.记过?D.没收财产?E.罚款?【正确答案】AE19.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD20.根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的()A.成本B.

49、红利C.费用D.损失E.收益【正确答案】ACD21.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE22.下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年【正确答案】BE2

50、3.某工业厂房进行改建，工业厂房附近有一个二层楼，一楼存放的是白磷、红磷、硫等化学物品，二楼暂时闲置。由于空间狭窄，施工单位与建设单位协商使用二层楼，下列说法正确的是（）。A.二楼可以作为员工宿舍?B.二楼可以作为现场临时仓储用房C.经安全部门同意可做员工宿舍?D.整栋楼不得做员工宿舍E.整栋楼不得做办公用房?【正确答案】BD24.【真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD25.注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包

51、合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的【正确答案】ABD26.【真题】根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【正确答案】BD27.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市

52、污水处理厂E.南水北调工程【正确答案】ABDE28.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE29.下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.承重结构的钢筋

53、及连接接头试件【正确答案】BCE30.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE31.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给

54、一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【正确答案】ADE32.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB33.?借款合同当事人的权利义务中属于借款人义务的是（）。A.提供借款义务?B.不得预扣利息义务C.提供担保的义务?D.提供

55、真实情况的义务E.按照约定收取借款义务?【正确答案】CDE34.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE35.【真题】关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【正确答案】CE36.施工现场的消防供水设施应当保证()等满足灭火要求。A.数量B.水质C.水量D.水压E.水源【正确答案】ACD37.某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。A.投标人的亲属B.行政监督管理部门人员C.与投标人有经济利益关系的人员D.招标代理机构的工作人员E.与招标人有利害关系的人员【正确答案】ABCD38.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，则可能发生了（）A.甲放弃