中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）[29]

《中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）[29]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题押题卷（答案）[29]（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B2.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D3.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的

2、能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B4.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C5.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A6.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A

3、.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C7.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D8.【真题】合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则。A.法律地位平等B.诚实信用C.公平D.合法【正确答案】A9.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D10.【真题】与混凝士结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方

4、式可減少现场人工数量()A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【正确答案】D11.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C12.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D13.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用

5、条件下最低保修期限为2年的是()。A.屋面防水B.基础设施C.装修工程D.供热系统【正确答案】C14.贷款10万元，要求在3年内均等偿还，每年年末偿还4万元，则该笔贷款的利率是()。已知；(P/A，8%，3)=2,5770，(P/A，10%，3)=2,4870A.8,64%B.9,71%C.9,91%D.10,12%【正确答案】B15.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.

6、2.855【正确答案】B16.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D17.国际工程索赔中，工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予以答复或未对承包方做进一步要求，视为该项索赔()。A.已经被认可B.不被认可C.已经失效D.推迟认可和合同协议书【正确答案】A18.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是()。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用

7、功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C19.在某工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第29天，其持续时间为6天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第12天和第15天，则上作N的总时差为（）天。A.5B.6C.7D.8【正确答案】D20.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C21.【真题】某些非盈利项目的效果属于不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法。A.净现值B.内部收益率C.经济效益分析D.成本

8、效用分析【正确答案】D22.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A23.下列有关联合体投标说法正确的是（）。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其组成等级较高的来确定【正确答案】C24.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转

9、使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A25.【真题】房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场.这种风险属于（）。A.恶劣现场条件带来的风险B.经济风险C.施工组织设计不合理带来的风险D.人为风险【正确答案】B26.某旅游项目的盈亏情况预计有三种可能：旅游旺季游客多时预计将获得利润2000万元，游客数量一般时可获得利润800万元，旅游淡季时预计将亏损500万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该旅游项目的期望利润是（）万元。A.767B.733C.800D.689【正确答案】A27.下列各类投资方案中，适合使用差额法进行选择的

10、是（）。A.寿命期相同的互斥方案B.寿命期不同的互斥方案C.独立方案D.混合方案【正确答案】A28.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B29.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A30.某工程合同价确定方式为；承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的

11、工程量结算。这种合同属于()。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【正确答案】B31.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B32.工作A有三项紧后工作B、C、D，其持续时间分别为5天、6天、7天，且B、C、D三项工作的最迟完成时间分别为第13天、第15天和第13天，则工作A的最迟完成时间是第()天。A.5B.6C.8D.9【正确答案】B33.下列不属于因承包商原因引起工期延误的是（）。A.出现窝工或停工待料等

12、现象B.质量不符合合同要求而造成的返工C.开工延误D.不利的施工条件或外界阻碍【正确答案】D34.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C35.【真题】企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。A.弥补以前年度尚未弥补的亏损B.计提法定盈余公积金C.计提任意盈余公积金D.向投资者分配利润【正确答案】A36.【真题】民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成立的要件是()。A.事实行为B.法律行为

13、C.侵权行为D.意思表示【正确答案】D37.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B38.工程监理单位相关服务范围不包括（）。A.工程勘察阶段的服务B.工程设计阶段的服务C.工程实施阶段的服务D.工程保修阶段的服务【正确答案】C39.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A40.在双代号网络计划中，工作的最早开始时间等于各紧前工作的（）。A.最迟完成时间的最小值B.最迟开始

14、时间的最大值C.最早完成时间的最小值D.最早完成时间的最大值【正确答案】D41.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C42.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】D43.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为

15、400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益为10%，则该方案总费用的现值是（）万元。已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D44.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B45.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元

16、。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D46.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A47.【真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C48.（）是指受要约人同意要约的意思表示，即受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示。A.承诺B.要约C.合同D.担保【正确答案】A49.【真题】在建设工程施工合同中程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价

17、款总额的()A.1.5%B.2.0%C.3.0%D.5.0%【正确答案】D50.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D51.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A52.个人意外伤害保险按其险种结构分类，可分为（）。A.自愿意外伤害保险和强制意外伤害保险B.普通意外伤害保险和特定意外伤害保险C.一年期意外伤害保险和多年期意外伤害保险D.单纯意外伤害保险和附加意外伤害保险【正确答案】D53.【真题】在建设工程目标控制过程中，对建筑

18、安装工程费用、设备和工器具购置费用进行控制，体现了（）。A.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全方位控制B.对按工程内容分解的各项费用进行的全方位控制C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全过程控制D.对按工程内容分解的各项费用进行的全过程控制【正确答案】A54.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于()万元。已知；(A/P，10%，10)=0,16275，(A/F;10%，10)=0,06275，(P/F，10%，10)=0,3855。A.3,462B.2,628C.2,946D.2,855【正确答案】B

19、55.【真题】股份有限公司股本溢价应计入（）。A.资本公积金B.股本C.法定盈余公积金D.任意盈余公积金【正确答案】A56.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C57.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C58.【真题】某人以8%单利借出15000元，贷款期为3年;此后以7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该人在第13年年末可以获得复本利和是（）万元。已知

20、：(F/P，7%，10)=1.967。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【正确答案】D59.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D60.【真题】下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C61.以下产品各功能中，属于按功能重要程度分类的是（）。A.使用功能与美学功能B.基本功能与辅助功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】B62.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除

21、受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A63.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B64.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C65.在采用成本加酬金合同价时，为

22、了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.成本加固定金额D.成本加奖罚【正确答案】A66.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C67.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计

23、入成本费用【正确答案】D68.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B69.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D70.采

24、用（）编制出来的施工图预算能比较准确地反映实际水平，误差较小。A.实物法B.单价法C.估算法D.以上都不对【正确答案】A71.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B72.由纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式监理组织形式B.职能式监理组织形式C.直线职能式监理组织形式D.矩阵式监理组织形式【正确答案】D73.【真题】某建设项目生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为

25、120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C74.某企业拟建工业项目年生产能力为3000万吨。与其同类的某已建项目年生产能力为1000万吨，设备投资额为4000万元，经测算，设备投资的综合调整系数为1.2，已知生产能力指数n=0.5，用生产能力指数法估算该拟建项目的设备投资额为（）万元。A.6900B.8313.8C.9641.44D.11514.6【正确答案】B75.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确

26、答案】B76.【真题】关于工程造价的说法，正确的是（）。A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价【正确答案】B77.下列关于监理组织形式的说法中，错误的是（）。A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确等优点B.职能式监理组织形式一般适用于小型工程建设工程C.直线职能式监理组织形式具有直线式和职能式监理组织的优点D.矩阵式监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵型组织结构【正确答案】B78.假定某一建筑承

27、包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C79.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A80.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款不属于最重要的条款。A.质量B.工期C.造价D.安全【正确答案】D81.下列情形中，属于招标人与投标人

28、串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B82.【真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为()。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称顺序码【正确答案】D83.【真题】下列关于建设工程承包合同价格的说法中，正确的是（）。A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成

29、的工程量计算C.采用单价合同时，合同单价不允许调整D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大【正确答案】B84.【真题】某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则可作为价值工程分析对象的是（）。A.1.5045B.1.0000C.1.2846D.0.5432【正确答案】D85.某建筑企业纳税地点位于市区。其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为（）万元。A.30.0B.32.2C.33.5D.34.8【正确答案】D86.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。

30、A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B87.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B88.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D89.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和

31、外墙面防渗漏的最低保修期为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D90.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D91.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D92.某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，

32、内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.60%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A93.某单位拟建生产性工程项目，初期投资额为200万元，此后自第一年年末开始有净收益，每年折算至年末的净收益为58万元，则该建设项目的投资回收期为（）年。A.3.4B.2.4C.4.4D.4【正确答案】A94.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B95.下

33、列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C96.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B97.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C98.【真题】编制某设备安装工

34、程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D99.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A100.【真题】某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%，则该方案的总费用现值是（）万元。A.80B.90C.100D.110【正确答案】C二.多选题(共70题)1.关于公司发行普通股和债券的说

35、法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE2.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD3.【真题】

36、工程量清单中的其他项目清单内容包括（）。A.规费B.税金C.总承包服务费D.暂列金额E.暂估价【正确答案】CDE4.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完整性【正确答案】ACDE5.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC6.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同

37、有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE7.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD8.建设工程监理实施程序包括（）。A.参与验收，签署建设工程监理意见B.规范化地开展监理工作C.执行各专业监理实施细则D.编制建设工程监理规划E.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构【正确答案】ABDE9.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD10.关于公司发行普通股和债券的说法，正确

38、的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE11.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7

39、天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE12.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE13.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE14.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.

40、应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD15.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD16.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE17.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价

41、值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD18.【真题】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有（）A.实物法B.扩大单价法C.概算定客D.指标估算法E.资金周转率法【正确答案】DE19.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD20.【真题】下列决策方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.期望值标准C.最大最小收益值法D.合理性标准E.最小最大后悔值法【正确答案】ACE21.工

42、程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE22.按代号的不同，网络计划可以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB23.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE24.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本总额不少于300

43、0万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司最近三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC25.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE26.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE27.下列关于建设工程施工阶段的特点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段

44、D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD28.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE29.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE30.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款

45、C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE31.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE32.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE33.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则

46、应在监理规划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE34.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD35.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD36.根据建设工程质量管理条例，下列

47、工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC37.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC38.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE39.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁

48、费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE40.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC41.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD42.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE43.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.

49、分部分项工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE44.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD45.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应扣减

50、的质量保证金【正确答案】BCDE46.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE47.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD48

51、.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE49.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE50.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质

52、等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE51.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE52.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE53.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC54.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严

53、禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE55.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE56.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C

54、.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD57.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.使用年限法【正确答案】CD58.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD59.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE60.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率