一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第31套）

《一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第31套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案（第31套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B2.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期

2、届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【正确答案】B3.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日

3、【正确答案】C4.物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B5.根据招标投标相关法律的规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时()A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【正确答案】B6.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A7.【真题】关于物权

4、保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B8.关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利【正确答案】C9.下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管

5、租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【正确答案】D10.【真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【正确答案】C11.注册建造师不能从事()。A.工程项目总承包管理B.工

6、程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作【正确答案】D12.【真题】关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【正确答案】D13.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人【正确答案】D14.【真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并

7、根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】A15.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款【正确答案】D16.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20【正确答案】C17.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列

8、说法正确的是()A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【正确答案】C18.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D19.下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()A.订立保证合同应采用书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同

9、C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权【正确答案】D20.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确答案】D21.以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是()。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【正确答案】C22.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚【正确答案】C23.某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求

10、，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声【正确答案】A24.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A25.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿

11、损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D26.【真题】根据著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【正确答案】B27.【真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A28.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字

12、，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B29.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B30.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A31.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议

13、的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B32.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A33.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B34.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业

14、施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B35.法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。A.与被执行人订立执行和解协议B.扣留、提取被执行人的收入C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D.查封、冻结、划拨被执行人的存款【正确答案】A36.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可

15、通知建设单位自提【正确答案】D37.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C38.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C39.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，

16、建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A40.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B41.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40【正确答案】D42.根据专利法，发明创造是

17、指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D43.根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C44.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C45.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.

18、各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A46.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B47.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15【正确答案】C48.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施

19、工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B49.?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?【正确答案】D50.按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.所在地的市、县级人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】D51.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质

20、量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A52.【真题】某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【正确答案】B53.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答

21、案】B54.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B55.停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A.施工单位B.建设单位C.城建档案馆D.当地质监部门【正确答案】B56.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用【正确答案】C57.【真题】根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是()A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工

22、许可证的申请条件【正确答案】A58.【真题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C59.?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?【正确答案】C60.运输合同中

23、托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A61.以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【正确答案】D62.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B63.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责

24、令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D64.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁员的意见作出B.由人民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A65.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D66.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债

25、本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D67.根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于()A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例【正确答案】C68.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改【正确答案】C69.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B70.【真题】关于施工

26、现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B71.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B72.甲公司欠某供应商500万元货款，

27、现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C73.【真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【正确答案】D74.关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经

28、监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B75.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A76.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【正确答案】B77.【真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施

29、工图纸及技术资料应当满足()。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求【正确答案】B78.?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示（）。A.资格证书?B.注册证书?C.上岗证书D.执业印章?【正确答案】B79.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A80.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装.拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装

30、方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【正确答案】B81.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B82.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B83.某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单

31、位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）A.2018年9月1日?B.2019年9月1日?C.2018年12月1日?D.2019年3月1日【正确答案】D84.甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。A.已经取得建设工程规划许可证B.拆迁进度已经超过50%C.施工图纸已由设计院完成D.建设资金已达到合同价的25%【正确答案】A85.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的

32、人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D86.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C87.下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是()。A

33、.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【正确答案】B88.【真题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】A89.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A90.监理工程师在建筑结构混凝

34、土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A91.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B92.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【正确答案】A93.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反

35、悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A94.根据招标投标法及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C.民营企业投资的商品住宅建设项目D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目【正确答案】B95.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相

36、应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确答案】A96.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C97.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B9

37、8.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D99.?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是（）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【正确答案】B100.根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、

38、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C二.多选题(共70题)1.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE2.【真题】下列情形中，属

39、于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【正确答案】CD3.关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有

40、效【正确答案】BCE4.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE5.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列()项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.请求施工人承担建设工程保修责任的【正确答案】ABD6.设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性

41、法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规A.城乡建设与管理?B.限制人身自由?C.环境保护?D.民族区域自治制度?E.历史文化保护【正确答案】ACE7.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【正确答案】ACD8.【真题】根据全国建筑市场各主

42、体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【正确答案】DE9.甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担

43、全部责任D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任【正确答案】AC10.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】ABDE11.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A

44、.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC12.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE13.在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。A.建设单位编制的招标文件B.有法定代表人签字的授权委托书C.项目经理完成的工作报告D.

45、工程设计图纸E.监理会议纪要【正确答案】ACD14.根据民事诉讼法规定，民事诉讼的执行根据主要有()。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【正确答案】BCDE15.【真题】关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金己经落实D.按照规定需要委托监理的工程己经委

46、托监理E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告【正确答案】ABCD16.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD17.【真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE18.下列关于提存的说法中，正确的有()

47、A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【正确答案】ACDE19.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象【正确答案】

48、CDE20.列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满【正确答案】BCD21.?水污染防治法规定，不得新建排污口的地域包括（）。A.生活饮用水源地?B.风景名胜区水体C.渔业水体?D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体?【正确答案】ABE22.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院

49、所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?【正确答案】ACD23.【真题】关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金已经落实D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告【正确答案】ABCD24.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】AE

50、25.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【正确答案】AD26.生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料：()。A.应急预案备案申请表B.应急预案评审意见C.应急预案论证意见D.应急预案的演练计划E.应急预案文本【正确答案】ABCE27.房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围

51、?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?【正确答案】ABE28.【真题】关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【正确答案】BCD29.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的

52、有（）A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【正确答案】CE30.【真题】根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工

53、报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【正确答案】ACD31.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列()要求。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC32.【真题】关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）?A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署?B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门?C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门?D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立

54、单独的项目台账?E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?【正确答案】ACD33.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD34.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】B

55、DE35.施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是()。A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【正确答案】BCD36.在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有（）。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款【正确答案】ADE37.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【正确答案】ACD38.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）A.继续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金【正确答案】ABC39.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【正确答案】BDE