中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第29卷）

《中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第29卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）（第29卷）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C2.如果被保险人在投保时按照保险合同规定的工程概算总造价确定投保金额，那么被保险人在保险期间内必须调整保险金额。其中，如果保险工程的建造期超过3年，必须从保单生效日起每隔()个月向保险人申报调整后的工程总造价。A.1B.3C.6D.12【正确答案】D3.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体

2、提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C4.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C5.【真题】采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。A.概算定额B.类似工程预算C.概算指标D.预算定额【正确答案】A6.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（

3、）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C7.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A8.【真题】下列B|M技术应用模式中,属于按照技术应用体系维度划分的是()。A.基础应用B.平台应用C.普及应用D.协同应用【正确答案】D9.原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万元，现拟建相似的生产装置，生产能力比原有的增加两倍，用生产能力指数法估计投资额需增加约为（）万元。已知：生产能力指数n=0.5，f=1。A.73B.80C

4、.90D.100【正确答案】A10.【真题】关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料【正确答案】C11.施工企业的基本业务收入是（）。A.多种经营收入B.产品销售收入C.劳务作业收入D.建造合同收入【正确答案】D12.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半

5、【正确答案】B13.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B14.某土建工程1998年计划年产值为1200万元，主要材料和结构件金额占年产值的60%，预付备料款占年产值的25%，14季度实际完成产值分别为200万元、300万元、400万元和300万元，当工程累计完成产值达到时，开始扣备料款()。A.500万元B.400万元C.600万元D.700万元【正确答案】D15.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家

6、以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C16.【真题】编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D17.在某工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第29天，其持续时间为6天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第12天和第15天，则上作N的总时差为（）天。A.5B.6C.7D.8【正确答案

7、】D18.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为（）。A.8%B.8.25%C.11%D.11.25%【正确答案】D19.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C20.【真题】环境污染治理的废水三级处理法中，级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的（）。A.部分污染物B.大部分有机物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】A21.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是

8、（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A22.某建设项目生产单一产品，已知建成后年固定成本为1200万元，单位产品的销售价格为1800元，单位产品的材料费用为700元，单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目产量的盈亏平衡点是（）件。A.6666B.7500C.10909D.13333【正确答案】D23.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500

9、万元，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A24.下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D25.【真题】关于工程造价的说法，正确的是（）。A.建设工程造

10、价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价【正确答案】B26.【真题】建设工程监理工作的主要内容有：编制建设工程监理规划；制定监理实施细则；确定总监理工程师和成立项目监理机构；开展监理工作；提交监理档案和工作总结；参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】B27.【真题】某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元.

11、当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元/m3和160元/台班.用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。A.14800B.15800C.22800D.23800【正确答案】D28.【真题】在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。A.赞助支出B.向投资者支付的股息、红利C.在规定比例之内的公益性捐赠支出D.罚金、罚款损失【正确答案】C29.工程竣工结算的编制单位主要是()。A.设计单位B.施工单位C.建筑单位D.监理单位【正确答案】B30.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30

12、%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B31.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，已知：(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是（）万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C32.在双代号网络计划中，关键工作是（）。A.后面没有紧要工作的工作B.工作总时差最大的工作C.工作总时差最小的工作D.前面有紧要工作的工作【正确答案】C33.【真题】某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件

13、般时可获得600万元利润;条件差时，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难以确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是（）万元。A.367B.633C.1033D.1100【正确答案】C34.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B35.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C36.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据

14、（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D37.装运港船上交货价，习惯上称为（）。A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格【正确答案】A38.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C39.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.1

15、4C.24D.28【正确答案】D40.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B41.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D42.某单位拟建生产性工程项目，初期投资额为200万元，此后自第一年年末开始有净收益，每年折算至年末的净收益为58万元，则该建设项目的投资回收期为（）年。A.3.4B.2.4C

16、.4.4D.4【正确答案】A43.下列选项中，不属于非关键工作时差的调整方法的是（）。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.增、减工作项目【正确答案】D44.在双代号网络计划中，工作的最早开始时间等于各紧前工作的（）。A.最迟完成时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最早完成时间的最小值D.最早完成时间的最大值【正确答案】D45.在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.成本加固定金额D.成本加奖罚【

17、正确答案】A46.某市有一建设项目，当设定折现率为15%时，求得的净现值为930万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-625万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.16.28%C.18.44%D.19.09%【正确答案】A47.下列关于索赔的说法中，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提D.索赔是一种未经对方确定的单方行为【正确答案】B48.下列功能中，属于必要功能的是（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A49.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调

18、整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D50.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C51.【真题】评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是（）。A.投标人报价

19、低于全部投标人报价的平均值B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认C.投标人以他人名义投标D.投标人所报价格与投标控制价有定偏差【正确答案】C52.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D53.实践证明合理的投标班子应包括（）。A.行政管理人员B.评标委员会成员C.招标代理机构成员D.经验丰富的工程专业技术人员【正确答案】D54.采取三级处理法处理废水时，一级处理是采用物理和化学方法，将废水中的（）去除。A.大部分有机物B.部分污染物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】B55.下列方法中，可用于风

20、险型决策的是（）。A.等概率法B.加权移动平均法C.德尔菲法D.敏感性分析【正确答案】A56.【真题】在建设工程施工合同中市发包人的工程价款结算应当按照()讲行。A.进度款竣工结算款B.签约双方认可的支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包人确定的支付方式【正确答案】C57.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A58.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C59.下列有关联合体投标说法正确的是（）。A

21、.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其组成等级较高的来确定【正确答案】C60.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C61.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B62.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包

22、人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D63.【真题】与混凝士结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方式可減少现场人工数量()A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【正确答案】D64.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B65.【真题】某工

23、程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D66.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.25【正确答案】C67.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小【正确答案】D68.【真题】下列投资方

24、案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C69.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D70.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A71.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主

25、管部门的代表【正确答案】C72.某企业2009年总投资2000万元，投产某设备后，产品年产量为50000件，产品单价为600元，该企业此设备的资金周转率是()。A.0,8B.0,9C.1,2D.1,5【正确答案】D73.【真题】某建设项目，当i1=25%时，其净现值为200万元；当i2=30%时，其净现值为-60万元.该建设项目的内部收益率为（）。A.26.65%B.27.42%C.27.96%D.28.85%【正确答案】D74.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A75.建设项目的环境影响评价

26、文件自批准之日起超过（）年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D76.应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织，是()。A.招标人B.投标人C.招标监管部门D.监理机构【正确答案】B77.由纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式监理组织形式B.职能式监理组织形式C.直线职能式监理组织形式D.矩阵式监理组织形式【正确答案】D78.【真题】建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的()提供风险保障。A.资金短缺和资源不足B.机构变更和人员调整C.刑事责任和行政责任D.自然灾害和意外事故【正

27、确答案】D79.【真题】以下有关竣工验收的表述错误的是（）。A.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格B.发包人通过验收后同意接受工程，应在监理收到申请报告28天内，由监理向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为不具备竣工验收条件的，要在收到竣工验收申请报告后28天内通知承包人应完善的内容D.监理审查后认为具备验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内通知发包人进行工程验收【正确答案】A80.工作E有四项紧前工作B、C、D、E，其持续时间分别为3天、7天、8天、6天。最早开始时间分别为第9天、5天、7天、11天，则工作E的最早开始时间为第（）天

28、。A.13B.14C.15D.17【正确答案】D81.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A82.【真题】发包人与承包人根据法律、行政法规的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于建设工程施工合同（示范文本）中的（）。A.协议书B.附件C.通用条款D.专用条款【正确答案】D83.建筑工程合同形式中，()的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就承包项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。A.可调值总价合同B.单价合同C.不可调值总价合同D

29、.成本加酬金合同【正确答案】C84.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D85.下列不属于标底价格组成部分的是（）。A.标底文件B.主要材料用量C.评标委员会组成人员D.标底价格的综合编制说明【正确答案】C86.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A87.下列风险损失中，

30、属于建筑工程保险物质损失部分的除外责任的是()。A.由于洪水造成的物质损失B.由于设计错误引起的损失和费用C.由于火灾和爆炸造成的物质损失D.由于地震引起的机械或电气装置本身的损失【正确答案】B88.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是（）万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C89.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确答案】B90.下列人员或部门

31、中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C91.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】D92.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D93

32、.下列不属于因承包商原因引起工期延误的是（）。A.出现窝工或停工待料等现象B.质量不符合合同要求而造成的返工C.开工延误D.不利的施工条件或外界阻碍【正确答案】D94.股票的发行价格低于其面额时，被称为（）。A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.时价发行【正确答案】C95.【真题】某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B96.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增

33、减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C97.某建筑企业纳税地点位于市区，其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为()万元。A.300B.32.2C.33.5D.34.1【正确答案】D98.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在

34、踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D99.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D100.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包

35、含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE2.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE3.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。

36、A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE4.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE5.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE6

37、.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE7.网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，它包括（）。A.结构关系B.工艺关系C.组织关系D.隶属关系E.前后关系【正确答案】BC8.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重

38、恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD9.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE10.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD11.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD12.按建设监理控制目标的不同，建设监理信息可划分为（）。A

39、.投资控制信息B.质量控制信息C.进度控制信息D.经济信息和资源信息E.安全生产控制信息和合同管理信息【正确答案】ABCE13.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE14.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE15.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿

40、债备付率【正确答案】BD16.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD17.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE18.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】AB

41、D19.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD20.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD21.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD22.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内

42、部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE23.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE24.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE25.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB26.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先

43、提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业亏损【正确答案】DE27.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC28.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD29.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面

44、值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC30.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE31.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工

45、作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD32.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE33.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE34.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产

46、需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC35.下列关于纯风险的表述中，正确的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE36.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.使用年限法【正确答案

47、】CD37.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE38.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE39.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.分部分项工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE40.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.

48、净现值E.差额净年值【正确答案】AD41.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD42.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC43.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE44.按决策问题

49、的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC45.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE46.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD47.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配

50、件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE48.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD49.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融

51、资风险【正确答案】BCE50.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE51.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE52.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核

52、工程计量有关数据【正确答案】BCD53.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE54.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE55.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC56.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）

53、。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE57.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE58.【真题】下列建设工程项目目标制施中,属于计划实地中被动控制指的有()A.识别风险、为项目风险分析和风险管理提供依据B.对项目实施过程进行j跟踪、测试、检查,发现异常情况及时采取纠偏措施C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理D.加强信息收集、整理和研究,为预测工程未来发展状况提供可靠依据E.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏差情况并采取措施纠偏【正确答案】ACE59.【真题】下列决策方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.期望值标准C.最大最小收益值法D.合理性标准E.最小最大后悔值法【正确答案】ACE60.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC61.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案